AKÜ Merkezi Kütüphane Önü Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/34011 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM 03200 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR c) Telefon numarası:2722281056-11191 ç) Faks numarası:2722281260 d) Elektronik posta adresi:ihale.yapi@aku.edu.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: .................................................. b) T.C. Kimlik No: .................................................................... c) Vergi Kimlik No: ................................................................... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................ d) Telefon numarası: .................................................................. e) Bildirime esas faks numarası: ...................................................... f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................ 2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 3.1. İşin adı : AKÜ Merkezi Kütüphane Önü Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri 3.2. İşin yapılma yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusü 3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Sıra No İş Kalemi No 1 12.2190/1 2 12.2190/2 3 12.2201 4 12.2202 5 12.2203 6 12.2204 7 15.140/8 8 18.189 9 18.460/ 2 10 21.011 11 22.001/A 12 22.009/3C 13 23.242/2 14 23.243/ 5 Açıklama Birimi Buhar kürlü 500 dz Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası Adet teşkili (H=0 60 mt ve boru birleşim yerleri lastik contalı) Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası Adet teşkili (H=0 50 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu harç) Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun m döşenmesi Tip 5 Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun m döşenmesi Tip 5 Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun m döşenmesi Tip 5 Ø 400 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun m döşenmesi Tip 5 Çakıl ile drenaj yapılması m³ Parke,beton plak,adi kaldırım ve m² blokaj sökülmesi Ø 200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj, m yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4 Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile m² kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde) Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz m² yapılması ve yerine takılması Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla presli, kraft dolgulu iç m² kapı kanadı yapılması, yerine takılması 30x30x1 mm ebadında alüminyum köşe profili m yapılması ve yerine tespiti 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 m² mikron elektrostatik toz boyalı Miktarı 33 50 66 425 238 71 99,665 13.408 635 769,408 3,006 3,602 27,45 17,35 15 24.061 16 25.015/1 17 25.048/3 18 26.005/037A 19 26.006/005A 20 26.006/127A 21 26.206/C1 22 26.222/MK 23 26.702/C1 24 27.528/3 25 27.530/1 26 27.534/MK 27 27.581/MK (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat yarımat su bazlı plastik boya yapılması 45x45 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) 10x10 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) 30x45 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması(Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy) 10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması (3x30xSerbestboy) İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması Kireç-çimento karışımı harçla bir kat düz sıva yapılması 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m 18 m² 168,625 m² 41,4 m² 58,75 m² 7,2 m² 171,018 m² 31,92 m 664 m² 2,65 m² 41,4 m² 41,4 m² 368,717 m² 70,39 28 36.19704 29 A03 30 A07 31 A09 32 A10 33 B01 34 KGM/60.200 35 KGM/60.205 36 Ö.İN.04 37 Ö.İN.134 38 Ö.İN.135 39 Ö.İN.139 40 Ö.İN.14 41 Ö.İN.149 42 Ö.İN.35 43 Ö.İN.36 44 Ö.İN.41 45 ÖZ-AY-1 46 ÖZ-AY-11 Çapı 100 mm, PVC DRENAJ BORULARININ DÖŞENMESİ [TAŞIMA HARİÇ,BORU VE m BAŞ BAĞLAMA BEDELİ DAHİL] Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Adet ve dar tip) Silindirli traşlı dış kapı kilidinin Adet yerine takılması Lastik başlı tamponun yerine Adet takılması Menteşenin yerine takılması Adet İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve Adet teferruatlı) Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makina m² ile) Soğuk yol çizgi boyası ile yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı m² çizgilerinin çizilmesi Albirfin kaplı pirinç kapı kolu ve Tk aynası Grenli slikonlu dış cephe m2 boyası+ astar dahil Kapı altı fırçası(100 cm) Adet Lowe 4+12+4 temperli renkli m2 cam takılması Renkli alüminyum kompozit m2 panel kaplama MDF lam banko yapılması Mt 17 x 25 alüminyum profillerle menteşeli yanmaz sineklik m2 yapılması Akrikor kaplı mermerit tezgah m yapılması Püskürtme polyurea sistemi ile m2 çatı ,havuz vb. yalıtım yapılması 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt beton için astar yapılması,binder tabakası m2 yapılması(bitüm bedeli dahil)(kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) Stablize malzeme veya elenmesi gerekmeyen ince agrega m3 malzeme ile temel tabanı ve 326,46 2 5 7 26 6 214,05 37,5 7 195,445 5 15,351 99,75 7,7 18,06 12 147,06 8.818 118,65 47 ÖZ-AY-12 48 ÖZ-AY-14 49 ÖZ-AY-15 50 ÖZ-AY-16 51 ÖZ-AY-17 52 ÖZ-AY-18 53 ÖZ-AY-19 54 ÖZ-AY-2 55 ÖZ-AY-20 56 ÖZ-AY-23 57 ÖZ-AY-24 58 ÖZ-AY-25 59 ÖZ-AY-28 60 ÖZ-AY-3 61 ÖZ-AY-32 62 ÖZ-AY-33 hendek dolgusu yapılması Makinalı beton perdahlama m2 yapılması Panel çit temini ve montajının yapılması(Yükseklik 1 mt, mt. genişlik 2,5 mt.) Şantiye içi idare malı alt temel malzemesi nakli serilmesi m3 sıkıştırılması Bitkisel toprak m3 temin,nakli,serme,sıkıştırma(m3) 60 cm. çaplı dairesel veya eşkanar üçgen trafik levhası ve Adet omega direk montajı 50*75 trafik levhası ve omega Adet direk montajı Kauçuk esaslı kasis montajı mt. Ocak taşının konkasörle kırılması suretiyle en büyük boyutu 75 mm. (3 inc)lik alt m3 temel malzemesiyle alt temel yapılması Bordür boyanması uygulaması m2 20 x 60 cm Bilgilendirme levhası imali, şantiye sahasına Adet nakli ve yerine montajı 50 X 75 cm Trafik levhası imali ,şantiye sahasına nakli ve Adet mevcut omega direğe montajı İdare malı sökülmüş parke ,bordür vb. malzemenin ANS Kampüsü içindeki (ortalama 1km. mesafeye kadar) idarenin m3 belirleyeceği döküm sahasına makine ile yükleme, nakli ve boşaltılması 6 cm sıkışmış kalınlıktaki 1 m2 Tip 0-5 sıfır numara asfalt betonu için astar yapılması,binder tabakası m2 yapılması(bitüm bedeli dahil) desen verilip idarenin istediği renkte boyanması Mekanik temel yapılması(1 inc m3 kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) Mevcut altyapı bacalarının Adet alçaltılması Mevcut altyapı bacalarının Adet 1.511,56 45 835 2.506,108 34 5 18 1.160,741 356,5 5 1 1.340,8 4.248,59 2.880,15 2 6 63 ÖZ-AY-34 64 ÖZ-AY-35 65 ÖZ-AY-37 66 ÖZ-AY-39 67 ÖZ-AY-4 68 ÖZ-AY-40 69 ÖZ-AY-41 70 ÖZ-AY-42 71 ÖZ-AY-43 72 ÖZ-AY-44 73 ÖZ-AY-45 yükseltilmesi Teknik şartnamesindeki detaya göre prefabrik beton bordürün Mt temini ve temel betonu dahil döşenmesi Mevcut bordürlerin sökülüp düzlemine ve kotuna getirilip Mt yeniden döşenmesi Teknik şartnamesindeki detaya göre prefabrik beton yağmur Adet suyu kovasının temini ve idarenin öngördüğü yere montajı Her renkte ve desende (23 x 23 x 4 mm) ebadında kristal cam mozaik temini, nakli,kaplama m2 yapım işi(Çimento esaslı yapıştıma harcı ve derz dolgu dahil) Çim saha teşkili m2 Teknik şartnamesindeki detaya göre(30 x 10 x 50 cm )ebadında renkli,cilalı ve pahlı mermer Mt küpeşte temini ve montajının yapılması Teknik şartnamesindeki detayda gösterilen 10 x 20 cm boyutlarında prefabrik parlak Mt renkli bahçe beton bordürün temini ve temel betonu dahil döşenmesi Çelik sistemli asma-germe membranlı çadır temini ve temel m2 yapılarak idarenin öngördüğü yere montajı 30 x 60 x 2 cm ebatlarında limra mermer taşının temini ve idarenin uygun gördüğü yere m2 döşenmesi (yapıştırma harcı dahil) Teknik şartnamesinde belirtilen 60 cm genişliğinde MDF lam üzeri kaplamalı tezgah altı m2 dolabın aksesuarlar dahil temin edilmesi ve idarenin öngördüğü yere montajı Teknik şartnamesinde belirtilen 35 cm genişliğinde MDF lam m2 kaplamalı tezgah üstü dolabın aksesuarlar dahil temin edilmesi 1.234 192 40 494,32 3.609,89 71,4 519 286,8 24,36 7,2 7,8 74 ÖZ-AY-46 75 ÖZ-AY-47 76 ÖZ-AY-7 77 ÖZ-AY-9 78 ÖZ-ÇEV-1 79 ÖZ-ÇEV-10 80 ÖZ-ÇEV-11 81 ÖZ-ÇEV-12 82 ÖZ-ÇEV-13 83 ÖZ-ÇEV-14 84 ÖZ-ÇEV-15 85 ÖZ-ÇEV-16 86 ÖZ-ÇEV-17 87 ÖZ-ÇEV-18 88 ÖZ-ÇEV-19 89 ÖZ-ÇEV-2 90 ÖZ-ÇEV-20 91 ÖZ-ÇEV-21 92 ÖZ-ÇEV-22 93 ÖZ-ÇEV-23 94 ÖZ-ÇEV-24 95 ÖZ-ÇEV-25 ve idarenin öngördüğü yere montajı Teknik şartnamesindeki detaya göre çelik konstrüksiyonlu ahşap Adet oturma grubu temini ve idarenin öngördüğü yere montajı Teknik şartnamesindeki detaya göre çelik konstrüksiyonlu ahşap Adet bank temini ve idarenin öngördüğü yere montajı Şantiye içi dolgu toprak m3 nakli,serilmesi,sıkıştırılması 75 cm lik P.Ü.delinatör montajı Adet Mavi Ladin (2 Metre üstü, Adet Etekli) Temini ve Dikimi Fıstık Çamı (50 cm. üstü) Adet Temini ve dikimi Mahonya (50cm. üstü, Saksılı) Adet Temini ve Dikimi Konik Ladin (1 Metre) Temini Adet ve Dikimi Şimşir (Top 50cm ) Temini ve Adet Dikimi Yediveren Gül Kırmızı (3-4 yaş, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi YediverenGül Sarı (3-4 yaş, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi YediverenGül Pembe (3-4 yaş, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi YediverenGül Beyaz (3-4 yaş, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi Köknar (2 Metre üstü, Etekli, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi Akçaağaç (4 Metre üstü, Saksılı) Adet Temini ve Dikimi Sedir Toros (4 Metre üstü) Adet Temini ve Dikimi Huş (4 Metre üstü) Temini ve Adet Dikimi Ihlamur (4 Metre üstü, ErkekAdet Dişi Saksılı) Temini ve Dikimi Top Akasya (2 Metre üstü, 3-4 Adet yaş) Temini ve Dikimi Mavi Selvi (3 Metre üstü, Düz) Adet Temini ve Dikimi Berberis (50 cm. Saksılı) Temini Adet ve Dikimi Kotanes (50 cm. Saksılı) Temini Adet 20 40 4.564,818 50 16 16 32 8 8 33 18 22 22 8 2 36 2 2 37 16 18 18 96 ÖZ-ÇEV-26 97 ÖZ-ÇEV-27 98 ÖZ-ÇEV-28 99 ÖZ-ÇEV-29 100 ÖZ-ÇEV-3 101 ÖZ-ÇEV-30 102 ÖZ-ÇEV-31 103 ÖZ-ÇEV-32 104 ÖZ-ÇEV-4 105 ÖZ-ÇEV-5 106 ÖZ-ÇEV-6 107 ÖZ-ÇEV-7 108 ÖZ-ÇEV-8 109 ÖZ-ÇEV-9 110 Y.15.001/2B 111 Y.15.006/2B 112 Y.16.050/03 113 Y.16.050/04 ve Dikimi Altuni Piramid Mazı (3 mt. Adet Üstü, Saksılı) Temini ve Dikimi Süs Eriği (4 Metre üstü, 3-4 yaş) Adet Temini ve Dikimi Sabin Ardıç (50 cm üstü, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi Hatme Ağacı (2 Metre üstü çiçekli, Saksılı) Temini ve Adet Dikimi Leylandi (4 Metre üstü) Temini Adet ve Dikimi Bahçe çiçeği (fide) kadife (Sarı Adet ve Turuncu) Temini ve Dikimi Bahçe çiçeği (fide) rozet (5 renk) Adet Temini ve Dikimi Bahçe çiçeği soğanlı lale (küçük saksılı, kırmızı, sarı, beyaz) Adet Temini ve Dikimi Ehrami Karaçam (2 Metre üstü) Adet Temini ve Dikimi Smart Mazı (1 Metre üstü) Adet Temini ve Dikimi Ters Dut (3-4 yaş, 2 Metre üstü, Adet Çift aşılı) Temini ve Dikimi Ateş Dikeni (1 Metre üstü, Adet Saksılı) Temini ve Dikimi Mavi Selvi (3 Metre üstü, Döner Merdiven şekli verilecek) Adet Temini ve Dikimi Mavi Selvi (3 Metre üstü, Üst üste 3 Top şekli verilecek) Adet Temini ve Dikimi Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert m³ toprak kazılması (Derin kazı) Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert m³ küskülük kazılması (Derin kazı) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım m³ sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla m³ basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton 1 12 42 8 36 2.520 1.097 1.080 16 45 29 101 4 4 3.643,067 2.428,711 39,648 166,611 114 Y.16.050/05 115 Y.16.050/06 116 Y.18.001/C04 117 Y.18.001/C05 118 Y.18.461/009 119 Y.18.461/042 120 Y.19.055/023 121 Y.19.056/002 122 Y.19.056/003 123 Y.19.085/010 124 Y.21.050/C01 125 Y.21.050/C03 nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım m³ sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım m³ sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 m² mm) ile duvar yapılması 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 m² mm) ile duvar yapılması 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe m² taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil m² keçe serilmesi 5 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış m² duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum m² perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum m² perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde m² toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması Çelik borudan kalıp iskelesi m³ yapılması (0,00-4,00m arası) Çelik borudan kalıp iskelesi m³ yapılması (6,01-8,00m arası) 161,024 88,63 28,5 101,397 719,604 342,03 195,445 70,39 118,56 494,32 476,253 29,925 126 Y.23.011 127 Y.23.014 128 Y.23.015 129 Y.23.176 130 Y.23.244/L 131 071-116 132 071-129 133 072-501 134 073-201 135 074-101 136 079-100 137 079-200 138 083-401 139 084-202 140 091-1000 141 091-600 142 091-900 143 094-400 144 097-503 145 103-103 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 50x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu 41x50 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200; Sifon TSEN 274-1-2-3) Ayna (kristal cam) 40x50 cm+D106 Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm Kendinden rezerv.alafranga hela ve tes. (1.kalite) 35x55 cm Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite) Eviye (iki gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 60x140 cm Eviye tesisatı (iki gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf) Engelliler için katlanabilir tutunma barı: Sıvı sabun makinası: (Ölçü. Ad.: İhzarat: % 60): (TSE kalite belgeli) Engelliler için klozet tutunma barı: Kağıtlık (paslanmaz çelik) Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 15x15 cm Soğuk su sayacı (çap 25 mm, Ton 4,762 Ton 6,607 Ton 10,283 kg 2.585,059 kg 354 Adet 1 Adet 4 Tk 5 Adet 5 Adet 5 Tk 2 Adet 1 Adet 2 Adet 2 Adet 1 Adet 5 Adet 1 Adet 3 Adet 5 Adet 1 146 113-202 147 126-101 148 126-102 149 129-101 150 129-102 151 152 153 154 129-203 129-302 129-303 129-304 155 129-401 156 204-3102 157 204-3103 158 204-3104 159 204-3105 160 204-3106 161 204-3107 162 204-3108 163 204-3109 164 204-3110 165 204-401 (1"), vidalı) Havalandırma boru ve şapkası Adet (PVC'den, çap 100 mm) Kolye priz (çap 15-32 mm'ye Adet kadar (1/2"-1 1/4")) Kolye priz (çap 40 mm'den Adet fazla) SPREY TİP POP-UP SPRİNG: Adet (Ölçü: Adet, İhzarat % 80) ROTOR TİP POP-UP SPRİNG: Adet (Ölçü: Adet, İhzarat % 80) Kontrol ünitesi, 9 İstasyonlu Adet Selenoid vana, anma çapı 40 mm Adet Selenoid vana, anma çapı 50 mm Adet Selenoid vana, anma çapı 80 mm Adet Plastik vana kutusu, Tipi: Kübik, En: 240mm, Boy: ..... mm, Adet Yükseklik: 240mm Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm boru montaj bedelleri m fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm boru montaj bedelleri m fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen boru 2 1/2", 75/12.5 mm boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen boru 3", 90/15 mm boru montaj bedelleri m fiyatlara dâhildir. Pn 20 polipropilen boru 4", 110/18.4 mm boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et m kalınlığı 3 mm) boru montaj 2 212 36 212 128 2 2 3 3 9 285 102 180 105 95 85 94 87 30 15 166 204-402 167 204-403 168 204-801 169 204-802 170 204-803 171 204-804 172 204-805 173 210-623 174 210-624 175 210-625 176 210-626 177 210-627 178 210-628 179 210-708 180 210-709 181 210-710 bedelleri fiyatlara dâhildir. Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et m kalınlığı 3 mm) boru montaj bedelleri fiyatlara dâhildir. Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et m kalınlığı 3 mm) boru montaj bedelleri fiyatlara dâhildir. PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 20 mm, m 10 atü) boru montaj bedelleri fiyatlara dâhildir. PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 25 mm, m 10 atü) boru montaj bedelleri fiyatlara dâhildir. PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 32 mm, m 10 atü) boru montaj bedelleri fiyatlara dâhildir. Sert polietilen basınçlı boru (dış çap: 40 mm, 10 atü) boru montaj m bedelleri fiyatlara dâhildir. PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen boru (dış çap: 50 mm, m 10 atü) boru montaj bedelleri fiyatlara dâhildir. Küresel vana, prinç pres, teflon Adet contalı (çap: 15 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon Adet contalı (çap: 20 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon Adet contalı (çap: 25 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon Adet contalı (çap: 32 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon Adet contalı (çap: 40 mm) Küresel vana, prinç pres, teflon Adet contalı (çap: 50 mm) Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 Adet mm) Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 80 Adet mm) Küresel vana, gövde pik küresi Adet paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 24 70 225 120 90 66 60 21 10 6 5 1 5 2 1 2 182 221-304 183 221-309 184 228-104 185 276-102 186 ÖZEL-1 187 ÖZEL-ELK-86 188 05.5.3.3/D 189 204-103 190 30.4.2 191 715-309 192 718-203 193 718-310 194 718-400 195 718-507 196 718-508 197 724-601 198 724-606 199 724-607 200 724-608 201 725-721 202 725-904 100 mm) Pislik tutucu, pik döküm, vidalı Adet veya flanşlı (çap: 32 mm) Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı Adet (çap: 100 mm) Geri tepme ventili, pik döküm Adet gövdeli (çap: 32 mm) Soğutma kapasitesi (min): 10.500 Btu/h, ısıtma kapasitesi Ad. (min): 12.500 Btu/h ZAMBAK FISKİYE SİSTEMİ (yatay paslanmaz çelik dalgıç Adet pompalar dahil) YOĞUN TRAFİK KOLLU UZAKTAN KUMANDALI AD BARİYER Tip Projeli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri kg DEMONTAJI Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 32 mm, m 10 atü) 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak Adet elektrot ve gömülmesi Termik Magnetik Şalter-tablo Adet arkası-3x100 A'e kadar Kuru tip Termik Kontaktör-3x25 Adet A'e kadar Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Adet Adet, İhzarat % 60) Fotosel şalter Adet Kaçak akım koruma şalterleriAdet 4x25 A'e kadar (30 mA) Kaçak akım koruma şalterleriAdet 4x40 A'e kadar (30 mA) Anahtarlı otomatik sigorta (6 Adet kA)-16 A'e kadar Anahtarlı otomatik sigorta (6 Adet kA)-3x16 A'e kadar Anahtarlı otomatik sigorta (6 Adet kA)-3x40 A'e kadar Anahtarlı otomatik sigorta (6 Adet kA)-3x63 A'e kadar Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaç, Adet 3x230/400 V:3x10 (60) A İşaret lambası 250 V'a kadar Adet 1 1 1 2 4 2 210 1.000 5 2 10 5 5 2 2 58 1 1 1 2 3 203 726-104 204 727-405 205 727-406 206 727-513 207 727-524 208 727-526 209 727-527 210 727-528 211 212 213 734-101 734-102 735-102 214 740-105 215 742-455 216 742-457 217 750-101 218 780-119 219 780-205 220 815-101 221 818-203 222 819-201 223 880-395/07 224 880-563 225 980-100 226 980-214 Topraklama hattı-16 mm² m Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) m kablo-2x2,5 mm² Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) m kablo-2x1,5 mm² 1 kV yeraltı kablosu (NYY)m 3x2,5 mm² 1 kV yeraltı kablosu (NYY)m 4x16 mm² 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x6 m mm² 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4 m mm² 1 kV yeraltı kablosu (NYY)m 4x2,5 mm² Normal sorti Adet Komütatör sorti Adet Güvenlik hatlı priz sortisi Adet Linye ve sorti hattı kurşunsuz antigron malzeme ile Etanş priz Adet sortisi LED PRJ - 100 W'a kadar (100 W dahil ) (220 V. AC.), Led Adet Projektörler LED PRJ - 200 W'a kadar (200 W dahil ) (220 V. AC.), Led Adet Projektörler 1 Faz giriş 1 faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı, 6 kVA 10 dakikaya Adet kadar akü besleme süreli Plastik izoleli iletken, (NYA)m 1x2,5 mm² 20 W-1200 Lümen E.27 duylu (Balastı gövde içinde) Kompakt Adet flüoresan ampul Telefon tesisatı sortisi Adet Bina haricinde ana hat tesisatı m (10 çifte kadar) Yanmaz plastik telefon dağıtım Adet kutusu- 20 çifte kadar 8x1.0 mm2, LIYCY Sinyal m kablosu Bakır data kablosu, Utp Cat6 m Madeni yakalama ucu Adet (Yıldırımdan korunma tesisatı) Ortalama uyarım yolu dl=60 m, Adet aktif yakalama ucu 300 84 375 200 70 500 50 500 1 4 10 5 6 36 1 200 56 2 100 2 100 130 4 1 227 981-101 228 983-102 229 ÖZEL-ELK-242 230 ÖZEL-ELK-244 231 ÖZEL-ELK-247 232 ÖZEL-ELK-248 233 ÖZEL-ELK-249 234 ÖZEL-ELK-250 235 236 ÖZEL-ELK-38 ÖZEL-ELK-40 237 ÖZEL-ELK-53 238 ÖZEL-ELK-56 239 ÖZEL-ELK-7 50 mm² elektrolitik bakır tel ile çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR 9 W SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR 35 W HARİCİ TİP GALVANİZ DAĞITIM PANOSU WALLWASHER DUVAR PROJEKTÖRÜ WALLWASHER CEPHE PROJEKTÖRÜ (60 CMLİK) WALLWASHER CEPHE PROJEKTÖRÜ (120 CMLİK) 40*50 PLASTİK PANO 50*80 PLASTİK PANO 12 MT GALVANİZ PLATFORMLU PROJEKTÖR DİREĞİ VE MONTAJI ÇİFT KOLLU AYDINLATMA DİREĞİ SİGORTA KUTUSU 24 LÜ m 50 Adet 5 AD 5 AD 4 AD 1 AD 32 AD 4 AD 40 AD AD 5 1 AD 5 AD 28 AD 2 Madde 4 - Sözleşmenin dili 4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir. Madde 5 - Tanımlar 5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ..................................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Madde 8 Sözleşmenin ekleri 8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler 8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler. 8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 9.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 31.12 - 01.04 tarihleri arasındaki 121 (Yüzyirmibir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Madde 10-Teminata ilişkin hükümler 10.1. Kesin teminat 10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. 10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 10.2. Ek kesin teminat 10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi 10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır. Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 11.1. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesince ödenir. 11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2014 % 100 ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. 11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır. 11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. Madde 12 - İş programı 12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir. 12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. 12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yükleniciler 15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. 15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar 16.1. Ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacaktır. Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır. 17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin, a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. 17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. 19.2. Madde boş bırakılmıştır. Madde 20 - Teminat süresi 20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu 22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 Şantiye Şefi İnş. Yük. Müh., İnş. Müh.veya Mimar Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Harita Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 1 Saha Teknikeri İnşaat veya Harita Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli 23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- İnş. Yük. Müh., İnş. Müh.veya Mimar 200 TL/Gün 2- Harita Mühendisi 150 TL/Gün 3- Makine Mühendisi 150 TL/Gün 4- Elektrik Mühendisi 150 TL/Gün 5- İnşaat veya Harita Teknikeri 100 TL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi Düz Çelik Sac Kasalı Kamyon 6 22 Ton (minimum) (Damperli) Kazıcı Lastik Tekerlekli 2 12 Ton (minimum) Yükleyici Kamyon Su Tankeri 1 18 Ton (minimum) Statik Ağırlıklı Vibrasyonlu8-16 Ton Silindir 1 Toprak (minimum) 8-12 Ton Silindir Vibrasyonlu-Asfalt 1 (minimum) Yükleyici Lastikli Tekerlekli 1 1 metreküp Kompaktör Çelik Tablalı 1 0,3 Ton Greyder En fazla 5 yaşında 1 Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması 24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) İşin yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır. 25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 - (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ....), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / ....). Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması 30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. 30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü 31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 33 - Diğer hususlar 33.1. İşin taahhüt süresi boyunca kontrollük hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, bir adet çalışır vaziyette TUSAGA - Aktif (CORS-TR) uyumlu GPS donanımı ile Nivelman aleti idaremiz kullanımına sunulacaktır. Madde 34 - Yürürlük 34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 35 Sözleşmenin imzalanması 35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ././. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici 21