ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Α.Π.: 4552
Ελάτεια: 21/3/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα
Ταχ. Κώδικας: 35015
ΕΡΓΟ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς
Πόρους και από ιδίους πόρους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.210.300,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(Τύπος Α)
Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο
εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17
ΕΛΑΤΕΙΑ,
21/03/2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα
Ταχ. Κώδικας: 35015
ΕΡΓΟ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς
Πόρους και από ιδίους πόρους
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.210.300,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)
ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡ ΑΣΙ ΑΣ
ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝ ΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμού 3.210.300,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν.3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
ως άνω έργου.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1
Άρθρο 1:
Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
1
Άρθρο 2:
Παραλαβή τευχών
1
Άρθρο 3:
Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς
2
Άρθρο 4:
Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών
3
Άρθρο 5:
Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη
7
Άρθρο 6:
Γλώσσα διαδικασία
7
Άρθρο 7:
Εφαρμοστέα νομοθεσία
7
Άρθρο 8:
Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8
Άρθρο 9:
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό
9
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
9
10
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
10
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
11
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
11
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
12
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
14
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
15
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης
15
Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
15
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
16
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
17
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
17
Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα
18
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά
19
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
26
Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις
26
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1:
Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
1.1
.
1.2
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας.
1.3
Προϊστάμενη
έδρα:
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Φορέας κατασκευής του έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας.
Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, που έχει
:
:
:
:
:
Κάτω Τιθορέα
35015
22343-50300
22340-49872
info@dimos-amfiklias-elatias.gr
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν
τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης
του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.
1.4
Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας την 03 Ιουνίου 2014.
1.5
-
-
-
«Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που
έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα
δημοπρασία.
«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία που έχει
υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση .Επ. ή Κοινοπραξία που
συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο»
είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)
1.6
Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης
του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υπο ψηφίους ή στον
ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε
ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της
υπόψη σύμβασης.
Άρθρο 2:
Παραλαβή τευχών
2.1
Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και
τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9 και 10 διατίθενται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Τ.Κ.
35004 Ελάτεια, Πληροφορίες: Νικολάου Άννα και κ. Κων/νος Γρίβας τηλ.: 22340-29173,
22343-50209,223343-50220, Fax : 22340-31898.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό μέχρι και την Τετάρτη 28/05/2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 80 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
2.2
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρε ς και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
2.3
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που
έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της
αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 3:
Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς
3.1
Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο Άρθρο 18, το φάκελο της
προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24
της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή
Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε
1
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό .
3.2
Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, το φάκελο της τεχνικής προσφοράς και το
φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους
μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη,
τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του Προσφέροντος /
Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας
φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») ο δεύτερος την τεχνική μελέτη
προσφοράς ο οποίος θα κατατεθεί σε τρία αντίγραφα θα είναι κλειστός και θα φέρει την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ο τρίτος την οικονομική προσφορά
(με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής
που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού,
όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
3.3
Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα
ακόλουθα:
Προς: ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.4
1
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και
από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις,
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα και αν η προσφορά κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν γίνεται έλεγχος της νομιμοποίησης του
προσώπου που την καταθέτει κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3669/08.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 2
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο
πρωτόκολλό της.
3.5
Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον
εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση
από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της
Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς
παραλαμβάνεται από την Ε.Δ. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και
την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμ ού θεωρεί
ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 4:
Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:
4.1
Πρώτη φάση (Παραλαβή των Φακέλων Προσφοράς)
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού και μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της
παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι
φάκελοι προσφοράς που κατατίθενται ενώπιον της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.3669/08 δηλαδή μετά την επέλευση της
ώρας 10.00 ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και
κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινωνεί με την υπηρεσία του
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ.
3.3 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται
πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της κατ’ εντολή του Προέδρου για να παραλάβει τις προσφορές
και να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της Ε.Δ. από ημεδαπή επιχείρηση, η
Ε.Δ. καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου
που τον υποβάλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς έγγραφου
που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά στο πρακτικό του Διαγωνισμού, στο οποίο
ειδικότερα καταγράφονται :
1. η σειρά παραλαβής
2. ο τρόπος υποβολής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς)
3. η επωνυμία του διαγωνιζόμενου
4. ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
και αριθμούνται (όλοι οι φάκελοι) με αύξοντα αριθμό, όπως καταχωρήθηκε στο πρακτικό και
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Ε.Δ., η οποία
καταγράφει στο πρακτικό της τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την επιστρέφει
αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφό της, το οποίο
επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωμένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο
ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος – μέλος της
Ε.Ε., του ΕΟΧ ή από κράτος που είχε κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες
συμβάσεις).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 3
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή και ο έλεγχος των παραπάνω στοιχείων, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους παριστάμενους την ημερομηνία και την ώρα στην
οποία η επιτροπή θα ανακοινώσει την απόφασή της για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
συμμετοχής, που απαιτεί η παρούσα Διακήρυξη, από τους συμμετέχοντες. Αυτή η ανακοίνωση
της απόφασης της Επιτροπής μπορεί να γίνει στην ίδια ημερομηνία διεξαγωγής του
Διαγωνισμού, ή και σε επόμενη ημερομηνία.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σε κλειστή συνεδρίαση, θα αποφασίσει μέσα στην παραπάνω
προθεσμία αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής από όσους υπέβαλαν προσφορά
συντάσσοντας πλήρως αιτιολογημένο σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται
στους ενδιαφερόμενους. Για όσους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
υποβολής προσφοράς, οι μη αποσφραγισθέντες φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς κρατούνται, χωρίς να ανοιχτούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί τυχόν
αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, ή επιστρέφονται
εφόσον δηλώσουν έγγραφα στον Πρόεδρο της Επιτροπής παραίτηση από το δικαίωμα για
υποβολή αντιρρήσεων.
Εάν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν, μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι σχετικές ενστάσεις απευθύνονται προς την
Προϊστάμενη Αρχή και κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει
την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με
επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραιτήτων κατά τους ιδίους
εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν.2090/99.
Αναφέρεται ρητά ότι οι Οικονομικές Προσφορές θα κρατηθούν σφραγισμένες και δεν θα
ανοιχθούν παρά μόνο στην τρίτη φάση του διαγωνισμού (παράγραφος 4.3), όπως προκύπτει
από το άρθρο 8, παράγραφος 9 του Ν.3669/2008.
4.2
Δεύτερη φάση
Κατά τη δεύτερη φάση η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει τους φακέλους στην Ε.Δ. η οποία
σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των
διαγωνιζόμενων και καταγράφει το περιεχόμενό τους στα πρακτικά της, εκφωνώντας τα
περιληπτικά για να ακούν οι παριστάμενοι.
Κατ’ αρχήν η Ε.Δ. ελέγχει τις τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν τις απαιτήσεις του
Κεφαλαίου Α του Τεύχους 3 (Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές), αποφασίζει ποιες
προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται και ανακοινώνει το αποτέλεσμα με
πρακτικό το οποίο ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν
ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή του. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται
η Προϊσταμένη Αρχή (κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Δ.)
Η Ε.Δ., μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων από την προϊσταμένη αρχή, ελέγχει και αξιολογεί,
σε κλειστές συνεδριάσεις, τις Τεχνικές Προσφορές σύμφωνα με το σχετικό άρθρο (άρθρο 14)
της παρούσας. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής, ανακοινώνεται σε χρόνο και τόπο που
γνωστοποιείται εγγράφως στους διαγωνιζόμενους και αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
διαγωνιζόμενους να παράσχουν γραπτά, όλες τις απαιτούμενες διευκρινίσεις που τυχόν
ζητήσει η Επιτροπή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα μεταβληθεί η Τεχνική προσφορά, ούτε
επί τα χείρω, ούτε επί τα βελτίω. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία υποβολής δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών από της παραλαβής από τον διαγωνιζόμενο της
ειδοποίησης της Ε.Δ.
Κατά του πρακτικού αξιολόγησης - βαθμολόγησης, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ένσταση, απευθυνόμενοι στον πρόεδρο της Ε.Δ. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η
Προϊστάμενη Αρχή (κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Δ.)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 4
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4.3
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Τρίτη φάση
Τέλος κατά την τρίτη φάση καλούνται οι μη αποκλεισμένοι στη δεύτερη φάση και γίνεται σε
δημόσια συνεδρίαση αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και ο
έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτές προβαίνοντας στην οριστική αξιολόγηση για
την ανεύρεση της βέλτιστης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.
α) οι οικονομικές προσφορές μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και
ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία της για κάθε διαγωνιζόμενο. Στην συνέχεια η Ε.Δ.
συντάσσει πίνακα με την ανηγμένη προσφορά (Α.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, ο οποίος
υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
β) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ.
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο
Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους
κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, με
αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, στην οποία
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις, με την οποία γνωστοποιείται στους
διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν
’
(ενδεχομένως) ένσταση κατ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω
ανακοίνωση. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των
διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και τη λήψη
φωτοαντιγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις
απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής
στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
γ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της
και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη
Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη,
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004. Αν υποβληθούν
ενστάσεις, η Επιτροπή τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στην
Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το
αποτέλεσμα (με την ίδια πράξη).
Ο τόπος και χρόνος των δημόσιων συνεδριάσεων των επιτροπών γνωστοποιείται δια
ανακοινώσεως που αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, η ανάρτηση γίνεται από
τα όργανα του Εργοδότη. Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες ενημερώνονται και με fax.
4.4
2
Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ). Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των ανοιγμένων προσφορών μειοδότης
ανακηρύσσεται αυτός που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους
διαγωνιζόμενους εκτός του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπου απαιτείται
προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να
προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά
την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η
αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των
παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον
2
έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων , καθώς και τα δικαιολογητικά
των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και
παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η
Ενημερότητα Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.
Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στο
Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για
επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 5
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του
ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος
των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να
αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την
ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα
στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος
του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την
υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 προσκομίζοντας μεταξύ των
άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης.
Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των
Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού.
β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα
(μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον
οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή
ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην
αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία,
επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄
εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη
την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται
κατ΄εφαρμογήν του Άρθρου 27 του Ν.3669/08, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους
ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της
προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το
σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και
ούτω καθεξής.
4.5
Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα
Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη κατά την κρίση του
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμεν η της ημερομηνίας
κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Προϊσταμένης
Αρχής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής
ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής. Η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να απαντήσει
αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία
τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται
στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Οι προσφυγές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας. Οι
προσφυγές εξετάζονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλ ιστικών μέτρων
καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης.
Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται παράβολο το ύψος του
οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την
κατάθεση της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη
συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3 (Ν.4146/2013, άρθ. 74 παρ. 1).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 6
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Άρθρο 5:
Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη
5.1
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 30 (παρ.
5 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
5.2
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο,
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
Το συμφωνητικό.
2.
Η παρούσα Διακήρυξη.
3.
Η Οικονομική Προσφορά (Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς).
4.
Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5.
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε. ),
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το την απ΄αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση του
Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ
B’2221/30-7-2012), περί έγκρισης 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ).
6.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
7.
Η Τεχνική Προσφορά.
8.
Η Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
9.
Οι Γενικές Προδιαγραφές (Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολογικών Εργασιών και
Ηλεκτρολογικών εργασιών).
10. Η μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου όπως αυτή τελικά εγκριθεί από την Υπηρεσία.
11. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
12. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. σε κλίμακα
ανάλογη του μεγέθους του γηπέδου.
13. Ο Κανονισμός μελετών του Έργου.
14. Η εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας.
5.3
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη
παράγραφο:
(1)
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
(2)
Οι Ευρωκώδικες.
(4)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
Άρθρο 6:
Γλώσσα διαδικασία
6.1
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα
συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτ ε η
Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
6.2
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο
της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με
τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών.
6.3
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του
αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με
διάθεση διερμηνέων.
Άρθρο 7:
Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 7
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
7.1
Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α’ 116) “Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων” (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.2
Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.3
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/2010) “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.4
To Π.Δ 59/2007(ΦΕΚΑ’ ’63/07) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ο
Ν.3886/2010 για δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
7.5
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.6
Η επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΓΓΔΕ 36, 24-12-2012
7.7
Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.8
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.9
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.10 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε.
και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των Δικαιολογητικών για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ και απόφαση
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].
7.11 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης Αξίας».
7.12 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην
έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.
7.13 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 8:
8.1
8.2
8.3
Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και Εθνικούς Πόρους (Αρ.
Ενάριθμου 2012ΣΕ07580016) σε ότι αφορά το επιλέξιμο τμήμα του και από ιδίους πόρους
σε ότι αφορά το μη επιλέξιμο τμήμα του (Άρθρο 13 του Τιμολογίου) και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του
άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).
Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κτλ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) ως ισχύει και τα
εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα
γίνεται σε EΥΡΩ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 8
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Άρθρο 9:
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ. για την
δημοπρασία, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο μέχρι και έξι
(6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, με την προϋπόθεση
ότι θα έχουν αποσταλεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 9
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
11.1
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ».
11.2
Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 3.210.300,00
Ευρώ και αναλύεται σε:
Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη Εργασιών
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
Αναθεώρηση
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Συνολικός προϋπολογισμός
ΙΙ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνη Εργασιών
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
Αναθεώρηση
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Συνολικός προϋπολογισμός
11.3
11.4
1.846.022,24
ευρώ
332.284,00
ευρώ
196.047,56
ευρώ
75.646,20
ευρώ
563.500,00
3.013.500,00
ευρώ
ευρώ
120.045,10
ευρώ
21.608,12
ευρώ
12.748,79
ευρώ
5.597,99
36.800,00
196.800,00
ευρώ
ευρώ
ευρώ
Τόπος εκτέλεσης του έργου
Αμφίκλεια, Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του οικισμού της
Αμφίκλειας, με καλυπτόμενο πληθυσμό 20ετίας 5.300 κατοίκους (Β΄ Φάση) και 40ετίας (Γ΄
Φάση) 7.200 κατοίκους, σήμερα (Α’ Φάση) ο πληθυσμός αιχμής ανέρχεται σε 4.000 ι.κ.
Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα της Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο
αερισμό (Extended Aeration) με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος. Επίσης
προβλέπεται απονιτροποίηση καθώς και η συνδυασμένη βιολογική και χημική απομάκρυνση
φωσφόρου (BNR system).
Η ΕΕΛ περιλαμβάνει και Τριτοβάθμια Επεξεργασία (Φίλτρανση – απολύμανση με UV), η
οποία όπως και η χημική αποφωσφόρωση δεν είναι επιλέξιμες και θα καλυφθούν από ιδίους
πόρους του Δήμου.
Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνεται και ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) Από το
σημείο που σήμερα διατίθενται ανεξέλεγκτα τα λύματα (μέσω του παντορροϊκού δικτύου) σε
ρέμα μέχρι τα έργα εισόδου της ΕΕΛ. Έχει μήκος 720μ και διάμετρο Φ400.
Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει :

την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους
συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού,

την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 10
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
την δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη
κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά
στα Τεύχη Δημοπράτησης.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και
εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία
δημοπρατήθηκε το έργο.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των επί έλασσον» δαπανών, παρά
μόνο η ανάλωση των απροβλέπτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
συγκεκριμένα το άρθρο 57 του Ν.3669/2008.
Επίσης δεν επιτρέπεται γενικώς:

να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

να καταργούνται εργασίες του τιμολογίου προσφοράς (τεύχους …)

να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα
συμβατικά τεύχη,

να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν
είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου,
απολογιστικές εργασίες, κτλ.).
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες
συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε
αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να λειτουργεί δοκιμαστικά το συνολικό έργο για έξι (6) μήνες.
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
13.2
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/91/ΦΝ440/6-5-2009
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα κατ’
αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3669/08 και την
συμπλήρωση του Προϋπολογισμού Προσφοράς (αριθμητικώς) και Τιμολογίου
Προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η
Υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας.
13.3
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
13.1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 11
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
14.1
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά. Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών των διαγωνιζόμενων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση
συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που
ακολουθούν:
Κριτήριο Α: Πληρότητα και αρτιότητα τεχνικής προσφοράς
Βαθμολογείται η συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς, σε σχέση με τα καθοριζόμενα στο
Τεύχος 4, η πληρότητα και σαφήνεια των Τεχνικών Εκθέσεων, Υπολογισμών, Σχεδίων και
πληροφοριών η/μ εξοπλισμού, καθώς επίσης και η επάρκεια των πληροφοριών που
παρέχονται για τον προσδιορισμό του προσφερόμενου έργου. Επίσης αξιολογείται η
πληρότητα και η επάρκεια των πληροφοριών, που παρέχονται για τα έργα υποδομής και τα
βοηθητικά έργα της ΕΕΛ.
Κριτήριο Α
Μέγιστος
Υποκριτήριο
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
βαθμός
Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις –
30
Υπολογισμοί ΕΕΛ)
Τόμος 2 (Σχέδια)
40
Τομος 3 (Η/Μ εξοπλισμός)
30
Συνολικός βαθμός κριτηρίου Α
100
Βα
Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν. Ο συνολικός βαθμός
της προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Βα
Κριτήριο Β: Λειτουργικότητα εγκαταστάσεων και η/μ εξοπλισμού
Στο κριτήριο αξιολογείται η λειτουργικότητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της διάταξης
των επιμέρους μονάδων, της διάταξης του εξοπλισμού, ο βαθμός αυτοματισμού της
εγκατάστασης και των συστημάτων ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής λειτουργία της
εγκατάστασης στο σύνολό της. Επίσης αξιολογείται η λειτουργικότητα της γενική διάταξης των
έργων, η προσβασιμότητα των επιμέρους μονάδων και ο περιορισμός της καταλαμβανόμενης
έκτασης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί η διαθέσιμη έκταση για άλλες χρήσεις
Υποκριτήριο
Γενική διάταξη
Κριτήριο Β
Μέγιστος
Βαθμολογία
βαθμός
20
Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου που
αναφέρεται σε Φυσικό Μέρος
αποτελεί επιμέρους υποκριτήριο
80
Συνολικός βαθμός κριτηρίου Β
100
Παρατηρήσεις
Ο μέγιστος βαθμός κάθε
υποκριτηρίου προκύπτει από
την σχέση:
80%x(Π/ΥΙ  Π/ΥΟΛ), όπου:
Π/ΥΙ: προϋπολογισμός
αντιστοίχου Φυσικού Μέρους (Ι)
Π/ΥΟΛ: συνολικός Π/Υ των
Φυσικών Μερών, που
λαμβάνονται υπόψη
Ββ
Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν. Ο συνολικός βαθμός
της προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Ββ.
Κριτήριο Γ: Ποιότητα η/μ εξοπλισμού και υλικών
Βαθμολογείται η τεχνολογία και η βιομηχανική στάθμη, η αποτελεσματικότητα, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, η ποιότητα των υλικών, της κατασκευής του ενσωματούμενου εξοπλισμού.
Ειδικότερα θα ληφθούν υπόψη και:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 12
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
η κάλυψη των υλικών και η/μ εξοπλισμού από πρότυπες και αναγνωρισμένες
προδιαγραφές
η αποδεδειγμένη ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού
αντιδιαβρωτική προστασία
Κάθε επί μέρους ενότητα του Πίνακα Γ, θα βαθμολογηθεί με βάση τις πληροφορίες που θα
υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι με τις τεχνικές προσφορές για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της
εγκατάστασης και του ενσωματούμενου η/μ εξοπλισμού.
-
Υποκριτήριο
Κριτήριο Γ
Μέγιστος
Βαθμολογία
βαθμός
Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου που
αναφέρεται σε Φυσικό Μέρος
αποτελεί επιμέρους υποκριτήριο
100
Συνολικός βαθμός κριτηρίου Γ
100
Παρατηρήσεις
Ο μέγιστος βαθμός κάθε
υποκριτηρίου προκύπτει από
την σχέση:
100%x(Π/ΥΙ  Π/ΥΟΛ), όπου:
Π/ΥΙ: προϋπολογισμός των
η/μ εργασιών του αντιστοίχου
Φυσικού Μέρους (Ι)
Π/ΥΟΛ: συνολικός Π/Υ των
η/μ εργασιών των ΦΜ, που
λαμβάνονται υπόψη
Βγ
Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν. Ο συνολικός βαθμός
της προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Βγ.
Κριτήριο Δ: Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ο περιορισμός
γενικών εκτεταμένων εκσκαφών και επιχώσεων η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής
από τις οχλήσεις του έργου (οσμές, θόρυβος), η αισθητική των επιμέρους κατασκευών και η
εναρμόνισή τους με το περιβάλλον καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και
την αισθητική των μονάδων επεξεργασίας και των κτιριακών έργων.
Κριτήριο Δ
Μέγιστος
Υποκριτήριο
βαθμός
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
10
Ελαχιστοποίηση χωματουργικών έργων
20
Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών οχλήσεων
40
Αισθητική προσφερομένων μονάδων
20
Φυτοκάλυψη
10
Συνολικός βαθμός κριτηρίου Α
100
14.2
Βαθμολογία
Παρατηρήσεις
Βδ
Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
Κάθε μέλος της Ε.Δ. θα βαθμολογήσει τα ανωτέρω κριτήρια ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ και ΚΔ για την κάθε
τεχνική προσφορά. Ακολούθως θα εξαχθεί ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε κριτηρίου για κάθε
τεχνική προσφορά και ο μέσος όρος θα γραφεί στο πρακτικό ως βαθμός κριτηρίου και αυτός ο
βαθμός ανακοινώνεται δια του πρακτικού στους διαγωνιζομένους.
Ο συνολικός βαθμός των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ, που θα προκύψει σύμφωνα με τα
προηγούμενα, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως ορίζεται
στον πίνακα που ακολουθεί και προκύπτει ο τελικός βαθμός για κάθε κριτήριο.
Η συνολική βαθμολογία (ΣΒ) κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των τελικών βαθμών των
κατηγοριών Α, Β, Γ και Δ δηλαδή:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 13
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΒ = 0,20 x Βα + 0,30 x Ββ + 0,30 x Βγ + 0,20 x Βδ
Συνολικός
Συντελεστής
Τελικός βαθμός
Κριτήριο
βαθμός
βαρύτητας
κριτηρίου
κριτηρίου
Α
Βα
0,20
Βα x 0,20
Β
Ββ
0,30
Ββ x 0,30
Γ
Βγ
0,30
Βγ x 0,30
Δ
Βδ
0,20
Βδ x 0,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΒ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Ελάχιστος
βαθμός
αποδοχής
14
21
21
14
Στην περίπτωση που η τεχνική προσφορά αξιολογηθεί έστω και σε ένα από τα κριτήρια Α, Β,
Γ και Δ με βαθμό μικρότερο από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό αποδοχής, όπως αυτοί
ορίζονται στον προηγούμενο πίνακα, τότε η προσφορά αυτή θα αποκλείεται της περαιτέρω
διαδικασίας του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.3669/08 για κάθε οικονομική προσφορά Π θα υπολογισθεί
ύστερα από την αξιολόγηση συντελεστού αναγωγής (Κ) της οικονομικής προσφοράς βάσει του
τύπου που ακολουθεί:
Κ = (1- ρ) x 100  ρ
ΣΒ
Όπου ρ=0 αφού το σύνολο του έργου υπόκειται σε τεχνική αξιολόγηση. Συνεπώς, η
ανοιγμένη οικονομική προσφορά Α.Π. ισούται με Α.Π.=ΚΠ όπου Κ = 100/ΣΒ.
14.3
Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που θα έχει τη μικρότερη Ανηγμένη Τιμή.
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
15.1
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 50.576,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
(όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
15.2
Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεων
Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να
παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση
τους και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
15.2
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται
η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία
ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
3
(ΚΔΕ)
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν
οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.
3
Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 14
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
15.3
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 11 μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (Άρθρο 24 παρ.2 και 3 του Ν.3669/08,
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 03/05/2015
15.3
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόμιμη περίπτωση.
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
4
16.1
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Άρθρο
51 του Ν.3669/08 ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων,
δαπάνες μελετών και προμηθειών μηχανημάτων που εγκαθίστανται στο έργο.
16.2
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης
17.1
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά
την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού 126.438,00Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος
είναι μεγαλύτερο του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή
της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του N. 3669/08 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του
Ν. 4146/2013, το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισμού.
17.2
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08.
17.4
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
17.5
Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων η παραπάνω εγγύηση θα παραμείνει αμείωτη, καθ’
όλο τον χρόνο εγγύησης και θα αποδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου
Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
18.1
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό,
ορίζεται η 03 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται
η 10:00 π.μ.
18.2
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία
ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
18.3
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν
ενδιαφερόμενοι, που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά . Στην
περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
4
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά τα άρθρα 50 και 51 του Ν.3669/08, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες
λεπτομέρειες.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 15
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 10 μηνών από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
20.1
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ.7 έως παρ.9 του Άρθρου
15 του Ν.3669/08 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.16/2007της ΓΓΔΕ/
ΥΠΕΧΩΔΕ.
20.2
Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντ υπο του
ης
Κανονισμού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 842/2011 της Επιτροπής της 19 Αυγούστου, θα
αποσταλεί για δημοσίευση στις 24/03/2014 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο εμπίπτει στο όριο εφαρμογής των κοινοτικών
οδηγιών.
20.3
Τα
έξοδα των εκ του νόμου
απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της
δημοπρασίας
θα
ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα
δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα
έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
20.4
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο
30 παρ. 4 του ΠΔ 60/2007,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 16
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
21.1
α.
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ
(με ΓΕ&ΕΟ και
απρόβλεπτα)
ΓΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
1.162.940,03
2 ή3
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΡΓΑ
887.780,26
2 ή3
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
478.035,52
1 ή2
ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΜΕΝΟ
ΝΟΜΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
η
η
2 ή3 ή4
η
η
η
η
η
2 ή3 ή4
η
η
η
η
η
1 ή2 ή3
η
η
η
β.
Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ.
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
21.2
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του Άρθρου 16 παρ.7 του
5
Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
21.3
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ.3 του Άρθρου 16 του Ν.3669/08. Το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
21.4
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1 τάξη για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του Άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5
η
Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η
συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 17
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
21.5
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ.9 του Άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια
κατηγορία» τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
21.6.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών από το
ίδιο φυσικό πρόσωπο.
21.7.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων
εκπροσώπων των μελών της Κοινοπραξίας στις οποίες θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν
«Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα
με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ΠΔ.609/85 και θα
δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μέλους στην Κοινοπραξία.
Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
1.
Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2.
Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο
διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της
αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ης
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαϊου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ.
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η)
πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ)
δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του
εργολήπτη.
3.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι
ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
4.
Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων,
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην
Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
5.
Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη δημοπρασία).
6.
Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Λόγω προϋπολογισμού του έργου απαιτείται η πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα της
διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης. Τίθεται υπό την έννοια της πιστοληπτικής
(δανειοληπτικής) ικανότητας.
8.
Τεχνική ικανότητα
Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου
147 του Ν.3669/08 τα οποία θα αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου σε
εκτέλεση έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ισοδύναμου πληθυσμού ίσου ή
μεγαλύτερου με το δημοπρατούμενο κατά την τελευταία πενταετία.
9.
Μελετητική Ομάδα Αναδόχου
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές - Γραφεία Μελετών, τόσο για τη
σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής
του Έργου. Η συνεργασία αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον
Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.
(2) Οι παραπάνω Μελετητές – Γραφεία Μελετών θα πρέπει
κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο
Ελληνικών μελετητικών γραφείων – μελετητών:
 Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης
Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).
 Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης
Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9).
 Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Α’ τάξης
Χημικοτεχνικών Μελετών (Κατηγορία 18).
 Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης
Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).
να έχουν δυναμικό ανά
με αυτό των παρακάτω
και άνω στην κατηγορία
και άνω στην κατηγορία
και άνω στην κατηγορία
και άνω στην κατηγορία
(3) Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία – μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων
αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων
(διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει
να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι
εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και
σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας
διευκρινίζεται ότι:
- Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον τετραετίας
- Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχιστον οκταετίας
- Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχιστον δωδεκαετίας
(4)
Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα
διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του Άρθρου 22, προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο (κατά το
Άρθρο 11 του Ν.2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1
Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής
α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο Άρθρο 21 της
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για
6
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών) .
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.,
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την
αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως
ορίζεται στο Άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το Άρθρο 52 της Οδηγίας
2004/18 (Άρθρο 151 του Ν.3669/08).
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.,
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση
εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46
της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08).
δ. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη
ανάλογης τεχνικής ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ. 22.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα
7
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
23.2
Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 5 του Άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο
και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:
23.2.1
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον
κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί
ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην
Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο
συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και
είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην
Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου
είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π.
ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου,
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της
παραγράφου δ΄.
23.2.2
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
των παραγράφων α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του
Ν.3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων
που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.
α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του Άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που
υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
ι)
6
7
8
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί
αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει
Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από
τον ίδιο.
Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του
Κράτους προέλευσής του,
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του Άρθρου 22 δεν έχουν
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,
ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε
ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και
iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια
ανεκτέλεστου που τίθενται στο Άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08.
β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της
Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα
ελληνική νομοθεσία, για την Εργοληπτικής Επιχείρησης και για όλες τις Κοινοπραξίες στις
οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ.3 Άρθρου 20 του Ν.3669/08)
στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) και δεν
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη
9
Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα
(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση
ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να
προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των
ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα,
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 Άρθρου 20 του Ν.3669/08). Σε περίπτωση
που η Εργοληπτικής Επιχείρησης δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί
να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται
της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν
διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.
δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων
κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το
δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης
και αν περατώθηκαν κανονικά.
ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.
23.2.3
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε
ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου)
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
8
Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους
ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.
9
Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 21
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου
μηνός πριν τη δημοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών (όταν
προσκομίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το
πρωτότυπο
(Απόφαση
Υπουργού
Οικονομικών
1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, ΦΕΚ 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής
ενημερότητας
από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με
νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό,
αποκλείεται.
23.2.4
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 23.2.2.α):
α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση
εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την
αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυμη
εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων (Ο.Ε.,
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις
ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του
σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης
πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των
αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη
βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να
προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση
προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του
διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 22
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων,
συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των
αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς
είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας
10
δημοπράτησης του έργου (Άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08)
23.3
Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας
Βεβαίωση τράπεζας για την δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής
επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής
ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον υποψήφιο και θα εξετάσει
αίτησή του για χρηματοδότηση με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ΦΠΑ), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε περίπτωση
κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο
μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
23.4
Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή της
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, απαιτείται η υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου
147 του Ν.3669/08 τα οποία θα αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου σε
εκτέλεση έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού ίσου ή
μεγαλύτερου με το δημοπρατούμενο κατά την τελευταία πενταετία.
23.5
Δικαιολογητικά μελετητών
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών για την
αποκλειστική συνεργασία στην εκπόνηση της μελέτης προσφοράς με την υποψήφιο Ανάδοχο
με βάση τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/05,
του ΠΔ.194/79 και του ΠΔ.696/74 και των ερμηνευτικών αυτών ή τροποποιητικών
διαταγμάτων, εγκυκλίων κτλ. Στις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα αναφέρεται ότι η
συνεργασία αυτή αφορά τόσο τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και την εκπόνηση της
Οριστικής Μελέτης-Μελέτης Εφαρμογής στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί
Ανάδοχος. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται από τους μελετητές ότι ουδεμία οικονομική
αξίωση έχουν από τον κύριο του έργου γι’ αυτή την συνεργασία.
β. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των μελετητικών πτυχίων των μελετητών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών σχετικά
με την ισχύ του πτυχίου την ημέρα της δημοπρασίας
ότι δεν εμπίπτουν σε οικίες διατάξεις που να επιβάλλουν αποκλεισμό τους από την
ιδιότητα του μελετητή
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών με την οποία
ορίζεται κοινός εκπρόσωπός τους και με την οποία γίνεται αποδεκτό να υπογράφει ο κοινός
εκπρόσωπός για λογαριασμό όλων τα Τεύχη και τα σχέδια της τεχνικής προσφοράς.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, κλειστό φάκελο τεχνικής
προσφοράς και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα
κατωτέρω:
24.1
10
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο Άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης
επί ποινή αποκλεισμού):
1.
Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.
2.
Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.
Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός
της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 23
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα
αμφισβήτησης της νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ.
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων.
Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.
Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση
θεωρείται αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον
αναφερόμενο στην Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
αλλαγή.
3.
Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη
σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των
κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).
4.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για
λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας
Διακήρυξης.
Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.
5.
Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά
προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της
προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται),
καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής
ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την
Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται).
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή
της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της
σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην
οποία έχουν την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 24
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα
από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.
6.
24.2
Τα απαιτούμενα 89 μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄ ονόματι του διαγωνιζομένου).
Μηχανόσημα που περιλαμβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς
γίνονται αποδεκτά.
Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες
μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το
άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα
μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν,
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές
δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.
Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:
Α.
Το κατ’ αποκοπή Τιμολόγιο Προσφοράς, συμπληρώνεται σε ακέραια ευρώ, ολογράφως
και αριθμητικώς, χωρίς γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (ΓΕ & Ο.Ε.) χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις και ΦΠΑ και χωρίς καμία διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη.
Β. Ο προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνεται σε ακέραιο ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και
χωρίς καμία διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη.
Γ.
Η ολόγραφη αναγραφή των κατ’ αποκοπή τιμών του τιμολογίου υπερισχύει της
αντίστοιχης αριθμητικής.
Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της
οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ
της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση διορθώνει τα
σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.
Επισημαίνεται ότι σε αυτό το διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές και είναι απαράδεκτες
προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας ή προσφοράς με
προσφερόμενη τιμή μεγαλύτερη έστω και σε ένα Άρθρο του Τιμολογίου της Υπηρεσίας
(Τιμολόγιο Μελέτης).
24.3
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στο Τεύχος
Δημοπράτησης 4 (Κανονισμός Μελετών Έργου) και το περιεχόμενό του θα υπογράφεται από
τους διαγωνιζόμενους και τους συνεργαζόμενους μελετητές ή τον κοινό εκπρόσωπό τους
σύμφωνα με το Άρθρο 23.5.γ. της παρούσας.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (Πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 25
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΩΨΚ-ΡΧΦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις
25.1
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 26/1303-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. και η διάθεση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε με την αριθμ 88/21-03-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
25.2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις
απαγορεύσεις του Ν.3669/08 (Άρθρα 31 έως 34).
25.4
Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
25.5
Η κοστολόγηση των νέων εργασιών θα γίνεται όπως ορίζεται τις διατάξεις του άρθρου 57 του
Ν.3669/08 ως ισχύει. Για τον καθορισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, θα ισχύουν ανάλογα
με η φύση των νέων εργασιών οι αναλύσεις τιμών ΑΤΥΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ, ΑΤΗE, σε
συνδυασμό με τα ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας.
Στις τιμές που θα συνταχθούν με βάση του παραπάνω θα εφαρμόζεται η τεκμαρτή έκπτωση
της δημοπρασίας. Ο συντελεστής (σ) της παρ.7, του Άρθρου 57 του Ν.3669/08 ορίζεται σε
0,90.
25.5
Για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
54 του Ν.3669/08. Για την αναθεώρηση, θα εφαρμοστούν οι συντελεστές των άρθρων που
αναγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης.
Ελάτεια 21/03/2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Μηχανικός Τ.Υ.
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ
Άννα Νικολάου
Πολιτικός Μηχανικός
Ευστάθιος Καρούμπης
Τοπογράφος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 88/21-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ελάτεια 21/03/2014
Ο Αντιδήμαρχος
Παλασάντζας Λουκάς
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α
ΣΕΛΙΣ 26

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

T2-ΕΣΥ

τα επαγγέλματα των αποφοίτων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη σχετικά με την παραμονή

Έγγραφο - steat.

(όπως τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2014), (PDF, 4,5MB)

δειτε εδω - United Reporters

1 1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΔ

GR-Φλωρίνα: Κατασκευαστικές εργασίες κεντρικών