ΕΕΛ ΛΛ ΛΗ ΗΝ ΝΙΙΚ ΚΗ Η∆ ∆Η ΗΜ ΜΟ ΟΚ ΚΡ ΡΑ ΑΤΤΙΙΑ Α Ν ΝΟ ΟΜ ΜΟ ΟΣΣ Η ΗΡ ΡΑ ΑΚ ΚΛ ΛΕΕΙΙΟ ΟΥ Υ ∆ ∆Η ΗΜ ΜΟ ΟΣΣ Φ ΦΑ ΑΙΙΣΣΤΤΟ ΟΥ Υ ∆ ∆//Ν ΝΣΣΗ Η ΤΤΕΕΧ ΧΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Π Ε & ΠΕΡ ΡΙΙΒ ΒΑ ΑΛ ΛΛ ΛΟ ΟΝ ΝΤΤΟ ΟΣΣ ∆ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ Μάρτιος, 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η προτεινόµενη µονάδα θα αποτελείται από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα (βλ. Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης και ∆ιάγραµµα Ροής) : ♦ Φρεάτιο εσχαρισµού ♦ Μετρητής Παροχής ♦ Πρωτοβάθµια επεξεργασία µε τη χρήση σηπτικής δεξαµενής ♦ ∆εξαµενή τροφοδοσίας χαλικόφιλτρων µε αντλιοστάσιο ♦ ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία µε τη χρήση χαλικόφιλτρων µε ανακυκλοφορία ♦ Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής για 3 µέρες ♦ Απολύµανση της εκροής µε διάλυµα υποχλωριώδους νάτριου ♦ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ♦ Οικίσκος ♦ Λοιπά έργα υποδοµής ηλεκτροφωτισµός). ♦ Αγωγός από PVC σειράς 41 για σύνδεση µε το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο. (διαµόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των τµηµάτων της εγκατάστασης. 2. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΣΧΑΡΙΣΜΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της σχάρας είναι η συγκράτηση των παρασυρόµενων, σχετικά µεγάλων υλικών, για να προφυλάξει τα επόµενα στάδια από εµφράξεις. Οι σχάρες κατασκευάζονται από µια σειρά µεταλλικών ράβδων σε κατακόρυφη ή κεκλιµένη θέση. Τα ανοίγµατα των ράβδων καθορίζουν το µέγεθος των σωµατιδίων που θα συγκρατηθούν. Ανάλογα διακρίνονται σε: • Χονδρές, µε καθαρά ανοίγµατα 40 – 150 mm • Μέσες, µε καθαρά ανοίγµατα : 20 – 40 mm • Λεπτές, µε καθαρά ανοίγµατα: 5 – 20 mm Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, τα συνήθη ανοίγµατα είναι περίπου 20 mm. Τα υλικά (εσχαρίσµατα) που συγκρατούνται από τις εσχάρες έχουν αποτέλεσµα την σταδιακή έµφραξη τους, γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η περιοδική αποµάκρυνση τους. Ο καθαρισµός τους µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, είτε χειρονακτικά, µε τσουγκράνα, οπότε πρέπει να έχουν κλίση µε το έδαφος από 30Ο έως 45Ο, είτε µηχανικά, οπότε µπορούν να είναι κατακόρυφες, κεκλιµένες (µε κλίση από 45Ο έως 90Ο) ή τοξωτές. Για τη διαστασιολόγηση του καναλιού εσχάρωσης, λαµβάνονται υπόψη: 2 ♦ Η ταχύτητα προσεγγίσεως των λυµάτων στις σχάρες, η οποία πρέπει να είναι µικρότερη των 0,4 – 0,5 m/sec, για τις ελάχιστες παροχές. Στα µικρά έργα, που παρουσιάζονται µεγάλες διακυµάνσεις παροχών, είναι δύσκολο να διατηρηθούν αυτές οι ελάχιστες ταχύτητες, επειδή όµως στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται χειρονακτικός καθαρισµός, το πρόβληµα δεν είναι ιδιαίτερα οξύ. ♦ Η ταχύτητα διελεύσεως µέσα από τα κενά, η οποία πρέπει να είναι µικρότερη από 0,9 – 1,0 m/sec, για τις µέγιστες παροχές, ώστε να µην συµπαρασύρονται τα συγκρατούµενα στερεά. Η ποσότητα των συγκρατούµενων στερεών, (εσχαρισµάτων) είναι συνάρτηση του ανοίγµατος των εσχάρων, της φύσης των λυµάτων και της παροχής. Για ελευθέρα ανοίγµατα 25mm, η ποσότητα των εσχαρισµάτων κυµαίνεται από 3,75 x 10-5 έως 9,25 x 10-5 m3/ m3 λυµάτων (επισηµαίνεται ότι πρόκειται για εκτίµηση που αφορά χωριστικά δίκτυα, σε περίπτωση παντορροϊκού δικτύου, οι ποσότητες είναι µεγαλύτερες). Το ποσοστό υγρασίας των εσχαρισµάτων κυµαίνεται από 70 – 80% και η πυκνότητα τους είναι περίπου 960 kg/m3 (µπορεί να κυµαίνεται από 600 – 1000 kg/m3). Περίπου το 85% των στερεών είναι οργανικά . Η διάθεση των εσχαρισµάτων γίνεται µε ταφή, χώνευση, καύση, διάθεση µε τα απορρίµµατα ή µε άλεση. 2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Στο φρεάτιο εισόδου θα συνδεθεί ο κεντρικός αγωγός του αποχετευτικού δικτύου PVC Φ315, ο οποίος θα λειτουργεί µε βαρύτητα. Από το φρεάτιο αυτό τροφοδοτούνται επίσης µε φυσική ροή οι εσχάρες. Θα χρησιµοποιηθούν δύο χειροκίνητες εσχάρες, σε παράλληλη διάταξη µε παρακαµπτήριο διάταξη, που θα επιτρέπει στην µια να λειτουργεί ως εφεδρική σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι εσχάρες θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον ΑΙSI 304L. Χειροκίνητες Σχάρες Οι χειροκίνητες σχάρες θα είναι ευθύγραµµου τύπου (ευθύγραµµες ράβδοι). Θα τοποθετηθούν σε διάταξη by-pass και θα λειτουργούν µε τη βοήθεια ρυθµιζόµενου υπερχειλιστή, ώστε µετά από έµφραξη της µίας σχάρας , το λύµατα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι της εφεδρικής σχάρας. Σε περίπτωση συντήρησης της µίας σχάρας, η εφεδρική σχάρα θα λειτουργεί µε τη βοήθεια θυροφραγµάτων, ενώ θα αποµονώνεται η άλλη εσχάρα. Θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι διαστάσεις της κάθε µιας σχάρας θα είναι 0,80 m x 0,20 m και θα τοποθετηθούν µε κλίση 45Ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ο καθαρισµός των σχαρών θα γίνεται χειροκίνητα µε ειδικό ξέστρο που οι προεξοχές του εισέρχονται στα διάκενα τους. 3 Παράµετροι σχεδιασµού ∆ιάκενα µεταξύ ράβδων Πάχος ράβδων Σχήµα διατοµής ράβδων Μέγιστη ταχύτητα ροής µεταξύ των ράβδων Υλικό κατασκευής 10 - 20 mm 8 - 10 mm ορθογωνικό 0,90 m/sec Ανοξείδωτος χάλυβας (ΑΙSI 304 L) Υπολογίζεται 0,2 m Πλάτος σχάρας Πλάτος θαλάµου εσχάρωσης 0,2 m ∆οχείο συλλογής εσχαρισµάτων Τα εσχαρίσµατα θα τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο συλλογής εσχαρισµάτων, κατασκευασµένο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304L). Το δοχείο θα τοποθετείται µέσα στον καλυµµένο χώρο της σχάρας, θα είναι δε ευχερής η εξαγωγή και η εκκένωση του (τροχήλατο). Ο πυθµένας του δοχείου θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση (λεπτή διάτρηση) για στράγγιση των εσχαρισµάτων. Παραγωγή (µέγιστη) εσχαρισµάτων 35 lt/1000 m3 απόβλητα Παραγωγή (µέγιστη) εσχαρισµάτων 19lt/ day Απαιτούµενος ωφέλιµος όγκος δοχείου εσχαρισµάτων V∆=50 lt (επάρκεια για τρεις µέρες περίπου) Όλο το σύστηµα εσχαρισµού (εσχάρες, κανάλια και δοχείο εσχαρισµάτων) θα είναι καλυµένο. 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Μετά την εσχάρωση, ακολουθεί το Σύστηµα Μέτρησης της Παροχής. Για τη µέτρηση της παροχής επιλέχτηκε η λύση της διώρυγας PAPSHALLFLUME. Στη διώρυγα αυτή θα γίνεται µέτρηση µε µετρητή στάθµης και µεταφορά-ένδειξη σήµατος στον κεντρικό-τοπικό πίνακα για αυτόµατη καταγραφή της παροχής των λυµάτων που φορτίζουν την εγκατάσταση. Στην είσοδο της κατασκευής διαµορφώνονται συνθήκες στρωτής ροής. H διώρυγα στενεύει µε διαµόρφωση τύπου PARSHALL. H κατασκευή αυτή προκαλεί αύξηση βάθους ροής ανάντη, το οποίο είναι συνάρτηση της παροχής των ακαθάρτων. 4 H συσκευή υπερήχων, που θα είναι κατάλληλα τοποθετηµένη, θα µετρά το βάθος ροής και θα καταγράφει την αντίστοιχη τιµή παροχής λυµάτων συνδέεται στο κεντρικό όργανο που θα βρίσκεται στη κεντρική µονάδα ελέγχου. Επειδή η κατασκευή είναι λεπτή και ιδιόµορφη, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί προκατασκευασµένη διώρυγα από FIBERGLASS ή από ανοξείδωτο υλικό τουλάχιστον AISI 304L και να ενσωµατωθεί µέσα σε κατάλληλο κανάλι από σκυρόδεµα. Χαρακτηριστικά της ∆ιώρυγας PARSHALL Μέγεθος διώρυγας (άνοιγµα) Μήκος ∆ιώρυγας Ύψος ∆ιώρυγας ανάντι Ύψος ∆ιώρυγας κατάντι Πλάτος εισόδου Πλάτος εξόδου Ελάχιστη µετρούµενη παροχή Μέγιστη µετρούµενη παροχή ∆υνατότητα µέτρησης 2΄΄ 774 mm 410 mm 432 mm 241 mm 135 mm 3 1 m /h σε στάθµη 0,2 cm 100 m3/h σε στάθµη 40 cm 0 – 100 m3/h µε 2% συνολικό σφάλµα Ο εξοπλισµός της µονάδας, θα είναι: • 1 διώρυγα τύπου PARSHALL • 1 στήριγµα για τον υπερηχητικό µετρητή • 1 υπερηχητικό σύστηµα µέτρησης στάθµης • 1 µετατροπέα σήµατος • 1 πίνακα µε ψηφιακή ένδειξη της στιγµιαίας παροχής • 1 καταγραφικό της στιγµιαίας παροχής τύπου DATALOGGER για αποθήκευση των µετρήσεων κάθε 10 min για δύο µήνες 4. ΣΗΠΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Τα αστικά λύµατα περιέχουν σηµαντικές ποσότητες αιωρούµενων σωµατιδίων µε ειδικό βάρος µεγαλύτερο του νερού, τα οποία λόγω της ροής των λυµάτων παραµένουν σε αιώρηση. Με την πρωτοβάθµια επεξεργασία στοχεύεται η αποµάκρυνση σηµαντικού µέρους αυτών των σωµατιδίων (κατά 50 – 65%) µε καθίζηση σε δεξαµενές που επικρατούν συνθήκες σχετικής ηρεµίας. ∆εδοµένου ότι, σηµαντικό µέρος των οργανικών ενώσεων βρίσκεται σε µορφή αιωρούµενων σωµατιδίων, επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη µείωση του BOD (κατά 15- 40%). Παράλληλα, αποµακρύνονται από την επιφάνεια της δεξαµενής και επιπλέοντα στερεά (λίπη, έλαια, αφροί). Η Σηπτική ∆εξαµενή αποτελεί την πρώτη βασική µονάδα καθαρισµού (πρωτοβάθµια επεξεργασία) των λυµάτων, εδώ και πολλούς αιώνες, µε σηµαντικές βελτιώσεις στο σχεδιασµό και την κατασκευή της τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικά για περιπτώσεις µικρών οικισµών και κωµοπόλεων, αποτελεί µια απλή, αλλά πολύ αποτελεσµατική εγκατάσταση προεπεξεργασίας των λυµάτων, δεδοµένου ότι 5 επιτυγχάνεται καθίζηση µέρους των αιωρούµενων στερεών και ταυτόχρονα αναερόβια χώνευση της λάσπης στον πυθµένα (όπου προβλέπεται ο απαραίτητος όγκος). Τέλος, η εκροή από σηπτικές δεξαµενές επιδέχεται προσθήκη χηµικών (κροκιδωτικών) για την αφαίρεση όλων των στερεών, αζώτου-φωσφόρου και του BOD5 (70-85%). Οι τύποι δεξαµενών που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα για την πρωτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων είναι ορθογωνικές ή κυκλικές δεξαµενές συνεχούς ροής. Στις ορθογωνικές δεξαµενές, τα λύµατα εισέρχονται από τη µια πλευρά της δεξαµενής και διαρρέουν κατά µήκος τη δεξαµενή υπό συνθήκες που προσεγγίζουν αυτές της οµοιόµορφης ροής (µηδενικής ανάµιξης κατά τη διεύθυνση της ροής). Η ιλύς συγκεντρώνεται στον πυθµένα της δεξαµενής, απ΄ όπου και αποµακρύνεται µε µηχανικά µέσα. Η σηπτική δεξαµενή κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Μια σηπτική δεξαµενή που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί σωστά (ακόµα και µε ένα θάλαµο) επαρκεί για αποδεκτές αποδόσεις. Παρ’ όλα αυτά συνηθίζεται στεγανή διθάλαµη ή τριθάλαµη δεξαµενή µε την ίδια συνολική χωρητικότητα, διότι έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη ασφάλεια στην παγίδευση - συγκράτηση και των επιπλεόντων και των λασπών, ιδιαίτερα µάλιστα σε περιόδους που έχουµε µεγαλύτερες φορτίσεις ή ανατάραξη λόγω µεγάλων ρυθµών χώνευσης (πχ. το θέρος). Οι θάλαµοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε ανοίγµατα που βρίσκονται 70-100 cm (περίπου 1m) κάτω από την επιφάνεια του υγρού, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας. Σε κάθε θάλαµο καθίζησης διακρίνονται µία ζώνη υγρού όπου τα στερεά καθιζάνουν, µία ζώνη λάσπης όπου συσσωρεύονται οι λάσπες και µία επιφανειακή ζώνη όπου επιπλέουν τα λίπη. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ελεύθερου πάνω χώρου, τουλάχιστον 0,4 m. Σε κάθε θάλαµο τα στερεά καθιζάνουν στο κάτω µέρος, ενώ τα λίπη και τα επιπλέοντα παγιδεύονται στην επιφάνεια. Ο πρώτος θάλαµος είναι συνήθως µεγαλύτερος σε ωφέλιµο όγκο. Η αρχή λειτουργία των δεξαµενών καθίζησης (όπως είναι και η σηπτική δεξαµενή) στηρίζεται στη σηµαντική ελάττωση της ταχύτητας ροής των λυµάτων, οπότε ελαττώνεται και η συρτική ικανότητα, µε αποτέλεσµα τα µεγαλύτερα και βαρύτερα αιωρούµενα (όχι διαλυµένα) υλικά να καθιζάνουν στον πυθµένα. Ο σωστός σχεδιασµός των δεξαµενών καθίζησης, απαιτεί καθορισµό κριτηρίων, που να επαληθεύουν την αρχή λειτουργίας τους και να εξασφαλίζουν σηµαντικές αποδόσεις αποµάκρυνσης αιωρούµενων στερεών. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά – παράγοντες σχεδιασµού, που επιδρούν στην απόδοση της σηπτικής δεξαµενής είναι: • η υδραυλική επιφανειακή φόρτιση (Μεγάλη επιφανειακή φόρτιση µπορεί να µειώσει την απόδοση καθίζησης ή επίπλευσης. Επιτρεπόµενη φόρτιση 30 – 50 m3/m2/d) 6 • ο υδραυλικός χρόνος παραµονής (Πρέπει να είναι αρκετός για να • • • • • ολοκληρώνονται οι διεργασίες συσσωµάτωσης και καθίζησης. Συνήθως 1,5 – 2,5h) Η γεωµετρία (σχήµα, διαστάσεις, σχέση µήκους, πλάτους, βάθους). Οι διαµορφώσεις εισόδου-εξόδου (να εξασφαλίζεται ότι δεν θα δηµιουργείται τυρβώδη ροή) Ο αριθµός θαλάµων Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και των λυµάτων Ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνήθεις (µέσες) αποδόσεις των σηπτικών δεξαµενών : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΗΣ (ppm) ΑΠΟ∆ΟΣΗ % BOD5 120-240 30-70 COD 200-330 30-70 Αιωρούµενα στερεά (S.S) 40-150 50-90 Ολικό άζωτο 20-45 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Λίπη-Λάδια 10-40 70-80 Φωσφόρος 10-25 Μικρόβια-µικροοργανισµοί 15% 50-80 Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 1, από «Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων», Γρ.Μαρκαντωνάτου, σελ.342 ), η λάσπη µετά 40 µέρες παραµονή στη σηπτική δεξαµενή (µε µέση θερµοκρασία 20ο C), είναι χωνεµένη τουλάχιστον 90%, ενώ συγκριτικά η σταθεροποιηµένη λάσπη που παράγεται από τον παρατεταµένο αερισµό είναι χωνεµένη 40-70%. Επίσης από το ίδιο σχήµα προκύπτει ότι σε 15 οC απαιτούνται 58 ηµέρες για σταθεροποίηση του 90% των πτητικών της ιλύος (στην περίπτωσή µας η χώνευση διαρκεί τουλάχιστον 6 µήνες), ενώ τα συστήµατα ενεργού ιλύος µε παρατεταµένο αερισµό δίνουν σταθεροποιηµένη λάσπη µέχρι 60%. Η παραγόµενη ιλύς (µε βάση επίσηµες µετρήσεις από σηπτικές δεξαµενές στις ΗΠΑ) είναι 130-170 λίτρα/κατ/έτος, µε περιεκτικότητα σε στερεά 5-7 % w/v. 7 Σχήµα 1 Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε τα παρακάτω : Η αφαίρεση των αιωρούµενων στερεών (λασπών) και επιπλεόντων υλικών (αφρού, λιπών - ελαίων) έχει ως αποτέλεσµα: • την αποφυγή εµφράξεων στα επόµενα στάδια επεξεργασίας (στην περίπτωσή µας οι σωληνώσεις διανοµής και οι στρώσεις χαλίκων του χαλικόφιλτρου) και διάθεσης της εκροής • την αύξηση στις αποδόσεις των επόµενων σταδίων. Τα διερχόµενα λύµατα, ενώ απαλλάσσονται από µέρος των αιωρούµενων στερεών, εµπλουτίζονται ταυτόχρονα µε τεµάχια σηπτόµενης λάσπης και µε τα δύσοσµα αέρια της αποσύνθεσης (H2S, NH3, CH4). Έτσι ενώ η απορροή της σηπτικής δεξαµενής είναι βελτιωµένη σε σχέση µε την απλή καθίζηση, έχει επιβαρυνθεί µε σηπτική χλωρίδα και αναδίδει δυσοσµία και δεν είναι δυνατή η επιφανειακή της διάθεση. Λανθασµένος σχεδιασµός ή κακή τοποθέτηση των διαφραγµάτων µπορούν να προκαλέσουν τυρβώδη ροή τοπικά και να µειώσουν την απόδοση της καθίζησης. Μικρά ή λάθος διαφράγµατα µπορούν να διευκολύνουν τη διαφυγή επιπλεόντων προς το σύστηµα διάθεσης της εκροής. Κακή λειτουργία και συντήρηση µπορούν να µειώσουν τις αποδόσεις του συστήµατος. Εξάλλου διάφορα υλικά και ράκη που πέφτουν στην 8 αποχέτευση µπορούν να προκαλέσουν εµφράξεις στα ανοίγµατα επικοινωνίας των θαλάµων. Φράξιµο στην αντλία ή στον αγωγό εκκένωσης των λασπών µπορεί να προκαλέσει ανύψωση της στάθµης λασπών και τη διαφυγή τους µαζί µε την εκροή. 4.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΗΠΤΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΜΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟΥ) Στη µονάδα θα εγκατασταθεί µία δεξαµενή από 8 θαλάµους από σκυρόδεµα συνολικού ωφέλιµου όγκου 769,50 m3, η οποία εξασφαλίζει τον ελάχιστο χρόνο παραµονής των λυµάτων (24 ώρες) για τη µέγιστη παροχή του θέρους της 40ετίας. Τα δεδοµένα σχεδιασµού της µονάδας είναι πολύ συντηρητικά και αποτυπώνονται στα φύλλα υπολογισµού που επισυνάπτονται χωριστά για κάθε τµήµα της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα: • Ελήφθησαν ψηλές τιµές για τη µέση παραγωγή λυµάτων ανά κάτοικο • Για τον υπολογισµό της µέγιστης παροχής (παροχή σχεδιασµού) χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής 1.5. • θεωρήθηκε ότι ανά ισοδύναµο κάτοικο αντιστοιχούν 50 και 60 g BOD ανά ηµέρα, για το χειµώνα και το θέρος αντίστοιχα. • Τέλος θεωρήθηκε ότι στη σηπτική δεξαµενή θα έχουµε µείωση του ΒOD των εισερχοµένων λυµάτων κατά 50% ενώ στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι ακόµα και µεγαλύτερες µειώσεις (60-70%) είναι εφικτές. • Οι διαστάσεις της δεξαµενής επιλέχτηκαν ώστε να εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υδραυλικός χρόνος παραµονής των 24 ωρών (στη µέγιστη ηµερήσια παροχή) και να δίνεται επίσης επαρκής όγκος για την αποθήκευση επί ένα έτος αφρών και λασπών. • Για το σχεδιασµό των δεξαµενών ελήφθησαν υπόψη ο πληθυσµός και οι παραγόµενες ποσότητες λυµάτων καθώς και οι οδηγίες του τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ. • Οι παραγόµενες ποσότητες λάσπης και αφρού υπολογίστηκαν µε τις παρακάτω σχέσεις (από το Glide της Καλιφόρνιας µε στατιστικά στοιχεία 20 ετών) : αφρός: Sca = 5.24.t + 12.04 λάσπη: SLa = 8.15.t + 38.82 γαλόνια ανά κάτοικο, 1γαλόνι = 3.7854 λίτρα, όπου t ο αριθµός των ετών (για την αποµάκρυνση λασπών και αφρών) Για t=1 (Οι παραγόµενες αφρός: SCa = 65.41 λίτρα/κάτοικο/ έτος 9 ποσότητες λάσπης και αφρού υπολογίστηκαν, για αποµάκρυνση µετά από ένα έτος) : λάσπη: SLa = 177.80 λίτρα/κάτοικο/ έτος • Στη σηπτική δεξαµενή της εγκατάστασης θα παράγεται µικρή ποσότητα ιλύος (λάσπης), οποία θα έχει υποστεί πλήρη σταθεροποίηση λόγω του µεγάλου χρόνου χώνευσης (12 µήνες τουλάχιστον). Η διάθεση της λάσπης θα γίνεται στο βιολογικό καθαρισµό του Ηρακλείου. • Στο σχεδιασµό προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις στην είσοδο και την έξοδο ώστε να παρεµποδίζεται διαφυγή στερεών και επιπλεόντων. • Επίσης έχουν γίνει προβλέψεις για σωστό εξαερισµό και απρόσκοπτη αποµάκρυνση αερίων (µεθανίου, υδρόθειου κλπ.) που οδηγούνται στο σύστηµα απόσµησης, που περιγράφεται στη συνέχεια. Η δεξαµενή αποτελείται από οκτώ (8) όµοιους θαλάµους, µε ωφέλιµες διαστάσεις: Μεγάλη Βάση Σιλό (Μήκος – Πλάτος) Μικρή Βάση Σιλό (Μήκος – Πλάτος) Ολικό Βάθος 4,50 m 2,00 m 4,5 m 5,6 m (στα σιλό) Η εκκένωση (έξοδος) των υγρών θα γίνεται από βάθος 1 m περίπου κάτω από την επιφάνεια, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας. Ο έλεγχος της στάθµης λάσπης και του στρώµατος αφρού κατά τη λειτουργία θα γίνεται µε ειδική συσκευή κάθε τρίµηνο ώστε να υπάρχει πάντα µεγάλο περιθώριο ασφαλείας. Τα λύµατα, µετά τη σηπτική δεξαµενή, υπερχειλίζουν σε ανεξάρτητο θάλαµο, σε στάθµη που εξασφαλίζει ότι δεν θα συµπαρασύρονται αφροί και λίπη (περίπου 1 m από την επιφάνεια). Στο θάλαµο αυτό, θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) ειδικά κόσκινα εκροής (screen vault). Τα κόσκινα αυτά συγκρατούν στερεά ή λίπη που διέφυγαν, ώστε να προστατεύονται τα επόµενα στάδια από εµφράξεις (αντλίες, δίκτυα διανοµής στις λεκάνες του χαλικόφιλτρου). Όλοι οι θάλαµοι θα διαθέτουν ανθρωποθυρίδα από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304 L. Στην έξοδο της σηπτικής δεξαµενής, προβλέπεται ξεχωριστός θάλαµος (δεξαµενή δοσοµέτρησης), µε ωφέλιµη χωρητικότητα ίση τουλάχιστον µε το 30% της µέγιστης ηµερήσιας παραγωγής λυµάτων, µέγιστη απαίτηση περίπου 135 m3. Προτείνεται η κατασκευή ∆εξαµενής µε διαστάσεις (εσωτερικές) 9,9m x 1,4m x 4,75m. Η ωφέλιµη χωρητικότητα της συγκεκριµένης δεξαµενής ανέρχεται σε 65,85m3. Στο θάλαµο αυτό υπερχειλίζουν τα λύµατα αφού περάσουν από το φίλτρο εκροής. Στο θάλαµο αυτό εγκαθίστανται οι αντλίες τροφοδοσίας του χαλικόφιλτρου. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αντλιών τροφοδοσίας (µια και µια εφεδρική) οι οποίες συνδέονται σε κοινό αγωγό µεταφοράς- διανοµής (προβλέπονται βάνες αποµόνωσης). 10 Στο θάλαµο αυτό καταλήγει µε φυσική ροή ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός που µεταφέρει τη διηθηµένη εκροή από το χαλικόφιλτρο για να έχουµε την προβλεπόµενη ανακυκλοφορία. Στην είσοδο του αγωγού αυτού στη δεξαµενή δοσοµέτρησης υπάρχει µια ειδική βαλβίδα µε µπάλα που κλείνει τη γραµµή προς τη δεξαµενή αυτή (όταν η δεξαµενή γεµίσει) και οδηγεί την περίσσεια προς τον υγροβιότοπο επιφανειακής ροής. 5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα βιολογικά χαλικόφιλτρα τα λύµατα διανέµονται σε ένα στρώµα χαλικιών και στη συνέχεια διέρχονται κατακόρυφα διαµέσου αυτών, συλλέγονται µέσω ειδικού καναλιού που διαµορφώνεται στον πυθµένα του φίλτρου και επιστρέφουν στο θάλαµο τροφοδοσίας απ' όπου µέσω των προβλεπόµενων αντλιών ανακυκλοφορούνται στο χαλικόφιλτρο. Στο στρώµα των χαλικιών δηµιουργείται ένα ενεργό βιολογικό στρώµα, το οποίο µειώνει το οργανικό φορτίο που περιέχεται στα λύµατα. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι χαλικόφιλτρων: • Τα φίλτρα συνεχόµενης λειτουργίας (µε ανακυκλοφορία) • Τα φίλτρα διαλείπουσας (ασυνεχούς) λειτουργίας Σ’ ένα φίλτρο διαλείπουσας λειτουργίας το στρώµα φίλτρανσης έχει περιόδους ανάπαυσης που εναλλάσσονται µε τις περιόδους φόρτισης. Στις περιόδους ανάπαυσης µεταφέρεται οξυγόνο στο υλικό του φίλτρου. Τα φίλτρα διαλείπουσας λειτουργίας χαµηλής φόρτισης προτιµούνται σήµερα διότι δεν βουλώνουν ούτε µετά από 10-15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (µε την προϋπόθεση ότι λειτουργεί σωστά η καθίζηση και η δέσµευση των λιπών). Ένα φίλτρο διαλείπουσας λειτουργίας συνήθως διαθέτει µία δοσοµετρική αντλία λειτουργίας (ανοξείδωτη- υποβρύχια, που λειτουργεί µε ηλεκτρονικό προγραµµατιστή δοσοµετρώντας µικρή ποσότητα για µερικά λεπτά κάθε 0,5-2 ώρες). Συχνά υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισµού του φίλτρου σε δύο τοµείς ώστε να µπορεί ο ένας τοµέας να αναπαύεται όταν ο άλλος λειτουργεί. Τα βιολογικά χαλικόφιλτρα µε ανακυκλοφορία (recirculating rock filters) χαρακτηρίζονται από µεγάλες φορτίσεις και ανακυκλοφορία 100-500 %. Βασικές απαιτήσεις του σχεδιασµού είναι : • • προεπεξεργασία για αφαίρεση λιπών και αδροµερών (πρωτοβάθµια) • υλικό πλήρωσης χαλίκι µε διάµετρο 10-15 ή 20-30 ή 60-100 mm • πάχος στρώµατος χαλίκων 100-200 cm • υδραυλικό φορτίο επιφάνειας 1-4 m3 λυµ./m2 χαλικ./ηµ. • Οργανικό φορτίο όγκου (µετά από καθίζηση) 0,07 – 0,22 kg BOD5 / m3 χαλ./ ηµ. • Υδραυλικό φορτίο όγκου 0,75 m3 λυµ./ m3 χαλ./ ηµ 11 5.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Τα χαλικόφιλτρα θα κατασκευαστούν δίπλα στη Σηπτική δεξαµενή. Οι υπολογισµοί - διαστασιολόγηση του χαλικόφιλτρου της συγκεκριµένης µονάδας παρουσιάζονται στους Πίνακες Υπολογισµού, που παρατίθενται στο παράρτηµα της παρούσας µελέτης. Συγκεκριµένα στη µονάδα θα κατασκευαστούν δύο χαλικόφιλτρα συνολικού εµβαδού 889 m2 Θα είναι ορθογωνικής διατοµής και διαστάσεων 32,75 m x 13,00 m και τα δύο. Τα χαλικόφιλτρα θα αποτελούνται από τις παρακάτω στρώσεις πλυµένου χαλικιού: • στρώση διανοµής-κάλυψης πάχους 15 cm µε χαλίκι διαµέτρου 1″ • στρώση διύλισης πάχους 130 cm µε κοσκινισµένο χαλίκι διαµέτρου 1″ Ο ρυθµός ανακυκλοφορίας θα είναι 4. Τα χαλίκια θα τοποθετηθούν σε λεκάνη από σκυρόδεµα πάχους πυθµένα 15 εκ. και τοιχίων 12 εκ. Ο καταθλιπτικός αγωγός τροφοδοσίας τοποθετείται πάνω στη στρώση διανοµής κι απ΄ αυτόν ξεκινούν διάτρητοι αγωγοί οι οποίοι διανέµουν τα λύµατα στο χαλικόφιλτρο. Οι τελευταίοι τοποθετούνται εντός της στρώσης διανοµής. Στο άκρο τους φέρουν ειδική διάταξη για τον καθαρισµό τους. Στον πυθµένα του χώρου θα δοθεί εγκάρσια κλίση 1 %. Στα χαµηλά σηµεία του χαλικόφιλτρου κατά µήκος θα διαµορφωθεί κανάλι το οποίο θα συλλέγει τα επεξεργασµένα λύµατα και θα τα οδηγεί στο θάλαµο τροφοδοσίας του χαλικόφιλτρου. Το κανάλι αυτό σ' όλο το µήκος του θα καλυφτεί από λεπτή εσχάρα για την αποφυγή εµφράξεων. Στη γραµµή αυτή επιστροφής προβλέπεται η ειδική βαλβίδα που προαναφέραµε. Η ίδια γραµµή συνδέεται µε την γραµµή που τροφοδοτεί τον υγροβιότοπο. 6. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ Στους τεχνητούς υδροβιότοπους τα λύµατα διέρχονται οριζοντίως διαµέσου ενός στρώµατος άµµου ή χαλίκων όπου έχουν φυτευτεί κατάλληλα φυτά π.χ. καλάµια. Για να αποφευχθούν εµφράξεις στην άµµο τα λύµατα υποβάλλονται σε πρωτοβάθµια καθίζηση. Πάνω στην άµµο και στις ρίζες των φυτών δηµιουργείται ένα φιλµ από ενεργούς µικροοργανισµούς, το οποίο καταναλώνει το οργανικό φορτίο των λυµάτων. Οξυγόνο µεταφέρεται στην άµµο από τα φυτά. Μετά την πρωτοβάθµια καθίζηση τα λύµατα διανέµονται µε τη βαρύτητα σ' ένα στρώµα από χαλίκια. Μέσω αυτής της ζώνης εκροής τα λύµατα διαχέονται οριζοντίως στη ζώνη των ριζών. Τα επεξεργασµένα λύµατα συλλέγονται σε µία ζώνη εκροής από χαλίκια και στη συνέχεια διατίθενται στον αποδέκτη, ενώ συχνά υποβάλλονται και σε τριτοβάθµια επεξεργασία. 12 Τα βασικά κριτήρια για τον σχεδιασµό των τεχνητών υγροβιότοπων είναι: • ο χρόνος κατακράτησης, ο ρυθµός εφαρµογής του οργανικού φορτίου • η απαιτούµενη επιφάνεια, και το βάθος νερού. Άλλα θέµατα σχεδιασµού είναι: • ο λόγος µήκους /πλάτους • το εύρος των θερµοκρασιών λειτουργίας • τα υδραυλικά προβλήµατα, και • η περίοδος συγκοµιδής των φυτών στις λεκάνες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα τυπικά κριτήρια για το σχεδιασµό των υγροβιότοπων. Κριτήριο Υδραυλικός χρόνος παραµονής Μονάδα ηµέρες Τιµή 2-5 (BOD) 7-14 (N) Ρυθµός εφαρµογής οργανικού φορτίου BOD5 κιλά/στρέµµα/ηµέρα <11 Βάθος νερού µέτρα 0.10 -0.50 Λόγος µήκους /πλάτους 2:1 – 4:1 (έως και 10:1) Έλεγχος κουνουπιών απαιτείται Συχνότητα συγκοµιδής έτη 3-5 Προσδοκώµενη ποιότητα εκροής BOD TSS TN TP mg/l mg/l mg/l mg/l <20 <20 <10 <5 Οι βασικοί µηχανισµοί αποµάκρυνσης και µετατροπής των συστατικών των λυµάτων στους υγροβιότοπους ελεύθερης επιφάνειας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : Συστατικό Βιοδιαποικοδοµήσιµα οργανικά υλικά Αιωρούµενα Άζωτο στερεά Φωσφόρος Βαρέα Μέταλλα Οργανικά ιχνοστοιχεία Παθογόνοι µικροοργανισµοί Μηχανίσµοί αποµάκρυνσης/ µετατροπής Βιοµετατροπή µε αερόβια, ελεύθερα και αναερόβια βακτήρια στην επιφάνεια των φυτών και στο έδαφος του διαλυτού BOD, προσρόφηση, φιλτράρισµα και καθίζηση του στερεού BOD Καθίζηση, φιλτράρισµα Καθίζηση, πρόσληψη από τα φυτά Προσρόφηση από φυτά και το έδαφος, καθίζηση Εξάτµιση, προσρόφηση, Βιοαποικοδόµηση Φυσική σήψη, καθίζηση, υπεριώδης ακτινοβολία, εξαγωγή αντιβιοτικών από τις ρίζες των φυτών Νιτροποίηση, απονιτρο ποίηση, πρόσληψη από τα φυτά, εξάτµιση 6.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η προσθήκη µετά τα χαλικόφιλτρα µικρού υγροβιότοπου ώστε η µονάδα σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του συστήµατος να µπορεί να αποθηκεύει τη µέση παροχή 3 ηµερών. Ο 13 υγροβιότοπος αυτός οδηγεί σε µικρή περαιτέρω µείωση του βιολογικού φορτίου των λυµάτων, τα οποία προφανώς σε περίπτωση σηµαντικής βλάβης θα παραλαµβάνονται από βυτιοφόρα και θα οδηγούνται σε σταθµό βοθρολυµάτων. Θα αποτελείται από µία λεκάνη τραπεζοειδούς διατοµής και επιφάνειας πυθµένα 400,00 m2. Ο πυθµένας της λεκάνης θα παρουσιάζει επιµήκη κλίση 1%. Η τροφοδοσία του υγροβιότοπου γίνεται µε βαρύτητα. Το βάθος του νερού στον υγροβιότοπο ρυθµίζεται µε ειδική διάταξη και σε κανονική λειτουργία δε θα ξεπερνά τα 40 εκ. Υπάρχει όµως δυνατότητα περαιτέρω ανύψωσης της στάθµης, οπότε εξασφαλίζεται µεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Μετά τις εκσκαφές θα εξυγιανθεί ο πυθµένας (αποµάκρυνση χαλίκων- ώστε να µην παρουσιάζονται εξάρσεις) για να προστατευτεί η υπερκείµενη γεωµεµβράνη και θα συµπιεστεί. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση γεωµεµβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους 1mm που θα εξασφαλίσει τη στεγάνωση του χώρου. Η µεµβράνη θα στρωθεί ενιαία και θα καλύπτει και τα πρανή του χώρου. Για να προστατευτεί επιφανειακά η µεµβράνη θα καλυφτεί µε γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο µη υφαντό βάρους τουλάχιστον 200 g/m2. Τόσο η µεµβράνη όσο και το γεωύφασµα θα αγκυρωθούν σε τάφρο ορθογωνικής διατοµής 20 x 20 cm, η οποία θα επιχωθεί µε χώµα που θα συµπιεστεί. Το γεωύφασµα στα πρανή θα καλυφτεί από εδαφικό υλικό πάχους 10 cm. Η στρώση αυτή προστατεύει τα ανώτερα τµήµατα του γεωυφάσµατος στα πρανή από φθορές λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Στον πυθµένα του χώρου πάνω από το γεωύφασµα θα τοποθετηθεί στρώση φυτοχώµατος πάχους 40 cm για να ακολουθήσουν οι φυτεύσεις. Σε ότι αφορά στο είδος των φυτών που θα επιλεγεί, από τη συγκεκριµένη εµπειρία µε τα φυτά αυτά στην Ελλάδα (κοινότητα Νέας Μαδύτου και πιλοτικές µονάδες του ΕΘΙΑΓΕ κοντά στο Γαλλικό ποταµό καθώς και στη µονάδα της Πόµπιας του ∆. Μοιρών), προτείνεται η εµφύτευση φυτών Fragmites Australis και Typha latifolia (το γνωστό ψαθί), που φύονται επίσης στην περιοχή της Κρήτης, για καλύτερη προσαρµογή στις κλιµατολογικές συνθήκες. Στην αρχή της λεκάνης του υγροβιότοπου και σ' όλο το πλάτος της, πάνω στη στρώση φύτευσης θα τοποθετηθούν σκύρα σε ύψος 100 cm και πλάτος 50 cm. Πάνω στα σκύρα θα τοποθετηθεί ο διάτρητος αγωγός πολυαιθυλενίου (PE), που θα διοχετεύει τα επεξεργασµένα στα χαλικόφιλτρα λύµατα. Τα σκύρα βοηθούν στην εξοµάλυνση της ροής και στον αερισµό των λυµάτων. Στο τέλος της λεκάνης του υγροβιότοπου θα υπάρχει επίσης όµοια στρώση µε σκύρα. Στο βάθος αυτής της στρώσης θα τοποθετηθεί διάτρητος αγωγός συλλογής που θα οδηγεί στη συνέχεια την εκροή στο φρεάτιο ρύθµισης στάθµης στη συνέχεια στη δεξαµενή χλωρίωσης και τέλος στο φρεάτιο εξόδου. Στην έξοδο του υγροβιότοπου προβλέπεται φρεάτιο στο οποίο εγκαθίσταται ειδική διάταξη για τη ρύθµιση της στάθµης. ∆εν προβλέπεται σύστηµα ανακυκλοφορίας στον υγροβιότοπο αφού αυτός δε χρησιµοποιείται ως η κύρια µέθοδος βιολογικής επεξεργασίας αλλά ως συµπληρωµατική λύση σε περίπτωση βλάβης. 7. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ 7.1 ΓΕΝΙΚΑ Απολύµανση των λυµάτων επιτυγχάνεται κατά κανόνα µε την εφαρµογή φυσικών ή χηµικών µεθόδων, όπως χλωρίωση, οζόνωση ή υπεριώδη ακτινοβολία. Ο ρυθµός εξουδετέρωσης των παθογόνων µικροοργανισµών (αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης) που περιέχονται στα λύµατα (ιοί, βακτήρια, παράσιτα), είναι µια 14 σύνθετη συνάρτηση πολλών µεταβλητών, όπως το είδος, οι ιδιότητες και η δόση του µέσου απολύµανσης, το είδος και η συγκέντρωση των µικροοργανισµών, ο χρόνος επαφής, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της δεξαµενής απολύµανσης, και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των λυµάτων (π.χ. οργανικό φορτίο, αµµωνιακό άζωτο, συγκέντρωση στερεών, θολότητα, θερµοκρασία). Από αυτές, ο χρόνος επαφής, τα χαρακτηριστικά του µέσου απολύµανσης (το είδος, η δόση και η τεχνική εφαρµογής) και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της δεξαµενής απολύµανσης, είναι οι µεταβλητές που ελέγχονται τεχνικά, και κατά συνέπεια αποτελούν τις παραµέτρους σχεδιασµού µιας µονάδας απολύµανσης. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται συχνά για την επιλογή / αξιολόγηση του µέσου απολύµανσης και κατά συνέπεια και της διεργασίας, είναι η συσχέτιση της συγκέντρωσης και της απαίτησης σε ποσότητα του απολυµαντικού και του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου ποσοστού καταστροφής των µικροοργανισµών, συνήθως 99%. Γενικά τα µέσα απολύµανσης µπορούν µε βάση τη φύση τους να διαχωριστούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες: • Στα χηµικά. ∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες χηµικών µέσων απολύµανσης, τα οξειδωτικά (π.χ. αέριο χλώριο, υποχλωριώδες νάτριο, διοξείδιο του χλωρίου, στερεό χλώριο, όζον) και τα µη οξειδωτικά (κυρίως οργανικές ενώσεις) • Στα µη χηµικά (π.χ. υπεριώδη ακτινοβολία) Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού απολυµαντικού, που αποτελούν και τα κριτήρια για την επιλογή του, είναι: • Υψηλός ρυθµός εξουδετέρωσης των παθογόνων µικροοργανισµών. • Χαµηλή δραστικότητα µε ουσίες που περιέχονται στο νερό και χαµηλή παραγωγή επικίνδυνων παραπροϊόντων. • Εύκολη ανιχνευσιµότητα στο νερό • Χαµηλή τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισµούς. • Μεγάλη απόδοση της µονάδας • Χαµηλό κόστος λειτουργίας και µικρές απαιτήσεις συντήρησης. • Μηδενική επίδραση του µέσου απολύµανσης στα διάφορα τµήµατα της µονάδας • Μηδενικός κίνδυνος κατά τη χρήση του. Η ασφάλεια κατά τη λειτουργία της µονάδας. Συγκεκριµένα, το επίπεδο ικανοτήτων χειρισµού του προσωπικού, ο βαθµός επίβλεψης και ελέγχου της µονάδας, για να επιτευχθεί ικανοποιητική λειτουργία και απόδοση καθώς και η απαιτούµενη συντήρηση του εξοπλισµού. • Η ικανότητα του απολυµαντικού να διατηρεί µια υπολειµµατική συγκέντρωση στο σύστηµα διανοµής και να εξασφαλίζει ένα τελικό αποτέλεσµα, το οποίο να προστατεύει την δηµόσια υγεία. 15 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω ιδιότητες δεν είναι συγκεντρωµένες σε ένα απολυµαντικό, θα πρέπει όµως να λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών µεθόδων. Για την ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων, η χρήση διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου, αποτελεί την βέλτιστη επιλογή απολυµαντικού µέσου, δεδοµένου ότι • Είναι ισχυρό οξειδωτικό µέσο. Είναι ασταθής ένωση και διίσταται στο νερό (σχηµατίζοντας υποχλωριώδες οξύ HOCl και ιόντα Νa+ και OCl-, που αποτελούν το ελεύθερο χλώριο) που στη συνέχεια παίρνουν µέρος σε µια σειρά αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα. • Η απόδοση της µονάδας είναι περίπου 99% • Το κόστος λειτουργίας είναι ελάχιστο, γιατί είναι πολύ κοινό χηµικό υλικό, µε χαµηλό κόστος αγοράς και δεν χρειάζεται συντήρηση κανένα µέρος της εγκατάστασης, εκτός από τις δοσοµετρικές αντλίες (π.χ. το διοξείδιο του χλωρίου, που θα µπορούσε εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί, πρέπει να παρασκευάζεται επιτόπου και να χρησιµοποιείται άµεσα στην εγκατάσταση επεξεργασίας). • Είναι µηδενικός ο κίνδυνος κατά τη χρήση του. Προσκοµίζεται στις εγκαταστάσεις σε διάλυµα που περιέχει συνήθως 12 – 14% ελεύθερο χλώριο, και αποθηκεύεται σε δεξαµενές ανθεκτικές στη διάβρωση. (σε αντίθεση π. χ. µε το αέριο χλώριο, που αν και είναι ιδιαίτερα δραστικό, σε ανάµιξη µε τον ατµοσφαιρικό αέρα σχηµατίζει εκρηκτικό µίγµα). • Το υπολειµµατικό χλώριο είναι εύκολα ανιχνεύσιµο Για τον καθορισµό της γεωµετρίας της δεξαµενής χλωρίωσης χρησιµοποιούνται δύο παράµετροι: • Τη λειτουργία της δεξαµενής ως αντιδραστήρα εµβολικής ροής. • Τον αριθµό διασποράς d (Marske and Boyle, 1973). Όσο ο αριθµός διασποράς d µικραίνει σε ένα αντιδραστήρα, τόσο η λειτουργία του πλησιάζει προς τον ιδανικό αντιδραστήρα εµβολικής ροής (αν d=0 ιδανικός αντιδραστήρας εµβολικής ροής). Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι τιµές διασποράς µικρότερες από 0,01, βελτιώνουν ελάχιστα τη λειτουργία των δεξαµενών χλωρίωσης. ∆εδοµένου δε ότι για δεξαµενές χλωρίωσης από σκυρόδεµα, που είναι η συνηθέστερη των περιπτώσεων, ισχύει µε ικανοποιητική προσέγγιση d = 0,14 / β, όπου β = µήκος / πλάτος δεξαµενής. Για d= 0,01, βρίσκεται β=14, δηλαδή για να πλησιάσουµε ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αντιδραστήρα εµβολικής ροής το µήκος της δεξαµενής πρέπει να είναι δεκατετραπλάσιο του πλάτους. Στην πράξη, κατασκευάζονται δεξαµενές µαιανδρικής ροής, για να επιτυγχάνεται η παραπάνω απαίτηση σχέσης πλάτους / µήκους. 16 7.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Μετά το φρεάτιο ρύθµισης στάθµης, τα επεξεργασµένα λύµατα θα οδηγούνται µε βαρύτητα προς τη δεξαµενή απολύµανσης. Για την απολύµανση χρησιµοποιείται διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 14% w/v σε ενεργό χλώριο. Τα λύµατα οδηγούνται µε ελεύθερη πτώση στη δεξαµενή απολύµανσης όπου γίνεται η προσθήκη του διαλύµατος του υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Η κατάλληλη διαµόρφωση της δεξαµενής µε τη χρήση κατακόρυφων διαφραγµάτων βοηθά στο να εξασφαλιστεί στροβιλισµός του υγρού, που έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη ανάµιξη µε το διάλυµα του NaOCl. Μετά τη χλωρίωση τα επεξεργασµένα λύµατα οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου. Για λόγους ασφαλείας και δεδοµένου ότι οι παροχές λυµάτων είναι σχετικά µικρές ο σχεδιασµός του συστήµατος απολύµανσης γίνεται για τις µέγιστες ωριαίες παροχές σχεδιασµού (δεν υπολογίζεται η εξάτµιση στον υγροβιότοπο). Η παράµετρος που λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό της δεξαµενής χλωρίωσης είναι ο χρόνος παραµονής των υγρών µέσα στη δεξαµενή. Ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής, ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή απολύµανση είναι το λιγότερο 20 min (στο σχεδιασµό θεωρήθηκε 30 min) για την ωριαία παροχή αιχµής. Για τη χλωρίωση θα χρησιµοποιηθεί όπως προαναφέραµε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 14% w/v σε ενεργό χλώριο σε ποσότητα 6 γραµµάρια ενεργό χλώριο (συνήθως 5-7) ανά m3 εκροής. Έτσι ο απαιτούµενος ωφέλιµος όγκος της δεξαµενής χλωρίωσης θα είναι 28,13m3 Για βάθος υγρού 1,0 m, υπολογίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια της δεξαµενής χλωρίωσης, ίσης µε 28,13m2. Προτείνεται η κατασκευή δεξαµενής ορθογωνικής διατοµής από σκυρόδεµα ωφέλιµου όγκου 30,00 m3, µε διαστάσεις 15,0m x 2,0m x 1,4m (ωφέλιµο βάθος 1,0 m). Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάµιξη των επεξεργασµένων λυµάτων µε το διάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου και χρόνος παραµονής µεγαλύτερος των 20 min, κατασκευάζεται µαιανδρική δεξαµενή, τοποθετώντας διαφράγµατα από µπετόν σε αποστάσεις 0,8 m περίπου. Η διαστασιολόγηση του συστήµατος δοσοµέτρησης του απολυµαντικού γίνεται επίσης για τη µέγιστη ωριαία παροχή. Με δεδοµένη τη συγκέντρωση του διαλύµατος NaOCl και την ποσότητα απολυµαντικού ανά m3 εκροής βρίσκουµε ότι η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση διαλύµατος είναι περίπου 3.03 lt/h. Το NaOCl θα αποθηκεύεται σε δοχείο κατασκευασµένο από ειδικό γραµµικό πολυαιθυλένιο που θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση χηµικών µε µεγάλη αντοχή στο χρόνο. Το δοχείο θα επαρκεί για την αποθήκευση του διαλύµατος που απαιτείται για λειτουργία της εγκατάστασης στη µέγιστη ηµερήσια παροχή για 30 ηµέρες τουλάχιστον, και υπολογίζεται σε 2100Lt. Προτείνεται η εγκατάσταση δύο πλαστικών δεξαµενών, συνολικού όγκου 2000 lt, που θα φέρουν στόµιο τροφοδοσίας και µέσω βάνας αποµόνωσης θα συνδέεται µε το σύστηµα δοσοµέτρησης. Το δοχείο θα εγκατασταθεί σε στεγασµένο χώρο ώστε να µην είναι εκτεθειµένο στην ηλιακή ακτινοβολία που θα έχει επίπτωση στην 17 απολυµαντική ικανότητα του διαλύµατος. Στο χώρο θα τοποθετηθεί και η ειδική δοσοµετρική αντλία για το διάλυµα NaOCl. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Η/Ζ Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων θα διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία όλου του συστήµατος. Το Η/Ζ θα καλύπτει πολύωρες διακοπές της ∆ΕΗ για τα εξής τµήµατα: • Άντληση Λυµάτων από τις Σηπτικές ∆εξαµενές προς τα χαλικόφιλτρα. • Λειτουργία της µονάδας απολύµανσης Η συνολική απαιτούµενη ισχύς του Η/Ζ θα είναι 25 kVA Το Η/Ζ θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: • Κινητήρια Μηχανή Diesel, εφοδιασµένη µε εκκινητή • Πίνακα οργάνων, φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών, µετρητή ωρών λειτουργίας, σύστηµα επαναφόρτισης της µπαταρίας, ψυγείο µε ανεµιστήρα, σιγαστήρα καυσαερίων κλπ • Γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ρυθµιστή τάσης • Κοινή βάση στήριξης • Πίνακα Ελέγχου και αυτοµατισµού Η/Ζ • ∆εξαµενή καυσίµου για συνεχή λειτουργία του Η/Ζ επί δώδεκα ώρες 9. ΟΙΚΙΣΚΟΣ Το κτίριο αυτό τοποθετείται στην είσοδο, στη θέση που φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Θα έχει συνολική επιφάνεια 14 m2 ενδεικτικών διαστάσεων 7,10m x 3,30m. Θα περιλαµβάνει χώρο Ηλεκτρικού Πίνακα, χώρο για το Η/Ζ, µικρό εργαστήριο, W.C. και χώρο για αναλώσιµα. Για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σε πόσιµο νερό, προβλέπεται δεξαµενή νερού, όγκου 1 m3 που θα τοποθετηθεί στην οροφή του οικήµατος. Η αποχέτευση του οικίσκου, θα συνδεθεί στο φρεάτιο εισόδου των λυµάτων. Ο οικίσκος θα συνδεθεί µε το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ 10. ΛΟΙΠΑ ΈΡΓΑ Το οικόπεδο µε τις ανωτέρω περιγραφείσες εγκαταστάσεις θα περιφραχθεί και θα δενδροφυτευθεί. Η εγκατάσταση θα συνδεθεί µε το δίκτυο ∆ΕΗ. Για λόγους προστασίας από τα όµβρια θα κατασκευαστεί τάφρος αποστράγγισης όµβριων στις πλευρές του οικοπέδου. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός Χαλκιαδάκης Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός Τζαγάκης Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ, (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.000,00 ΕΥΡΩ Μοίρες, 16/1/2011 Αριθµ. Πρωτ. : 1008 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Φαιστού Νοµού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου « ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», µε προϋπολογισµό 970.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 405.357,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 201.569,73 € γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 62.844,33 € δ) κατηγορία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, µε προϋπολογισµό 89.007,39 €. 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή ης Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: πάροδος 25 Μαρτίου 1, Μοίρες Ηρακλείου, µέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2892340274, FAX επικοινωνίας 2892027734, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κος Μ. Τζαγάκης. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαιστού: www.dimosfestou.gr. 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) Hµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις η η η η η κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1 , 2 και 3 εντός νοµού για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Α2, 1 και 2 για έργα η η η Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, Α1, Α2, και 1 για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1, Α2, 1 και 2 εντός νοµού για έργα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.176,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες. 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταµείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι) κι έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ Ε0758 µε Κ.Α. 2011ΣΕ07580129. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆ήµο Φαιστού. Η ∆ήµαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ, (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.000,00 € ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών - άρθρο 4, παράγραφος 4β του Ν1418/84 και το άρθρο 7 του Π.∆. 609/85) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ, (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.000,00 € ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών - άρθρο 4, παράγραφος 4β του Ν1418/84 και το άρθρο 7 του Π.∆. 609/85) Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθµ…………………… Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… Προς: ∆ΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε οµάδα αυτού. --------------------------- 2 Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Οµάδα Εργασίες Α.Τ η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.1-1.10 η ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 2.1-2.5 η ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 3.1-3.5 η ΠΡΑΣΙΝΟ 4.1-4.5 5 η ΟΙΚΙΣΚΟΣ 5.1-5.22 6η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 6.1-6.40 1 2 3 4 Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε ακέραιες µονάδες (%) Ολογράφως Αριθµ. …………………………. (Τόπος και ηµεροµηνία) Ο Προσφέρων (Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 3 B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) Οµάδα Εργασίες ∆απάνη οµάδας κατά τον Προϋπολογισµό Μελέτης (Ευρώ) η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 144.449,10 η ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 281.880,10 η ΜΟΝΩΣΕΙΣΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 65.591,30 1 2 3 Προσφερόµενη έκπτωση (%) ∆απάνη οµάδας µετά την έκπτωση σε ευρώ η 4 ΠΡΑΣΙΝΟ η ΟΙΚΙΣΚΟΣ η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ 5 6 4.091,60 16.836,03 46.311,22 Άθροισµα δαπανών εργασιών κατά τη µελέτη Σσ= 559.159,35 Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 100.648,68 Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη µελέτη ΣΣ= 659.808,03 Κατά τη προσφορά Σπ= 18% ΧΣπ= Κατά τη προσφορά Σ∆Ε= ΣΣ-Σ∆Ε Μέση έκπτωση Εµ=------------------------------ = ----------------------------------- = ΣΣ % 4 Από µεταφορά Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 98.971,20 Σύνολο ΣΙΙ 758.779,23 …………………………………… ……………….. Αναθεώρηση 29.838,65 Σύνολο ∆απάνης του Έργου κατά τη µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 788.617,88 15% Σ∆Ε= Π1= ………………. (1-Εµ)Χ ………………. Κατά τη προσφορά Π2= ………………………………………….. (Τόπος και ηµεροµηνία) Ο Προσφέρων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Χαλκιαδάκης Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ, (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.000,00 ΕΥΡΩ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/171 Μοίρες (Ηµεροµηνία) ……………………. 1 Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν έχουν προϋπολογισµό άνω των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 970.000,00 ΕΥΡΩ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ∆ήµος Φαιστού δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Προϋπολογισµού 970.000.00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2 Άρθρο 4 ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 2 Άρθρο 5 Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη 5 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6 Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.π. – Πληρωµή Αναδόχου 6 Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 7 Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 7 Άρθρο 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 8 Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 8 Άρθρο 13 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 9 Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 9 Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 9 Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 9 Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 10 Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 10 Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10 Άρθρο 20 ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης 10 Άρθρο 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11 Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 11 Άρθρο 23 ∆ικαιολογητικά 12 Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 15 Άρθρο 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ∆ιάφορα 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: η ∆.Ε.Υ.Α. Φαιστού. 1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ήµος Φαιστού 2 Προϊστάµενη Αρχή είναι ο ∆ήµος Φαιστού που έχει έδρα τις Μοίρες Ηρακλείου: 1.3 Οδός Ταχ.Κωδ. Τηλ. Telefax 3 E-mail : : : : : ης Πάροδος 25 Μαρτίου 1 70400 2892340225 2892027734 dief.techniki@moires.gov.gr προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν. 1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ∆ήµου Φαιστού Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις …………………………………, ηµέρα Τρίτη 4 και ώρα 10.00 π.µ στα γραφεία του ∆ήµου Φαιστού. 1.5 - - - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου. «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 1.6 2 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 3 4 Εφόσον υπάρχει. Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… . Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς , που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα γραφεία ∆ήµου ης Φαιστού, οδός Πάροδος 25 Μαρτίου 1, Πληροφορίες κος Τζαγάκης Μιχαήλ, τηλ.:2892340274. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που 6 διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και την…………………………………. . Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 100 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. 2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε 5 5 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 6 Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη. περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου: • σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης, • σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ., • σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της, • σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ., • Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 3.5 Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις). Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, 7 µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις , σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα 7 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 8 ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆. 8 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ∆ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης. ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 4.2 α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 9 3669/08 (Κ∆Ε) . Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς 10 προσκοµισθέντων , καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών). Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής. Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως 9 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 10 Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη. γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Το συµφωνητικό. 2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 3. Η Οικονοµική Προσφορά. 4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 9. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 10. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου. 11. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή 11 του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων : 7.1 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε). 7.2 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 12 εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). 7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταµείο Συνοχής και Εθνικοί Πόροι) (Απόφαση Ένταξης 171882/29-09-2011, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 12 2011ΣΕ 07580129) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 3413 37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 11 12 13 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου. Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη. 8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και (ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Τίτλος του έργου 11.1 Ο τίτλος του έργου είναι: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ Προϋπολογισµός του έργου 11.2 Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 14 970.0000,00 Ευρώ και αναλύεται σε : ∆απάνη Εργασιών 559.159,35 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 100.648,68 € Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 15 Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 98.971,20 € Αναθεώρηση 29.838,65 € Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 181.382,12 € Τόπος εκτέλεσης του έργου 11.3 ΖΑΡΟΣ, ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 11.4 Το έργο που προτάθηκε, περιλαµβάνει τη δηµιουργία µιας µονάδας επεξεργασίας των αστικών λυµάτων, του οικισµού Ζαρού, του ∆ήµου Φαιστού. Η Μονάδα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που ανήκει στο ∆ήµο Φαιστού, έκτασης 5,896 στρ. και βρίσκεται 250 m περίπου από το Ν∆ άκρο οικισµού. Η µονάδα θα εξυπηρετεί σε τελική φάση 3000 ισοδύναµους κατοίκους . Η συγκεκριµένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων εφαρµόζει φυσικές µεθόδους επεξεργασίας και περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους διατάξεις : ♦ Σύστηµα προεπεξεργασίας λυµάτων (χειροκαθαριζόµενη σχάρα) ♦ Πρωτοβάθµια επεξεργασία µε τη χρήση σηπτικής δεξαµενής ♦ Σύστηµα Μέτρησης Παροχής ♦ ∆εξαµενή τροφοδοσίας χαλικόφιλτρου 14 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών. 15 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/08. ∆ευτεροβάθµια επεξεργασία µε τη χρήση χαλικόφιλτρων µε ανακυκλοφορία ♦ Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής για 3 µέρες ♦ ♦ Απολύµανση της εκροής µε διάλυµα υποχλωριώδους νάτριου ♦ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ♦ Κτίριο ∆ιοίκησης ♦ Αγωγός pvc σειρ. 41 για σύνδεση της µονάδας µε το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ♦ Ακόµη στη µονάδα προβλέπονται και άλλα έργα υποδοµής (διαµόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισµός), αναγκαία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του έργου. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: ∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: • να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, • να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, • να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης, • να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση, • να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, • να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). • Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: • µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα • µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες 16 και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης . 17 Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα «επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο οµαλότητας» του άρθρου 6 του 18 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) . Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, 19 χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , ήτοι στο ποσό των 15.176,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 16 Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη των εργασιών. 17 Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής. 18 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές. 19 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού. υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του 20 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) . 15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 210 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν 21 ισχύ τουλάχιστον µέχρι ……………. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση . 22 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που 23 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 37.938,96 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο 24 ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του 15 % , υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 20 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 21 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες. 22 Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 23 24 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του ης είναι µικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιµολόγιο. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται η ……………, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η 25 Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην 26 ιστοσελίδα www.dimosfestou.gr πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται). Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα 27 έξι (6) από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 28 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε.16/2007. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των ……… ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 25 26 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 27 Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο . 28 Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγµα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε – ggde.gr). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 21.1 Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Κατηγορία ∆απάνη εργασιών (€) Ποσοστό συµµετοχής Καλούµενες Τάξεις ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 405.357,78 53,42 % 1 , 2 και 3 εντός νοµού Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 201.569,73 26,57 % Α2, 1 και 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 62.844,33 8,28 % Α1, Α2, και 1η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 89.007,39 11,73 % Α1, Α2, 1 και 2 εντός νοµού η η η η η η η β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 29 οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 30 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. 21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 29 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 30 Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου. 21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω 31 κοινοπραξίας) . 21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ης β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη. 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 31 Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). 6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραµµένη. της προς τις εργοληπτικές 7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις. 32 8. Τεχνική ικανότητα . ∆εν απαιτείται Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 33 α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση 34 ενστάσεων και προσφυγών) . β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, 32 Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών κατ΄αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 33 Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Νοµαρχιακών Μητρώων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα». 34 Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν 35 κατά την ηµεροµηνία αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ παραλαβής των προσφορών. 23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1: 23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄. Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση 36 ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, 35 36 Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08. Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής, ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι 37 τα πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε. γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 37 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα. δ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. 23.2.3 Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 23.2.4 α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 38 3669/08 (ΚΔΕ) 23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 39 ∆εν απαιτούνται. Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισµού): 1. 38 39 Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων. Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων. Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της. Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή. 3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία). 4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 5. 40 . Εξαιρούνται της ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία : α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενηµερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκοµίζεται). 40 Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ. β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν : αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν : αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση τουλάχιστον 1% των µετοχών. µετόχων που κατέχουν γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται. Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές να είναι επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης. 6. 24.2 41 41 Τα απαιτούµενα 27 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά. Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων (υπολογιζόµενος µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να αποφεύγονται αµφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισµούς των διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου καλύπτεται µε ακέραιο µηχανόσηµο. Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία. Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής: Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της προσφοράς τους. Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του 42 άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς . Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της 43 αντίστοιχης αριθµητικής . ∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά. 42 Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα είναι των άρθρων 7 ή 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 43 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Σε περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 2011ΣΕ07580129 Απόφαση. 25.1 25.2 44 Η παρούσα σύµβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) άρθρα 31-34. 25.3 45 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. ………………………………………… (Τόπος – Ηµεροµηνία) ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μιχαηλίδης Μιχαήλ Προϊσταµενος ∆/νσης Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Τζαγάκης Μιχαήλ Χαλκιαδάκης Σταύρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 44 45 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο προβλεπόµενο όριο). Προαιρετική επιλογή. εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προϋπολογισµός: 970.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΕΙΙ∆ ∆ΙΙΚ ΚΗ Η ΣΣΥ ΥΓΓΓΓΡ ΡΑ ΑΦ ΦΗ ΗΥ ΥΠ ΠΟ ΟΧ ΧΡ ΡΕΕΩ ΩΣΣΕΕΩ ΩΝ Ν Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα ∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆. 171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04 και τον Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε). ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης. ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου 3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου." 3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του. ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ως και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν 3669/2008. Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων. Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν 3669/2008. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν 3669/2008. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση (ειδική) επιβάλλονται ποινικές ρήτρες (άρθρο 48 Ν 3669/2008). Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985 και το άρθρο 54 του Ν 3669/2008. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.3669/2008. 7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύµβασης. 7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή σύµφωνα µε το άρθρου 35 του Ν 3669/2008 ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 47 του Ν 3669/2008 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις 9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο. 9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της. Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 52 του Ν 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 10ο Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών. 10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του. 10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από: Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις και του Ν 3669/2008 (Κ∆Ε) Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87. Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του Ν.2539/97 και του Ν.2576/98 ∆) Τον Ν 3852/2010 Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί. Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ από τις 17.10.97 ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση Φόροι 12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΠΠΕΡΑΑ και οι πληρωµές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν 3669/2008 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου. Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται Εφόσον το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται. ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες. Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο. Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π. Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 να υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και δύο κατ’ ελάχιστον τµηµατικές προθεσµίες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 48 του Ν 3669/2008 και θα εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή του 18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν 3669/2008 ο χρόνος εγγύησης του έργου µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3669/2008 για την οριστική παραλαβή. 18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 74 του Ν 3669/2008 Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3669/2008 για την οριστική παραλαβή. 18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν. ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%. Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων κανονίζονται Τ.Μ.Ν.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008. - Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/0/12/γ34-Ω/2010-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. - Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογή του εδάφους Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά άρτιου έργου. ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο. Ισχύει το άρθρο 55 του Ν 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων. ∆εν πληρώνονται αρχαιολογικές εργασίες στον ανάδοχο – θα πρέπει να γίνει µνηµόνιο συνεργασίας µε την αρχαιολογική υπηρεσία και να έχει προβλεφτεί ξεχωριστό υποέργο µέσα στη πράξη για τις δαπάνες αυτές. ΑΡΘΡΟ 23ο Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) ____________________________ που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν 2229/94. ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας 24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.: - Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση εκτελουµένων έργων, έργα επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π. - Το Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ) - Το Π.∆. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" - Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών" - Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών" - Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών". - Το Π.∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" - Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" - Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π." - Η Υπουργική απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59/∆) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) - Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 31245/οικ/22-5-93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων", µε κατ' αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων (συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.) Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού. Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.305/96. 24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 24.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 24.4 Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: 24.4.1 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 24.4.2 Για τον περιοδικό καθορισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους. 24.4.3 Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν. 24.4.4 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια. 24.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 24.6 Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. 24.7 Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς αυτού. ΑΡΘΡΟ 25ο – Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου Το περιεχόµενο του Π.Π.Ε. και ο τρόπος που θα το ελέγχει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, καθορίζονται από ∆ΙΠΑ∆/611/01 – ΦΕΚ 1013Β/2-8-2001 και ∆ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/502/01 – ΦΕΚ 1256Β/18-10-2000. Γενικότερα εφαρµόζεται το άρθρο 59 του Ν 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 26ο - Τελικές ∆ιατάξεις 25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του. 25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 25.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Έργου που θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το Ν 3669/2008 (Κ∆Ε), το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την Εγκ. 8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/ Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ Ο % ΜΕΛΕΤΕΣ (Οταν η µελέτη ∆ΙΑ ΑΝΕΥ ∆ΙΑ ΑΝΕΥ ∆ΗΜΟΠΡΑ ∆ΗΜΟΠΡΑ ∆ΗΜΟΠΡΑ ∆ΗΜΟΠΡΑ χρηµατοδο ΣΙΑ ΣΙΑΣ ΣΙΑ ΣΙΑΣ τείται απο Π∆Ε δεν % % % % γίνεται κράτηση ΕΜΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Α Ταµ. Ασφ.∆ηµ. και Κοιν. (ΤΑ∆ΚΥ) Υπ.Εσωτ.Τεχν.(Τ Υ∆Κ) Ταµ.Προν.Εργολ ηπτών ∆.Ε. (Τ.Π.Ε.∆.Ε.) Τα.Συντ.Μηχ.∆ηµ .Εργων(ΤΣΜΕ∆Ε) Εθν.Μετσ.Πολυτε χν.(Ε.Μ.Π.) Τεχν.Επιµελ.Ελλά δας(Τ.Ε.Ε.) N. 915/79 (ΤΣΜΕ∆Ε) (µόνο για τους µετόχους του ταµείου) ΤΣΜΕ∆Ε 2 2 2 2 - - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 2 0,5 0,5 0,5 - - 1 0,2 0,2 0,2 - - 2 0,2 0,2 0,2 - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 - Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ 0,6 Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ (Κοινότητες - ∆ήµους) Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3, Η3, Θ3. Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο. Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο. Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β΄ βαθµό Οι Συντάξαντες Μιχαηλίδης Μιχάλης Τζαγάκης Μιχαήλ Κυριακοπούλου Ευτυχία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 (1) Αντικείµενο Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται από την Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόµενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. (2) Το ακριβές αντικείµενο κάθε έργου / σύµβασης θα είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που τη συνοδεύουν. 1.2 Ορισµοί – συντοµογραφίες 1.2.1 Ορισµοί Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν 1418/84 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ: α. «Συµβατικό Τίµηµα»: το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού (εκτιµώµενη δαπάνη εργασιών µαζί µε ΓΕ και ΟΕ, ποσό απροβλέπτων δαπανών, εκτιµώµενη δαπάνη τυχόν απολογιστικών εργασιών, δαπάνη αµοιβής µητρώου έργου) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. β. «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του. γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. δ. «Μόνιµες Εργασίες» ή «Μόνιµα Έργα»: όλα τα µόνιµου χαρακτήρα έργα, που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύµφωνα µε τη Σύµβαση. ε. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγµατοποιούνται εργασίες οικοδοµικές ή/και πολιτικού µηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείµενες διατάξεις. στ. «Υπηρεσία»: η αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του έργου δηµοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται µε τον Ανάδοχο ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή/και ως Προϊσταµένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο νόµο. ζ. «∆ιαγωνιζόµενοι» ή «∆ιαγωνιζόµενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου. η. «Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθ. 8 του Ν 1418/84. θ. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείµενα εναρµόνισης (HD)", σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισµών. ι. «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. ια. 1.2.2 «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συντοµογραφίες 1.2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης ∆∆ : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας ΓΣΥ ΓΤΣΥ : Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων : Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ ΕΤΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων : Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΠΜ : Προϋπολογισµός Μελέτης ΠΠ : Προϋπολογισµός Προσφοράς ΤΠ : Τιµολόγιο Προσφοράς ΤεΠε : Τεχνική Περιγραφή ΤΜ : Τιµολόγιο Μελέτης 1.2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών AASHTO ASTM : Αµερικάνικος Σύνδεσµος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών : Αµερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι ∆οκιµών : Βρετανικά Πρότυπα BS CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CIE : ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού DIN : Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις ISO : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ΚΜΛΕ : Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών ΚΤΣ : Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΧ : Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα NF : Γαλλικά Πρότυπα ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 1.2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών ΥΠΕΣ∆∆Α : Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ΥΠΕΧΩ∆Ε : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ΓΓ∆Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ∆ΕΗ : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ∆ΕΚΟ : ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος ΙΚΑ : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΕ∆Ε : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων ΝΠ∆∆ : Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΝΠΙ∆ : Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου ΝΣΚ : Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ΟΚΩ : Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας ΠΕ∆Ε : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων ΠΕΠ : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΤΕΕ : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 1.2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες ΑΠΕ 1.3 : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ΗΠΑ : Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν : Νόµος Π∆ : Προεδρικό ∆ιάταγµα ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών ΦΕΚ : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ΥΑ : Υπουργική Απόφαση Ερµηνείες Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: (1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα. (2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα. (3) Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. (4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «βδοµάδα», «µήνας», «έτος» κτλ. θα σηµαίνει «ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή βδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογιακό έτος» κτλ. (5) ∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. (6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. (7) Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του κειµένου της παρούσας. (8) Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές µονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφοράς του. (9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συµβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 1.4 (1) Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 26 καθώς και στο Άρθρο 29 του Π∆ 609/85. (2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής. (3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις. 1.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις (1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερµηνεύεται και συµπληρώνεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και, για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νοµοθεσία. Ειδικότερα, σε θέµατα παραγωγής δηµοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/29-2-1984) «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π∆ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31-12-1985) «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων». Η εκτέλεση των έργων συµπληρώνεται µε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από το ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα και την οικεία ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. (2) Συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα µε τη φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία ΕΣΥ. (3) Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας. 1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισµοί Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται στην ΕΣΥ, στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ. 1.5.3 Γλώσσα Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 1.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας: 1. Το συµφωνητικό. 2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 3. Η Οικονοµική Προσφορά. 4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 9. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 10. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου. 11. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 1.7 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 1.7 (1) Σύµβαση Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του Άρθρου 26 του Π∆ 609/85 και στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. (2) Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, i. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, ii. Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες µελέτες εφαρµογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 696/74 και την Εγκ. 37/95, όπως ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, iii. Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 1.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και των παραγράφων 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π∆ 609/85. 1.9 1.9.1 Μελέτες του έργου Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου (1) Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, τα αντίγραφα των µελετών που βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριµένες όλες οι µελέτες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής µελέτης, κατά τα οριζόµενα στο Π∆ 696/74 και την Εγκ. 37/95. (2) Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή και µελέτες που έχουν γίνει ή ακόµη και µε αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισµούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές µελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει επίσης να προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους / υπεδάφους, τουλάχιστον στις χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών επιχωµάτων, µεγάλων τεχνικών, λατοµικών χώρων, περιοχών εκσκαφών, τοίχων αντιστήριξης κτλ. Η έκταση των ερευνών / αναζητήσεων που αναφέρονται ανωτέρω εναπόκειται στην κρίση των ∆ιαγωνιζοµένων. 1.9.2 Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο (1) Μέσα στις προθεσµίες που προσδιορίζονται στην παρούσα (παρ. 8.2.2.2) και ενδεχοµένως στα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών µελετών του έργου, µε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, περιορισµένων δειγµατοληπτικών ερευνών κτλ. (2) Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των υφισταµένων γεωτεχνικών µελετών και ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης συµπληρωµατικών ερευνών, επισηµαίνοντας έγκαιρα το ενδεχόµενο αυτό στην Υπηρεσία εντός της προβλεπόµενης για το σκοπό αυτό προθεσµίας (παρ. 8.2.2.2 της παρούσας). Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται συµπληρωµατικές έρευνες υποχρεούται: i. να συντάξει σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραµµα αναγκαίων συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών ii. να υποβάλει το πρόγραµµα αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση. (3) Ο έλεγχος των τεχνικών µελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συµπληρωµατικών ερευνών, κατά τις δύο προηγούµενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 4.1.1.(2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέµενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς. (4) Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες ή/και έρευνες και θα έχει σκοπό τον εντοπισµό και, στη συνέχεια, συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί µέρους θεµάτων, µε σκοπό να προκύψει µε βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες, όπως αυτές που τυχόν θα συµπληρωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισµό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. (5) Στην ίδια προθεσµία µε αυτήν που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους 1.9.2 (1) και (2), ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του µετά τον έλεγχο των προηγούµενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δαπάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύµφωνα µε τα ανωτέρω. (6) Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον Ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών µελετών, µε πλήρη τεκµηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόµενων µε το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών ή/και των τυχόν απαιτούµενων τιµών µονάδος νέων εργασιών. (7) Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. (8) Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής που τις συνέταξε, προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο Άρθρο 30 του Π∆ 609/85. (9) Οι εγκρίσεις, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των αναγκαίων συµπληρώσεων εγκεκριµένων µελετών θα γίνονται µε Απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 10 του Άρθρου 4 του Ν 1418/84. (10) Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των µελετών των προηγούµενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισηµαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και το Άρθρο 43 του Π∆ 609/85. (11) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το νόµο προβλεπόµενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσµιών (τµηµατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρµόδια έγκριση. 1.9.3 Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς (1) Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής µελέτης και των τυχόν παρεπόµενων δραστηριοτήτων των παραγράφων 1.9.1 και 1.9.2 ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιµετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονοµική τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη µορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, η σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος αδειοδοτήσεων, µελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιµών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και ενηµέρωση προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση µελετών και η σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ. (2) Οι ως άνω µελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π∆ 696/74, Ν 1418/84, Ν 3010/02 κτλ.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον Ανάδοχο, Οµάδα Μελετών ή/και Ερευνών, που θα διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην ΕΣΥ, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των µελετών ή/και ερευνών του έργου. Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρµόδια έγκριση, που θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ΕΣΥ. (3) Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου (1) Για την εκπόνηση και υποβολή των µελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 1.9, ο Ανάδοχος πέρα από το γενικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µελετών ή/και ερευνών, συνδυασµένο µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση µέσα στην προβλεπόµενη στην παρ. 8.2.2.2 της παρούσας ή στην ΕΣΥ προθεσµία. Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µελετών του έργου. (2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων µελετών ή/και αποτελεσµάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, µετά από έλεγχο, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην ΕΣΥ, λαµβάνοντας υπόψη και τον διατιθέµενο, από το χρονικό προγραµµατισµό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης ή/και έρευνας, η υποβολή θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί από τη συµπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συµπλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των µελετών ή/και ερευνών. (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των µελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισµούς ή/και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων. (4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων η µια σειρά θα είναι τα πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες. Σχετικά θα ακολουθείται η αντίστοιχη προδιαγραφή του Π∆ 696/74 για την τευχοποίηση, συσκευασία κτλ. (5) Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µια (1) θεωρηµένη σειρά. 1.9.5 Αλληλουχία µελετών και κατασκευών (1) Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των µόνιµων έργων. (2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των µελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. (3) Η έγκριση των µελετών ή/και ερευνών (υπολογισµών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύµβαση. (4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής επέµβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της παρ. 1.9.4 (1) µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να µην εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 1.9.6 Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές µελέτης και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές µόνο για υπολογισµούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από µετάφραση - υπόµνηµα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. 1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών (1) Οι διαγωνιζόµενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη και υποχρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη. στα γραφεία της (2) Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να µελετήσουν και ενδεχόµενα να πάρουν αντίγραφα µε µέριµνα και δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις µελέτες που υπάρχουν. Στοιχεία των µελετών, που υπάρχουν, µπορούν να προµηθευθούν οι διαγωνιζόµενοι από την Υπηρεσία. (3) Όµοια µε τα ανωτέρω για τις µελέτες, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να µελετήσουν, και ενδεχόµενα να πάρουν αντίγραφα, µε µέριµνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί, µέσω της Υπηρεσίας. (4) Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9 της παρούσας. (5) Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθεί µία σειρά των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών, Οδηγιών Μελετών, Οδηγιών Ποιότητας, που αναφέρονται στην ΕΣΥ, ισχύουν και αφορούν στο έργο. (6) Τα συµβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται µε µέριµνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθούν δύο σειρές θεωρηµένων αντιγράφων σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών µελετών, καθώς και των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται. Ο Ανάδοχος µπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, µε µέριµνα και δαπάνες του. (7) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισµικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, µελέτες, καταµετρητικά / επιµετρητικά στοιχεία, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται µε µέριµνά του, µέχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, µε µέριµνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. (8) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των συµβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγούµενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιµες. (9) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών σφάλµα ή ελάττωµα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη µέρος θα ενηµερώσει άµεσα το άλλο µέρος σχετικά. 1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών (1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84 µε τις κατωτέρω διευκρινήσεις. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται περίπτωση καθυστέρησης ή, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν συµβούλους της µέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτοµέρειες του περιεχοµένου του απαιτούµενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτοµερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτοµέρειες της φύσης και της έκτασης των προβληµάτων που τυχόν θα δηµιουργηθούν εάν το ζητούµενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. (3) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήµερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου, οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγµένα καθυστέρηση ή αυξηµένο κόστος κατά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ως άµεσο αποτέλεσµα της υπόψη υπερηµερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται σύµφωνα µε το Άρθρο 20.1 της παρούσας: i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση παράτασης των προθεσµιών, εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας του έργου (κατά τα Άρθρα 8.2 και 8.4 της παρούσας) και ii. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζηµίωσης µόνο για τις θετικές του ζηµίες. 1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ (1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., που αναφέρονται στην παρ. 1.10(7) ανωτέρω που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νοµίµους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωµα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων ή/και βελτιωµένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της πραγµατικής ζωής του έργου. (2) Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµβασης. (3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), των τεχνικών ή άλλων µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύµβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά µόνο για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 1.14 Εµπιστευτικότητα (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εκάστοτε, ακόµα και τα θεωρούµενα ως εµπιστευτικά (κοστολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. (2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρήσει εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων (1) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. (2) Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. (3) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. (4) Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 1.16 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 35 του Π∆ 609/85. 2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ) 2.1 (1) Απαλλοτριώσεις Ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των µονίµων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων. (2) Ο ΚτΕ υποχρεούται, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην ΕΣΥ από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση. (3) Περαιτέρω αναφορά στις απαλλοτριώσεις γίνεται στην ΕΣΥ, µε ή χωρίς παραποµπή στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων δηµοπράτησης και για τον καθορισµό των τυχόν τµηµατικών προθεσµιών και της συνολικής προθεσµίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του και για τη διαµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών. (4) Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοµείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη. 2.2 (1) Άδειες και Εγκρίσεις (2) Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. (3) Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Ο νόµος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι. ii. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. (4) Ο ΚτΕ αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. (5) Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή/και από τη ∆ΕΗ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. (6) Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.18 της παρούσας. (7) Σχετικά µε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθεσης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. (8) ∆εν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου. Κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. (9) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 2.3 Προσωπικό του ΚτΕ Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. Ο ΚτΕ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν σύµβουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασµό του στο εργοτάξιο: (1) Συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε το Άρθρο 4.6 της παρούσας (2) Συµπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει µε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των Άρθρων 4.8 και 4.18. 2.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 9, 10 και 11 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. 2.5 (1) Αξιώσεις του ΚτΕ Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη και στα πλαίσια της σύµβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκµηριωµένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων των Άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων που απορρέουν από τη σύµβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόµατα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ µέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστίµων ή/και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο. (2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντοµότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και µέσα στις εκάστοτε προθεσµίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.5 της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόµενα. (3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: - να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε - να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε - να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοµένων ποσών. 3. 3.1 (1) Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συµβούλους, που τυχόν θα χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράµει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. (2) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας). (3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 9 του Άρθρου 6 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 6 του Άρθρου 28 του Π∆ 609/85. 3.2 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Επιβλέποντα Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 3.1(1) και 3.1(3) ανωτέρω. 3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. 3.4 Αντικατάσταση Επιβλέποντα Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών. 4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 4.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι κατά τη φάση του διαγωνισµού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες εφαρµογής, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. (2) Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά µε την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόµενα στα Άρθρο 4.7 της παρούσας. 4.1.2 Κατασκευή του έργου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7 και στο Άρθρο 8 του Ν 1418/84 καθώς και στις παραγράφους 1, 3, 4, 5, 6, 11 του Άρθρου 34 του Π∆ 609. (2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής, που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας). 4.1.3 ∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 8.2.2.2 της παρούσας και µε δικές του δαπάνες, να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου µετά χώρων στάθµευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της, και τους τυχόν συµβούλους της. Το γραφείο αυτό θα κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου και θα πληροί τους όρους που ορίζονται στην ΕΣΥ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 4.2 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 37.938,96 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι 2 µεγαλύτερο του 15 % , υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου 4.3 Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 29, στις παραγράφους 4 και 5 του Άρθρου 35 του Π∆ 609/85 καθώς και στην παράγραφο 6 του ‘Άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: (1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου και γενικός διευθυντής του έργου για λογαριασµό του Αναδόχου. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα προσόντα και την εµπειρία που ορίζονται σχετικά στην ΕΣΥ. (2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόµενου προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και στην εµπειρία του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα ειδικός τεχνικός διερµηνέας. 1 2 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του ης είναι µικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιµολόγιο. (3) Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. (4) Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κτλ). (5) Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. (6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. (7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 4.4 (1) (2) Υπεργολάβοι (3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συµβατικό, οικονοµικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύµβαση. 4.5 Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 8 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π∆ 609/85. 4.6 Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους (1) Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 2 του Ν 1418/84 καθώς και στην παράγραφο 4 του Άρθρου 28 και την παράγραφο 11 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, µε τους τυχόν προηγούµενους ή επόµενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. (3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / µηχανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 4.7 (1) Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µόνιµων υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, Π∆ 696/74). (3) Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να µη θίγονται και να είναι προσβάσιµες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των εν λόγω υψοµετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του έργου. (4) Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Ο υπόψη τοπογραφικός εξοπλισµός θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση µεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώµατα, εξυγίανση εδαφών, χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σε όλα τα στάδια, σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές στρώσεις κτλ.). Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί µέσα στην τµηµατική προθεσµία της παρ. 8.2.2.2 της παρούσας. Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ) και τα κατά περίπτωση άρθρα του τιµολογίου, και θα πρέπει να περιγραφεί µε επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισµό µε τον πίνακα προσωπικού και την οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου. (6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάµους, λατοµεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράµµατα αυτά θα συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. (7) Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π∆ 696/74, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις που επέφεραν µεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε. (8) Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιµοποιηθούν από τα µόνιµα έργα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεµία αµοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά τρόπο ανηγµένο, στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς. 4.8 (1) Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 17 της παρούσας. (2) Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζηµιώνεται για αυτά µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδος νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες. (3) Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει : i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. ii. Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους. iii. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων διαχείρισής τους. (4) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). (5) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. (6) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 4.9 ∆ιασφάλιση ποιότητας 4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόµενα, όπου απαιτείται στα συµβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. (2) Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. (3) Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών µε ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω: i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), όπως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη. ii. Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήµατα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά. iii. Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 6 του Ν 1418/84. iv. Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του έργου, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π∆ 334/94 «Προϊόντα ∆οκιµών Κατασκευών». v. Η παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. vi. Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). vii. Οι Ευρωκώδικες. viii. Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του Υ∆Ε). ix. ΟΙ προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO. 4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών (1) Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγµατα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. (2) Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκµηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προµηθευτικού οίκου ή βιοµηχανίας, η ύπαρξη οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόµενα είδη, η παρεχόµενη υποστήριξη µετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόµενη απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων (1) Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ., οποιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται έτοιµα από το εµπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, συσκευών ή µηχανηµάτων, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στο έργο, µαζί µε τα ονόµατα προµηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώµατα ευρε (2) σιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ΄ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τους γενικούς όρους των συµβατικών τευχών. (3) Τα κατατιθέµενα δείγµατα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα χρησιµοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρµόδια τα δείγµατα. (4) Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, συνοδευόµενα από τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. (5) Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σηµασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόµενα στοιχεία µε γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη των µηχανηµάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασης τους και που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. (6) Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες δοκιµές και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του. Τα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται ανωτέρω για υποβολή στοιχείων από τον Ανάδοχο, έκφραση απόψεων της Υπηρεσίας και τυχόν αναπροσαρµογή της παραγγελίας ορίζονται στην ΕΣΥ. (7) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών και έτοιµων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µη δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. (8) Η µία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν µαζί µε την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. (9) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων. (10) Εξάλλου παραµένει στο ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί των υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κτλ. που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. (11) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου. (12) Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής) ή ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόµενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αξιολογήσει µόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και µε προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως τυχόν ορίζεται στην ΕΤΣΥ. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώµατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας. 4.9.1.3 Φύλαξη υλικών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ. (2) 4.9.2 Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. Αρχείο έργου Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου. 4.9.3 Πρόγραµµα ποιότητας έργου (1) Σε έργα που ανατίθενται σε κατηγορία πτυχίου ∆΄ και άνω ή εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-01). Το περιεχόµενο του ΠΠΕ θα εξειδικεύεται, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, στην ΕΣΥ. (2) Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του Άρθρου 1.9 της παρούσας και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των µελετών της παρ. 1.9.3 της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς). 4.9.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου (1) Εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΕΣΥ, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότητες σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του. (2) Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια τις σχετικές µε το αντικείµενό του διαδικασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων. 4.9.5 Εργαστήρια εργοταξίου (1) Για τη διασφάλιση της ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο των έργων, ανεξάρτητα από τον εργαστηριακό εξοπλισµό και το τυχόν εργαστηριακό προσωπικό του ΚτΕ και ανεξάρτητα εάν µέρος του Ποιοτικού Ελέγχου έχει ανατεθεί από τον ΚτΕ σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι πιθανή η ανάγκη εγκατάστασης εργοταξιακών εργαστηρίων εκ µέρους του Αναδόχου, στα οποία πρέπει να εκτελούνται δοκιµές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. (2) Η ανάγκη εγκατάστασης εργοταξιακών εργαστηρίων εκ µέρους του Αναδόχου, ο ελάχιστος απαιτούµενος εργαστηριακός εξοπλισµός, το ελάχιστο απαιτούµενο σχετικό προσωπικό κτλ., ορίζεται στην ΕΣΥ. 4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου 4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής (1) Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης του νερού των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραµένουν ακόµη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. (2) Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. (3) Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόµενων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως βοήθηµα για τη σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο 4.10. (4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 4.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, οι οποίες πρέπει να µετατοπιστούν από τους κυρίους των. (2) Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος (1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση. (2) Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: i. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. ii. για τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών. 4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.10 και 4.11 της παρούσας. 4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδοµές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδοµές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 4.14 Αποφυγή όχλησης (1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε Άρθρο 18 της παρούσας) τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. (2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ. 4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (1) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. (2) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. (3) Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. (5) Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. (6) Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής. (7) Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. (8) Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. (9) Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. (10) Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου. (11) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. (13) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. (14) Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του. (15) Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. (16) Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. (17) Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις του Υ∆Ε α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. (18) Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). (19) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών. 4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών (1) Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.13, 4.14 και 4.15 της παρούσας (2) Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την εκτέλεση µεταφοράς βαρέως εξοπλισµού ή ασυνήθων φορτίων (σε βάρος, διαστάσεις ή φύση) θα πρέπει να ειδοποιεί την Επίβλεψη για την επιβεβαίωση λήψης των µέτρων που ορίζονται στο Άρθρο 4.15 της παρούσας. 4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. (2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα µηχανικά και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. (3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. (4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. (5) Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τους τύπους των µηχανηµάτων µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. (6) Επίσης, µε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. (7) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών της προσφοράς του Αναδόχου. 4.18 Προστασία περιβάλλοντος 4.18.1 Γενικά (1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι και οι καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. (3) Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. (4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες. 4.18.2 Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του και αποτυπώνονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό µε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 4.18.1. 4.18.3 Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής (1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται : i. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος ii. Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης iii. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται µετά το πέρας του έργου, σύµφωνα µε την ανωτέρω άδεια. (2) Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ταυτόχρονα είναι απαραίτητη, αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά από σχετική άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήµανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άµεση αποκατάσταση µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των οριζοµένων στην παρ. 4.25.2 της παρούσας. (3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: i. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίµατος, µεταφοράς και άντλησης σκυροδεµάτων, µεταχειρισµένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρεµάτων και ποταµών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται µε κάθε επιµέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών µεταχειρισµένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. ii. Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η µεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές. iii. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυµάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των νερών καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. iv. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίµων κτλ. από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. v. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται µόνον ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. vi. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίµµατα, ρετάλια, κτλ). (4) Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και στην κείµενη νοµοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. (5) Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισµό και η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης ηλεκτροπληξίας κτλ.). (6) Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. (7) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στα Άρθρα 4.14 και 4.15 της παρούσας. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο 4.14 και στην παρ. 4.25.2 της παρούσας. Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, ακόµη και µε χρήση ηχοπετασµάτων ή/και µε κατάλληλη χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου µε αντιθορυβικές διατάξεις. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: ii. iii. iv. v. vi. την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό Σήµανση / επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.15 της παρούσας. 4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης Γενικά 4.19.1 (1) (2) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δηµιουργίας χώρων λήψης υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας: - Ο Ν 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84) - Ο Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15-5-93) - Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86) Ο Ν 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθµίσεις Θεµάτων για τα Υδατορεύµατα» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002) - Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν 1650/86 9ΦΕΚ 678Β/90) - Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 931Β/84) Οι Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών Μεταφοράς της ∆ΕΗ (3) Τα αδρανή, τα χωµάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόµενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της Υπηρεσίας, για το συµφερότερο για το ∆ηµόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. (4) Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. (5) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. (6) Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσµευσή τους και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, µε δαπάνες του, τα απαιτούµενα κτηµατολόγια (πίνακες, διαγράµµατα) και, εφόσον ορίζεται ειδικά στην ΕΣΥ σε συνδυασµό µε τις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία είναι δυνατό να αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών. (7) Ειδικότερα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ορισµένων χώρων που θα χρησιµοποιηθούν ως χώροι για λήψη υλικών. Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του ∆ηµοσίου µε προσωρινή απόδοση στον Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι τυχόν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα περιέρχονται στη χρήση του ∆ηµοσίου. Επισηµαίνεται ότι για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου λήψης υλικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δειγµατοληψία και έρευνα από την οποία να αποδεικνύεται το κατάλληλο του υλικού για χρήση στις εργασίες του έργου σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η υπόψη διαδικασία απαλλοτρίωσης. (8) Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της ανωτέρω παραγράφου θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκειµένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση. (9) Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. Λατοµεία 4.19.2 4.19.2.1 Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου (1) Εν προκειµένω έχουν εφαρµογή, µε τις συναφείς οικονοµικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισµούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντος κτλ., οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας. (2) Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατοµεία ή/και ορυχεία αδρανών υλικών (για την παρασκευή σκυροδεµάτων, κατασκευή άλλων εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, συνήθων ασφαλτικών εργασιών κτλ.) όσο και για λατοµεία ή/και ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των ειδικών αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεµα). (3) Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται: - Από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις, Από «νέα λατοµεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος (4) ∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο «νέα λατοµεία» αυτού του άρθρου χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατοµείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατοµείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90. (5) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. (6) Επίσης στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείµενης νοµοθεσίας και των Αρµόδιων Αρχών) για τη διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κτλ. (7) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώµατος και την επεξεργασία που θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα συµβατικά τεύχη, για τις ποσότητες που θα εξορυχθούν (µε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο και την άδεια λειτουργίας που θα χορηγηθεί από τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις). (8) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προσφορά του για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιµοποιήσει για λατοµείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόµη και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκµηριώσει µε δική του ευθύνη την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώµατος, τη δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης του χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας και της επιτυχούς οικονοµικής εκµετάλλευσης. (9) Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή θέσεις προµήθειας αδρανών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδοµένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά µε τις αρχικές εκτιµήσεις του για τη δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας του λατοµείου εξ αιτίας υποχρεώσεων των συµβατικών τευχών, της κείµενης νοµοθεσίας κτλ. (10) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την διαµόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόµη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ότι το λατοµείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο και να πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κατωτέρω: - Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη, - Οι προθεσµίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση µε αυτό το θέµα, ακόµη και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η εργασία ή να επιµηκύνεται η διαδροµή ή ακόµη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το εµπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/90) για το σύνολο του λατοµικού χώρου ή για το τµήµα εκείνο στο οποίο έχει γίνει παρέµβαση για συµµόρφωση. (11) Αν τυχόν προβλέπεται στη σύµβαση να υπάρχει Τεχνικός ή άλλος Σύµβουλος, τότε όλα τα λατοµεία θα τυγχάνουν της αποδοχής του, εφόσον οριστεί από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι δοκιµές / έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται είτε από τον Τεχνικό ή άλλο Σύµβουλο είτε µε την παρουσία εκπροσώπου του και σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, όλες οι υποβολές προς την Επίβλεψη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό(α) ελέγχου του Τεχνικού ή άλλου Συµβούλου αναφερόµενα στην καταλληλότητα και στην απαιτούµενη ποιότητα των υλικών. 4.19.2.2 Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν παρεµβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας. 4.19.2.3 Λειτουργία νέου λατοµείου (1) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις ανάγκες του έργου, µετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. (2) Η άδεια λειτουργίας νέου λατοµείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπηρεσία θα αφορά στην χρησιµοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκριµένης σύµβασης, απαγορευοµένης της χρήσης των εγκαταστάσεων ή λήψης αδρανών κτλ. για την εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιµα ανάλογα προς τις εκτιµήσεις της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησιµοποίηση υλικών του ∆ηµοσίου για ιδιωτικούς σκοπούς ή/και άλλους λόγους ή ακόµη και να διατάξει την άµεση διακοπή λειτουργίας του λατοµείου ή και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, µε ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοµείου, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, για το τµήµα που θα έχει εκµεταλλευτεί. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονοµικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι µόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των όρων που καθορίζονται εδώ. (3) Είναι ευνόητο, ότι, για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο λατοµείο και καθόσον χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατοµείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προµηθεύεται µε αγορά από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις. (4) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατοµείου», ισχύουν οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας. (5) Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών προγράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται αναγκαία, προκειµένου η Υπηρεσία να πεισθεί, εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατοµείου, για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 4.19.2.4 Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, η µέθοδος επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο θα είναι αυτή της ελεύθερης επιλογής. Σύµφωνα µε την υπόψη µέθοδο, για την λήψη των απαιτουµένων για την εκτέλεση του έργου αδρανών υλικών λατοµείου ή ορυχείου κτλ, η Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. Επίσης, κατά τη µέθοδο αυτή ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. (2) Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατοµείο» ή λατοµεία, τηρούµενων των όρων και περιορισµών της κείµενης νοµοθεσίας. (3) Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων. (4) Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά λατοµεία των αναγκαιούντων αδρανών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή ακόµα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 4.19.2.5 Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών (1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµµόρφωση προς τα συµβατικά τεύχη των ενσωµατοµένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υπογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού. (2) Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του. (3) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, σε συχνότητα βάσει των αντίστοιχων άρθρων της ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά, µετά από έλεγχο, βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 4.19.3 ∆ανειοθάλαµοι (1) Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθαλάµων, όσο αφορά στην ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς, σχετικά µε τα δάνεια. (2) Για τη λήψη των απαιτούµενων δανείων για την εκτέλεση του έργου, ο ΚτΕ ∆ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο στην ΕΣΥ. Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάµους (ή ορυχεία), τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε σε χώρους ∆ηµοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και περιορισµούς των όρων δηµοπράτησης, η άδεια εκµετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόµη και µε προµήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. (3) Συνεπώς οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των αναγκαίων δανείων ή για µίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών δανείων (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατ΄ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λατοµεία στην προηγούµενη παράγραφο 4.19.2 του παρόντος άρθρου. (4) Επίσης στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για την απόληψη ή αγορά δανείων από χειµάρρους ή/και ποταµούς, ή άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκµεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις ή σε αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως π.χ. το άρθρο 5 του Ν 1418/84, το άρθρο 49 του Ν 1416/84 κτλ) οικονοµικά δικαιώµατα από την απόληψη δανείων από ορισµένους χώρους. (5) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλάµων ή ορυχείων για προµήθεια των σχετικών υλικών από τον Ανάδοχο. (6) Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασµό µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη: (α) Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριµένων «πηγών δανείων» (δανειοθαλάµων). Εντός πέντε (5) ηµερών από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, η οποία περιλαµβάνει: i. Τοπογραφικά διαγράµµατα των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των ποσοτήτων που θα αποληφθούν από κάθε θέση. ii. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων. iii. Έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω αποτελεσµάτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του σύµφωνου των υλικών µε τις προδιαγραφές, του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής καµπύλης PROCTOR, της κατάταξης των υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα µε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στα συµβατικά τεύχη) κτλ. iv. Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε ∆ηµόσιους χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, µε την οποία θα αποδεικνύεται: - Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης - Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατοµής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κτλ) (β) Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή της τεχνικής µελέτης του δανειοθαλάµου, να προβεί σε αξιολόγηση της µελέτης από τεχνικής πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη), προκειµένου η ανωτέρω τεχνική µελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρµοδίως για έγκριση. Σηµειώνεται, ότι σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η απόληψη δανείων υλικών κατατάσσεται στις «εξορύξεις» της παραγράφου 2γ της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90, για την οποία απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). (γ) Επισηµαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δηµοσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του ∆ηµοσίου, µε δαπάνες όµως του Αναδόχου. (δ) Για την περίπτωση χρησιµοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική µελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύµφωνος µε τους όρους δηµοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαρτάται (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρονισµού ή επέκτασης υφισταµένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον» (ε) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στον Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. (στ) Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης. (ζ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: - Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάµεσες στρώσεις ακατάλληλων υλικών. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου επέµβασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει για να τα χρησιµοποιήσει κατά την φάση των εργασιών της αποκατάστασης. - Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας. - Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο - Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαµορφώσει κατάλληλα τα πρανή και την κοίτη εκσκαφής, ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του χειµάρρου (όταν γίνεται από χείµαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος. Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα έργα / µέτρα αποκατάστασης που περιλαµβάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλάµους. Οι ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, µαζί µε τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. (η) Οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.19.2.1.(11) ανωτέρω (σχετικά µε τον Τεχνικό ή άλλο Σύµβουλο, αν υπάρχει) ισχύουν και για τους δανειοθαλάµους. 4.19.4 Χώροι Απόθεσης (1) Η απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα έχουν προβλεφθεί στην ΕΣΥ. Εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στην ΕΣΥ χώροι απόθεσης, ή εφόσον αυτοί που έχουν προβλεφθεί δεν επαρκούν, τότε οι επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν: i. Από την αρµόδια για το περιβάλλον Περιφερειακή Υπηρεσία (για τις µεγάλες πόλεις ή νοµούς µπορεί να είναι ειδικές υπηρεσίες, π.χ. ο Οργανισµός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κτλ.) ii. Από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία iii. Από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω στις παραγράφους 4.19.4.(7) και 4.19.4.(8). (2) Ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε µία συγκεκριµένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική µνεία σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης) και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους παρόµοιους, για την τελική δε διαµόρφωσή τους να αποµένουν: - Οι επιφανειακές ειδικές χωµατουργικές προβλεπόµενα τεχνικά έργα - Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεµελίων (κατασκευής κτισµάτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοινής Ωφελείας και λοιπών παρόµοιων) µε τα σχετικά τεχνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του αποµένοντος όγκου σκαµµάτων - Η διάστρωση επιφανειακού στρώµατος κηποχώµατος και η φύτευσή του - Η κατασκευή οδοστρωµάτων πλακοστρώσεων κτλ. διαµορφώσεις, (ασφαλτικών, από σε συνδυασµό σκυρόδεµα, µε τυχόν ανασφάλτωτων), Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωµατουργικές διαµορφώσεις (και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών) προκειµένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλαµβάνονται στους εγκεκριµένους όρους της περιβαλλοντικής µελέτης. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. (3) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 ορίζεται κατά κανόνα στην παρούσα ότι οι χώροι απόθεσης, λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν οι σχετικές εργασίες για το περιβάλλον, θεωρούνται ότι κατατάσσονται σε έργα και δραστηριότητες της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90 και θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ), η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του άρθρου 16 της υπόψη ΚΥΑ. Επιπλέον η ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ µε όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (σχέδια, φωτογραφίες, έκθεση διασφάλισης των υδραυλικών απαιτήσεων µε την κατασκευή των αναγκαίων οχετών κτλ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ΜΠΕ θεωρείται αναγκαία ακόµη και για χώρους απόθεσης που περιλαµβάνονται στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης, για τους οποίους όµως δεν έχει συνταχθεί σχετική ΜΠΕ. Επισηµαίνεται ότι στη ΜΠΕ θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου χώρου απόθεσης, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη ∆ηµοσίου χώρου ή την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτη υπέρ του ∆ηµοσίου. Για την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις θεωρούνται ότι έχουν µικρή σηµασία (λόγω περιορισµένου όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κτλ.) τότε είναι δυνατόν, εφόσον γίνεται ρητή σχετική αναφορά στην ΕΣΥ, να µη ζητείται για τη συγκεκριµένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής ΜΠΕ. (4) Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, σε ανενεργά λατοµεία, για τα οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τα περιλαµβανόµενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(2), εφαρµόζοντας τους εγκεκριµένους όρους των «µέτρων αποκατάστασης», σύµφωνα µε την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. (5) Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, µερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατοµεία ή/και σε άλλους χώρους, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες) ΜΠΕ, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(3). Η εκπόνηση της (των) ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του. (6) Με την ενεργοποίηση της σύµβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόµενοι στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν µπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της επιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρµοδίων αρχών), τότε αυτός θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας το συµπληρωµατικό απαιτούµενο όγκο των προς απόθεση χώρων, ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας µε τις αρµόδιες για το περιβάλλον Αρχές, να προετοιµαστεί ένας πίνακας, προτεινόµενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, κατά προτίµηση ανενεργών λατοµείων, όπου θα αναφέρονται και οι χονδρικά εκτιµώµενοι όγκοι απόθεσης σε συνδυασµό µε τυχόν αναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση µη ύπαρξης µελέτης ΜΠΕ, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(5), ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση τέτοιας µελέτης. (7) Σε περίπτωση που ο ανωτέρω πίνακας µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συµπληρωµατικό πίνακα προτεινόµενων χώρων απόθεσης, µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης, που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 4.19.4.(3). Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυµητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο ∆ηµόσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιµοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις. (8) Στο συµπληρωµατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση όγκοι (µε ένα περιθώριο ασφαλείας) και οι δυνατοί όγκοι που µπορούν να αποτεθούν στους νέους προτεινόµενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, µία (ή µερικές) από τις προτεινόµενες θέσεις. (9) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τον Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου. (10) Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριµένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαµβάνουν επιφάνειες που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του ∆ηµοσίου. (11) Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου (1) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας, τα τυχόν συστήµατα ασφάλειας καθώς και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. (2) Ανάλογα µε το µέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά συστήµατα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης ηλεκτρικού ρεύµατος (συσσωρευτές, σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος UPS). Τα υπόψη συστήµατα µπορεί να είναι τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστήµατα τύπου "ON LINE". (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης. (4) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερικών γραµµών (µιας στα εργοταξιακά του γραφεία και µιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και παροχή πόσιµου νερού, φυσικού αερίου ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου. (5) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κτλ. που παραδίδονται σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσωµάτωση στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για όσα από τα ανωτέρω τυχόν πιστοποιηθούν πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών (1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία µηνιαίες εκθέσεις προόδου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σύµφωνα µε τον τύπο που αυτή καθορίζει. Η πρώτη έκθεση προόδου θα καλύπτει την περίοδο µέχρι το τέλος του πρώτου ηµερολογιακού µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταηµέρου κάθε µήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αµέσως προηγούµενο µήνα. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. Το ακριβές περιεχόµενο των εκθέσεων προόδου ορίζεται στην ΕΣΥ. (2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, µε την πρόοδο των έργων. (3) Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 8.3.3(6)i της παρούσας, που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κτλ.), σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. (2) Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. (3) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. (4) Σε κατάλληλο σηµείο, για σηµειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραµµικά έργα, και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, το χρηµατοδότη, την επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου Συµβούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειµένου της πινακίδας από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η ως άνω σήµανση θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. (5) Συµπληρωµατικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4.15 της παρούσας. 4.24 Φύλαξη του εργοταξίου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία ή µη διαπιστευµένα ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο Προσωρινές εγκαταστάσεις 4.25.1 (1) Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. (2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι αν βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. (4) Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα, και µε όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους των Άρθρων 4.18 και 4.19 της παρούσας και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. (5) Έτσι, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: - γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθµευσης οχηµάτων εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθµευσης οχηµάτων εργοταξιακού εργαστηρίου χώρων διαµονής προσωπικού αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών παραγωγής σκυροδέµατος παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασµένων στοιχείων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειµένων συνεργείων συντήρησης µηχανικού του εξοπλισµού χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού κτλ. (6) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. (7) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του. (8) Ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. (9) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΕΣΥ και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (10) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (11) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 4.25.2 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, καθώς και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους περί το επίµαχο τµήµα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του έργου ή τµήµατος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα, κατά τους όρους της σύµβασης. (2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και αποµάκρυνση των εργοταξίων. (3) Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – βιντεοσκοπήσεις (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε αµοιβή, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τα όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία. (2) Στο µητρώο του έργου συµπεριλαµβάνονται: i. Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης δοκιµών ii. Σειρά έγχρωµων διαφανειών των περιγραφοµένων στην υποπαράγραφο i ανωτέρω iii. Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κτλ., που συγκροτούν το ολοκληρωµένο έργο iv. Σειρά σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν v. Σειρά σχεδίων µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών (µε συντεταγµένες Χ, Υ, Ζ επί οριζοντιογραφίας) vi. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου vii. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου viii. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου ix. Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ) x. Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ) (3) Στο µητρώο έργου θα συµπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.6 της παρούσας. (4) Το ακριβές περιεχόµενο, ο τρόπος παρουσίασης και ταξινόµησης, ο αριθµός αντιτύπων / αντιγράφων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τα ανωτέρω, ορίζονται στην ΕΣΥ. (5) Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία αποτελεί προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του Π∆ 609/85, τελικής επιµέτρησης. Επί πλέον, η παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση / παραγωγή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, επισύρει την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο. (6) Ειδικά για τη σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία του Μητρώου του έργου, ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µε την αµοιβή που προβλέπεται στον Προϋπολογισµό Προσφοράς, στην οποία δεν θα προσφερθεί έκπτωση ούτε θα υπολογισθούν προσαυξήσεις κάθε φύσης (επιρροή ΓΕ και ΟΕ, αναθεώρηση, τροποποίηση από αλλαγές οποιασδήποτε φύσης στο αντικείµενο που θα κατασκευαστεί κτλ.) ή άλλες αλλαγές. 4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος (1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρηµάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρηµάτων. (3) Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για τη διενέργεια έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών, για το διάστηµα κατά το οποίο η αρµόδια Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες µε τα δικά της µέσα και για τη µεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας, µε ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άµεσα µόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να µετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. (5) Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη προς τούτο στην ΕΣΥ. (6) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. (7) ∆ιευκρινίζεται ότι για την αντιµετώπιση του κόστους των ανασκαφών για τα αρχαιολογικά ευρήµατα θα γίνεται πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο «έξοδα αρχαιολογίας» ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία ότι στην περιοχή του έργου είναι πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκτελέσει πρόγραµµα διερευνητικών τοµών. Η πυκνότητα των τοµών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν στις σχετικές περιοχές, θα καθορισθεί από την αρµόδια Υπηρεσία. Οι τοµές θα πρέπει να διενεργηθούν µε προειδοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών προς την επιβλέπουσα υπηρεσία προκειµένου να παραστεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έξοδα για τις ανωτέρω έρευνες θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογιστικά µε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. ∆εν πληρώνονται αρχαιολογικές εργασίες στον ανάδοχο – θα πρέπει να γίνει µνηµόνιο συνεργασίας µε την αρχαιολογική υπηρεσία και να έχει προβλεφτεί ξεχωριστό υποέργο µέσα στη πράξη για τις δαπάνες αυτές. (8) Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία . 5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84. 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6.1 (1) Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού ή άλλου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 6 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. (2) Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 6.2 Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 7 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. 6.3 Προσωπικό του Κυρίου του Έργου Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που εργάζεται, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασµό του ΚτΕ. 6.4 Εργατική νοµοθεσία Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85. 6.5 (1) Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για τις εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες. (2) Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία . Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. (3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. (4) Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. (5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. (6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα. 6.6 (1) Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που ορίζονται στην παρούσα (παρ. 4.1.3) και στην ΕΣΥ. (3) Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του. 6.7 (1) (2) Ασφάλεια και υγιεινή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π∆ 305/96, άρθρο 3. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-498 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόµενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρµόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρµογής τους: - Το Π∆ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, µεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών», - Το Π∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», - Το Π∆ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», - ΥΑ ΙΙ-5 /Φ/17402/84 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (931/Β), Ν 1428/84 και Ν 2115/93, - To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία», - Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», - Το Π∆ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85», - Το Π∆ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα», η Το Π∆ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π∆ και ΥΑ που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ», - Το Π∆ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασµό µε τα Π∆ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000), - Το Π∆ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999), - Π∆ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ», - Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός κανονισµός» (Ειδικά το ‘Άρθρο 5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών) - Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», µε κατ’ αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.) (3) Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, µαζί µε πίνακα διανοµής και βεβαίωσης ενηµέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαµβανοµένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω µέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. (4) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων. (5) Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές της προσφοράς του. 6.8 Προσωπικό Αναδόχου Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 29, 34 και 35 του Π∆ 609/85 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: (1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραµµα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. (2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου και του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει µόνιµα τις εργοταξιακές του λειτουργίες µε ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και οι αρµοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαµβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον, και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπονται στην ΕΣΥ. (3) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την αποµάκρυνση µέλους ή µελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου. Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. (4) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 6.9 (1) Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία µηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα) καθώς και του µηχανικού εξοπλισµού (είδος, δυναµικότητα, πλήθος, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα υποβάλλονται µηνιαία, σε µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού µπορεί να υποβάλλονται ως παράρτηµα της µηνιαίας έκθεσης προόδου (Άρθρο 4.22 της παρούσας), εφόσον υποβάλλονται τέτοιες. 6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρµοστη συµπεριφορά εκ µέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση οµαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 7. 7.1 (1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Τρόπος εκτέλεσης Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος µε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων, τη µεταφορά τους από τις πηγές προµηθείας τους, καθώς και για τη χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. (2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, καθώς και µε τυχόν συµπληρωµατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. (3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, του άρθρου 46 του Π∆ 609/85 και της παρ. 4.9.1 της παρούσας. (4) Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών, κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισµός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. ∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. (5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. (6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 7.2 Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.9.1 της παρούσας. 7.3 (1) Επιθεώρηση Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 6 και στο Άρθρο 22 του Ν 1418/84, καθώς και στο Άρθρο 28 του Π∆ 609/85. (2) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 7.4 (1) (2) ∆οκιµές Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή, συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. (3) Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις καταγραφές των µετρήσεων, τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύµφωνο ή όχι µε τις προδιαγραφές και τις ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ). 7.5 Απόρριψη Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 7.6 Επανορθωτικές εργασίες Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας. 7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών Τα υλικά και ο εξοπλισµός, που προορίζονται να ενσωµατωθούν στα µόνιµα έργα που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ είτε κατά τη χρονική στιγµή της προσκόµισής τους στο εργοτάξιο είτε κατά τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το αντίτιµο των υπόψη υλικών και εξοπλισµών κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.10 της παρούσας, οποιοδήποτε από τα δύο ανωτέρω γεγονότα επέλθει νωρίτερα. 8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.1 Έναρξη εργασιών Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στην παράγραφο 1 του Άρθρου 26 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85. 8.2 Προθεσµία περάτωσης Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 36 του Π∆ 609/85. Σχετικά µε την επιρροή των προθεσµιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 8.2.1 Συνολική προθεσµία Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται στην ΕΣΥ συνολική προθεσµία σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που θα υπογραφεί η σύµβαση. Στην υπόψη συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 της παρούσας για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση µελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών. Στην ως άνω συνολική προθεσµία δεν περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς – αχυροκάλυψης (µετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η υλοποίηση τους σε προηγούµενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσµίας, οι εργασίες αυτές, θα µπορούν να ολοκληρωθούν µέσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσµίας του έργου (µε τις τυχόν εγκεκριµένες παρατάσεις της), για όσα τµήµατα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας εντός της συνολικής ως άνω προθεσµίας. 8.2.2 Τµηµατικές προθεσµίες 8.2.2.1 Έννοιες - ορισµοί Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις: (α) Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 36 του Π∆ 609/85 και µε τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π∆ 609/85), για παράδοση τµηµάτων του έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου. (β) Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 36 του Π∆ 609/85), που καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου. 8.2.2.2 Καθορισµός βασικών τµηµατικών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, οι βασικές τµηµατικές προθεσµίες αναπτύσσονται στα επόµενα εδάφια, µε ιδιαίτερο χαρακτηρισµό των τµηµατικών προθεσµιών που είναι αποκλειστικές (παρ. 8.2.2.1 ανωτέρω). Ελλείψει σχετικού χαρακτηρισµού, οι αναφορές σε τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ως ενδεικτικές (παρ. 8.2.2.1 ανωτέρω). (1) Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο παραδίδονται: i. Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε το έργο συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, εµφαίνοντα τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία παραλαβής τους. ii. Βιογραφικά σηµειώµατα για τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου και τον αναπληρωτή του, όπως και για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται οπωσδήποτε και η εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους. iii. Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας ή της πιστοποίησης. iv. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσµία). v. Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων και εργασιών, σύµφωνα µε τα Άρθρα 4.7 και 4.9 της παρούσας και των τυχόν σχετικών άρθρων της ΕΣΥ. (2) Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται : i. Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υπεβλήθη µόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Άρθρου 18 της παρούσας και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Το οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του Π∆ 609), η κατανοµή αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας (αποκλειστική προθεσµία). Το οργανόγραµµα της Οµάδας Μελετών – Ερευνών, εφόσον προβλέπεται, µε το γενικό Συντονιστή και πίνακα κατανοµής αρµοδιοτήτων. ∆ήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο (αποκλειστική προθεσµία). Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών. Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στις παρ. 4.1.3 της παρούσας. Προτάσεις για τη µεθοδολογία προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκµηρίωση του έργου. Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αποκλειστική προθεσµία). Στο ίδιο διάστηµα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η οµάδα επίβλεψης του έργου και η κατανοµή αρµοδιοτήτων καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και επίπεδα ελέγχου για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου του έργου [ δενδροειδής κατάτµηση του έργου (∆ΚΕ) ή Work Breakdown Structure (WBS)]. (3) Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: i. Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους και για τη διαδικασία ψηφιακής υποβολής στοιχείων (δείγµα) σύµφωνα µε το άρθρο 4.7 της παρούσας (αποκλειστική προθεσµία). ii. Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των µελετών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται µε αρχικό λεπτοµερή πίνακα όλων των εκπονουµένων και των προς εκπόνηση µελετών και αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µελετών, συνδυασµένο µε την εκτέλεση των εργασιών και συµφωνηµένο µε την Οµάδα Μελέτης, εφόσον αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσµία). iii. Πρόγραµµα ποιότητας έργου, σύµφωνα µε την Απόφ. ∆ΙΠΑ∆ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλειστική προθεσµία). iv. Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών, αρχαιολογικών ερευνών ή µετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε πίνακα όλων των εµπλεκοµένων µε την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισµών, τα σηµεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των οργανισµών αυτών, τα απαιτούµενα µέτρα ή ενέργειες, τα αρµόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες (µε διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τοµών. v. Οι προβλεπόµενες από το Π∆ 305/96 και το Π∆ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ). vi. Πλήρως υλοποιηµένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ηµιτελών κατασκευών σύµφωνα µε το Άρθρο 4.7 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία). vii. Οριστικό πρόγραµµα τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών. viii. Αναφορά προόδου σχετική µε λοιπούς χώρους που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπονται (Άρθρα 4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγµατοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές. Οι λοιπές τµηµατικές προθεσµίες θα είναι όπως ορίζεται στην ΕΣΥ και µε τον ανάλογο χαρακτηρισµό (αποκλειστικές, ενδεικτικές). 8.3 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1, 2 και 3 του Άρθρου 32 του Π∆ 609/85. 8.3.1 Γενικά Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε: (1) Την ανάπτυξη, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται στη σύµβαση. (2) Τον έλεγχο, την τεκµηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και την υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου») (3) Τη διαρκή ενηµέρωση του προγράµµατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. Οι χρησιµοποιούµενοι στα τεύχη δηµοπράτησης όροι, σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: (4) «Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» ή «χρονοδιάγραµµα του έργου» ή «πρόγραµµα κατασκευής του έργου» ή «πρόγραµµα του έργου» είναι η τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιµήσεων του Αναδόχου σχετικά µε τη χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. (5) Οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο «εργασίες» περιλαµβάνουν: i. Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων. ii. Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες. iii. Τις εργασίες κατασκευής και των τεχνικών έργων σε συνδυασµό µε τις διάφορες φάσεις του έργου (προσωρινές και µόνιµες). iv. Τους ελέγχους και δοκιµές κάθε φύσης. v. Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κτλ.). vi. Τις απαλλοτριώσεις. Το πρόγραµµα του έργου, που αναπτύσσεται, καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να καλύπτει εξειδικευµένα όλα τα ανωτέρω θέµατα. (6) «Πρόοδος του έργου» είναι η συστηµατική αποτύπωση και τεκµηρίωση της πραγµατικής χρονικής, ποσοτικής, οικονοµικής και διοικητικής εξέλιξης των αναφερόµενων (τουλάχιστον) στην ανωτέρω παράγραφο (5) εργασιών, σε αντιπαράθεση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράµµατος. (7) Ως «τεκµηρίωση του προγράµµατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και µεθόδων, µε τα οποία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i. η ανάπτυξη των µετώπων του έργου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ii. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόµενων από τον Ανάδοχο µέσων παραγωγής, iii. ο καταλογισµός των µέσων παραγωγής στις δραστηριότητες και η απασχόλησή τους στο έργο, iv. η ορθότητα των προβλέψεων, των µέτρων και των µεθόδων που προτείνει v. ο συσχετισµός των υποπρογραµµάτων και η λογική αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους vi. η χρονική διάρκεια και τα περιθώρια των επιµέρους δραστηριοτήτων vii. η ποσοτική και οικονοµική αποτίµηση των προς εκτέλεση εργασιών και η διαχρονική κατανοµή τους (πρόβλεψη απορρόφησης). (8) Ως «τεκµηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και µεθόδων, µε τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i. ο βαθµός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου (συνολικό έργο, επιµέρους έργα, ποσότητες εργασιών που πραγµατικά εκτελέστηκαν) ii. η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και του έργου που έχει πραγµατοποιηθεί iii. η αντίστοιχες εκταµιεύσεις (πληρωµές) iv. το υπολειπόµενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητα και αξία v. η υστέρηση, το προβάδισµα ή η συµφωνία σε σχέση µε τις προβλέψεις του προγράµµατος. (9) «Ενηµέρωση του προγράµµατος» είναι η συµπλήρωση ή/και τροποποίηση του ισχύοντος προγράµµατος µε στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και µε στοιχεία προόδου, χωρίς να µεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάµεσοι ή/και οι τελικοί χρονικοί και οικονοµικοί στόχοι (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή το αντικείµενο της σύµβασης. (10) «Αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή του προγράµµατος» είναι η απαραίτητη (υποχρεωτικά) ενηµέρωσή του, όταν προκύπτει ανάγκη µεταβολής των αρχικών ενδιάµεσων ή/και των τελικών χρονικών ή/και οικονοµικών στόχων (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή του αντικειµένου της σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. (11) «Οριστικοποίηση του προγράµµατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο προγράµµατος, όπως αυτό τελικά διαµορφώνεται µετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της. 8.3.2 Σύνταξη προγράµµατος (1) Η ανάπτυξη του προγράµµατος γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής χρονικού προγραµµατισµού και διοίκησης έργου» (αποφ. ∆17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/16.11.89). Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία των µελετών της παρ. 1.9.3 της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρµοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6.8 της παρούσας. (2) 8.3.3 Η ανάπτυξη του προγράµµατος του έργου και των υπο-προγραµµάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκµηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας και του αντίστοιχου άρθρου της ΕΣΥ. Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου (1) Η πρώτη έκδοση και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του προγράµµατος του έργου, ή/και των υποπρογραµµάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράµµατος ή υποπρογραµµάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. (2) Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του (παρ. 4, Άρθρου 5, Ν 1418/84 όπως ισχύει). Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την ανωτέρω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του Αναδόχου. (3) Σε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος στην προθεσµία που ορίζεται, τότε η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραµµα, που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευµένος σύµβουλος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση (σύνταξη ή ενηµέρωση χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό σύµβουλο) θα αφαιρείται από το λαβείν του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που προσδιορίζεται στην παρ. 1α της απόφασης ∆17α/02/ΦΝ332/89 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89). (4) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή για έγκριση του προγράµµατος του έργου ή/και των υποπρογραµµάτων του, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας σύµβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης, έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Εξάλλου η έγκριση του προγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. (5) Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του προγράµµατος (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), αυτό, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, αποτελεί τη βάση σύγκρισης για την πραγµατοποιούµενη πρόοδο και ενηµερώνεται ή αναπροσαρµόζεται. (6) Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, τήρηση και παρουσίαση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, του προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 1418/84 και από το Άρθρο 47 του Π∆ 609/85, συνεπάγεται: i. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς το ποσό που ορίζεται στην ΕΣΥ. Η ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για µία µόνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό. ii. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα ανωτέρω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωµα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 8.4 Παράταση προθεσµίας περάτωσης Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 και στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 10 του Ν 1418/84, καθώς και τα οριζόµενα στο Άρθρο 36 του Π∆ 609/85. 8.5 (1) (2) Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: i. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς που ορίζονται από τις ∆ηµόσιες Αρχές της χώρας και ii. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και iii. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι µη προβλέψιµη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.4. της παρούσας. 8.6 (1) Ρυθµός προόδου εργασιών Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, µε συχνότητα ή κατά τα χρονικά ορόσηµα που θα ορίζεται στην ΕΣΥ, σύσκεψη µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβληµάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων, ώστε να µην επηρεαστούν οι τµηµατικές ή άλλες χρονικές προθεσµίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσηµα πρακτικά, τα οποία θα συµπεριληφθούν στο τελικό µητρώο του έργου. (2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική πρόοδος των εργασιών υπολείπεται της αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, κατά το Άρθρο 8.3 της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντιµετωπιστεί κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.4 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόµενες µεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. (3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τις υπόψη προτεινόµενες µεθόδους, οι οποίες µπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθµού προσωπικού και του εξοπλισµού ή άλλες τροποποιήσεις, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. (4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 33 του Π∆ 609/85 και τις εντολές της Υπηρεσίας. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω, το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται σε αυτόν και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για τη σύνταξη του ηµερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 8.7 Ποινικές ρήτρες Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 5, 7, 9, 10, 11 και 12 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85. Ειδικότερα: 8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας (1) Για προσφερόµενη µέση τεκµαρτή έκπτωση µέχρι και 50% έχουν εφαρµογή οι ανωτέρω διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, βλ. ειδικά παρ. 9 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85. Το ανώτατο όριο της ανωτέρω ρήτρας ορίζεται σε 4% το ποσού της σύµβασης. (2) Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και των παρ. 9 και 10 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85 (Απόφαση ∆1α/0/6/70/17-9-93 της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε) η κλιµάκωση των ποσοστών της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλονται, αναλόγως της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, σαν ποινική ρήτρα στον ανάδοχο έχει ως εξής: i. Για προσφερόµενη µέση τεκµαρτή έκπτωση πάνω από 50% έως και 60%, αύξηση κατά 50% των ποσοστών 10% και 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας έργου (που επιβάλλονται ως ποινικές ρήτρες για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας έργου) αντίστοιχα για αριθµό ηµερών ίσο µε 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας, ήτοι 10% + 5% = 15%, και για τις επόµενες επί πλέον ηµέρες 20% + 10% = 30%, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ποινικών ρητρών να µην υπερβαίνει το 4% + 2% = 6% του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης. ii. Για προσφερόµενη µέση τεκµαρτή έκπτωση πάνω από 60%, αύξηση κατά 100% των ποσοστών 10% και 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας έργου (που επιβάλλονται ως ποινικές ρήτρες για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας έργου) αντίστοιχα για αριθµό ηµερών ίσο µε 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας, ήτοι 10% + 10% = 20%, και για τις επόµενες επί πλέον ηµέρες 20% + 20% = 40%, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ποινικών ρητρών να µην υπερβαίνει το 4% + 4% = 8% του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης. (3) 8.7.2 Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, η µέση ηµερήσια αξία του έργου προκύπτει όπως ορίζεται στην παρ. 9 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών ορίζονται από τη σύµβαση και δεν µπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 2% του ποσού της σύµβασης. 8.7.3 Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του έργου (1) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του έργου, όπως ο ίδιος το έχει προετοιµάσει και έχει εγκριθεί ή παρεµπόδισης του σχετικού ελέγχου συµµόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται ίση προς το 25% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται µόνο κατόπιν προγραµµατισµένης Επιθεώρησης, που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση µη έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας εκ µέρους του Αναδόχου, για παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από Επίσηµο Φορέα Πιστοποίησης. (2) Η επιβολή ποινικής ρήτρας έπεται υποχρεωτικά της µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις της «Έκθεσης Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», που συντάσσεται από την Υπηρεσία και κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι µη συµµορφώσεις που καταγράφηκαν και ορίζεται χρονικό διάστηµα για διορθωτικές ενέργειες. (3) Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος σηµασίας µη συµµορφώσεις, να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. (4) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση µη πλήρους συµµόρφωσης µε όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», ορίζεται ίση µε το 150% της ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί µε την αµέσως προηγούµενη «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», τηρουµένων όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις µη συµµορφώσεις ως προς την τελευταία «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας». 8.7.4 Επιβολή ποινικών ρητρών (1) Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (αρµοδιότητες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Προϊσταµένη Αρχή ως προς τους ΟΤΑ, Άρθρο 19, Π∆ 171/87) και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις τυχόν εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις. (2) 8.8 (1) (2) 8.9 (1) Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών. ∆ιακοπή εργασιών Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τµήµα του έργου ή/και σε ολόκληρο το έργο. Κατά τη διάρκεια της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα ανωτέρω τµήµατα του έργου ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλαµβανοµένων των µηχανηµάτων / εξοπλισµού / έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, που προορίζονται για ενσωµάτωση στα µόνιµα έργα, έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακοινώσει την αιτία της εντελλόµενης διακοπής των εργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοια ανακοίνωση και η αιτία της διακοπής οφείλεται σε ευθύνη του Αναδόχου, τα Άρθρα 8.9, 8.10 και 8.11 δεν θα έχουν ισχύ. Συνέπειες διακοπής εργασιών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 48 του Π∆ 609/85. (2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και αποζηµίωσης για τις περιπτώσεις επανόρθωσης των συνεπειών τυχόν ελλιπών µελετών / ερευνών που θα έπρεπε να συνταχθούν / ελεγχθούν ή συντάχθηκαν µε ευθύνη του κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, ελαττωµατικής εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση µη προστασίας ή/και φύλαξης των τµηµάτων του έργου όπου διεκόπησαν οι εργασίες, ή/και µη αποθήκευσης ή/και φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ., κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.8 ανωτέρω. 8.10 Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48 και 50 του Π∆ 609/85. 8.11 Παρατεταµένη διακοπή εργασιών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48, 49 και 50 του Π∆ 609/85. 8.12 Επανεκκίνηση εργασιών Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν από κοινού τα τµήµατα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώµατος ή απώλειας στα υπόψη τµήµατα / υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 9.1 (1) Υποχρεώσεις Αναδόχου (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι µια (21) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα είναι έτοιµος για τη διεξαγωγή των δοκιµών. Εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά, οι δοκιµές θα εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. (3) Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιµών του περατωθέντος έργου ή τµηµάτων του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών. 9.2 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή τµηµάτων του, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7.4, αφού υποβάλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία κατά τη σύµβαση. Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. (2) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκιµών εντός είκοσι µια (21) ηµερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. (3) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της διεξαγωγής τους, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιµές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 9.3 Επανάληψη δοκιµών Εάν το έργο ή τµήµα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών παραλαβής, θα εφαρµόζεται το Άρθρο 7.5 της παρούσας και οι σχετικές δοκιµές θα επαναληφθούν σε εύλογο χρόνο, µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 9.4 Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 6 και 7 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, καθώς και στα Άρθρα 46, 47 και 52 του Π∆ 609/85. 10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ (1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: i. ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, ii. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, iv. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου που κατασκευάστηκε, v. Οριστικής παραλαβής του έργου, ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 7 του Άρθρου 7 και στο Άρθρο 11 του Ν 1418/84, καθώς και στα Άρθρα 52, 53, 54, 55 και 56 του Π∆ 609/85. (2) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 53 του Π∆ 609/85. Η κατά την παρ. 4 του Άρθρου 53 του Π∆ 609/85 έννοια της τελικής επιµέτρησης διαστέλλεται και περιλαµβάνει και το Μητρώο του Έργου καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. (3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 54 του Π∆ 609/85. Τυχόν µεγαλύτεροι χρόνοι συντήρησης, πέραν των δεκαπέντε µηνών, για το σύνολο του έργου ή για τµήµατα αυτού εξειδικεύονται στην ΕΣΥ. (4) Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού µηχανικού, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων (λαµπτήρες φωτισµού, φίλτρα κτλ.). 11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ (1) (2) Εν προκειµένω ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 45 και 46 του Π∆ 609/85. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωµάτων που τυχόν θα εµφανισθούν στο έργο µέσα στο χρόνο συντήρησης από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, µε την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιµοποίησης ακατάλληλων υλικών ή µη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. (3) Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα συντήρησής του και τουλάχιστον µια φορά κάθε πέντε µήνες κατά την περίοδο της συντήρησης µε σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωµάτων. (4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες αποκατάστασης, σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 38 του Π∆ 609/85 µε τις εξής διευκρινήσεις: i. Προκειµένου να εκδοθεί λογαριασµός οι επιµετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Άρθρα 12.2 και 14.3 της παρούσας. ii. Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Π∆ 609/85 διευρύνονται και θα αναφέρονται τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο, κυρίως, και στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών εργασιών. iii. Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιµο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι σε καµία περίπτωση η καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώµατα, σφάλµατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 7.1 της παρούσας. iv. Οι επιµετρήσεις συντάσσονται πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις ή/και τις ποσότητες που φαίνονται στα εγκεκριµένα σχέδια και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), ακόµη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιµετρητικών στοιχείων οι πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της Υπηρεσίας για αυτό. Αν οι πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται ανάλογα στον Ανάδοχο µόνον εφόσον, κατά την κρίση της, οι µικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του έργου και δεν δηµιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 7.1 της παρούσας. 12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών (1) Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), του τιµολογίου και των λοιπών συµβατικών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιµα. (2) ‘Όλα τα επιµετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του. (3) Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο καταµέτρησης αφανών εργασιών σε βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες. (4) Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια και να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη των επιµετρήσεων τις τυχόν υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου επιµετρήσεων της Υπηρεσίας. 12.3 Πιστοποίηση εργασιών Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 5 και 10 του Ν 1418/84 και των Άρθρων 40, 41, 42, 43 και την παράγραφο 8 του Άρθρου 46 του Π∆ 609/85. 12.4 Παραλείψεις κατά την επιµέτρηση Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέχρι και την οριστική παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωµάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13.3 της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη µορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονοµία του έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καµία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας (1) Εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων µπορεί να προταθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, εφόσον υιοθετηθούν: i. Θα επιταχύνουν την περάτωση του έργου, ii. Θα µειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου, iii. Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασµό του ΚτΕ, iv. Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο. (2) Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκµηριωθεί και υποβληθεί µε πρωτοβουλία, ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία. (3) Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του παρόντος άρθρου, καθώς και σύνταξης, τεκµηρίωσης, υποβολής, ελέγχου, έγκρισης, εφαρµογής κτλ. της πρότασης του Αναδόχου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ορίζεται στην ΕΣΥ. 13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π∆ 609/85. 13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π∆ 609/85. 13.5 Ποσό απροβλέπτων Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π∆ 609/85. 13.6 Απολογιστικές εργασίες Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 42 του Π∆ 609/85. 13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου Για την τυχόν προσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου εξ αιτίας ουσιωδών, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, τροποποιήσεων στο θεσµικό πλαίσιο ή σε κανόνες ή σε κανονισµούς που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικές µετά την ανάθεση του έργου, ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 8.3 και 8.4 της παρούσας. Για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εξ αιτίας ουσιωδών τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π∆ 609/85. 13.8 Αναθεώρηση τιµών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 41 του Π∆ 609/85. Πέραν των αναγνωριζόµενων περιπτώσεων αναθεώρησης, αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµοσίων έργων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της τυχόν αυξοµείωσης των τιµών. 14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 14.1 Συµβατικό τίµηµα 14.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο (1) Οι συµβατικές τιµές µονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. (2) Κάθε τιµή µονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίµηµα της προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαµβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93. (3) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ. 14.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά το Άρθρο 13.1 της παρούσας, µε τις συµβατικές τιµές ή µε τιµές µονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.3 της παρούσας. (2) Για τον κανονισµό τιµών µονάδων νέων εργασιών, όπου από την ΕΣΥ προβλέπεται ότι θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα µε τα µέσα, που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, µε εργατικά χέρια µερικά ή συνολικά, σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία, κτλ.). (3) Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του έργου. 14.2 Προκαταβολή (1) Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και του Άρθρου 39 του Π∆ 609/85, εφ’ όσον και µόνο η χορήγηση αυτή έχει προβλεφθεί από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. (2) Η χορήγηση προκαταβολής πραγµατοποιείται µε αίτηση του Αναδόχου µε αιτιολόγηση των ειδικών λόγων χορήγησής της και µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον Ανάδοχο επί τόπου του έργου. (3) Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται. 14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής (1) Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85, όπως ισχύουν. (2) Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 40 του Π∆ 609/85, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους υπογεγραµµένα από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλα τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενηµερότητας κτλ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας, του Ν 1418/84, του Π∆ 609/85 και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κτλ. (κατά του όρους των συµβατικών τευχών) αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών να προσκοµίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής τελών των κάθε φύσης χρησιµοποιουµένων στο έργο µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι), σύµφωνα µε το Ν 2052/92. (4) Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του. 14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 14.3 ανωτέρω, σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. 14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85. 14.6 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 12.3 και 14.3 της παρούσας. 14.7 Πληρωµές Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 40, 41, 42, 43 και την παράγραφο 8 του Άρθρου 46 του Π∆ 609/85. 14.8 Καθυστέρηση πληρωµών Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/ 84. 14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων (1) Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). (2) Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 5 του Άρθρου 27 του Π∆ 609/85. 14.10 ∆ήλωση περάτωσης εργασιών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 52 του Π∆ 609/85. 14.11 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85. 14.12 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων Ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85, και στις διατάξεις της παρ. 5 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84. 14.13 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85. 14.14 Λήξη ευθύνης εργοδότη Ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85. 14.15 Νόµισµα συναλλαγών Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, όλες οι συναλλαγές µεταξύ του ΚτΕ και του Αναδόχου θα υπολογίζονται και εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα πραγµατοποιούνται σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις πληρωµές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 του Ν 1418/84, στην παρ. 2 του Άρθρου 46 και στην παρ. 2 του Άρθρου 47 του Π∆ 609/85. 15.2 Έκπτωση Αναδόχου Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 12 του Άρθρου 5 και στην παρ. 7 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, καθώς και στο Άρθρο 47 του Π∆ 609/85. 15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόµενα στις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, και στα Άρθρα 48, 49, 50 και 51 του Π∆ 609/85. 16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 10 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84. 16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Άρθρου 48, στο Άρθρο 49 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 13.8 της παρούσας. 16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 50 του Π∆ 609/85. 17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 17.1 Εγγυήσεις Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.2, 14.2 και 14.3 της παρούσας. 17.2 Ευθύνη Αναδόχου (1) Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 1418/84 και Π∆ 609/85, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. (2) Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. (3) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. (4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων (τα οποία όµως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το Άρθρο 18 της παρούσας), διατηρείται όµως η ευθύνη του κατά το Άρθρο 2.2 της παρούσας και στις κατασκευαστικές µεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των µόνιµων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. (5) Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν 1418/84, µόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 18.4.2 της παρούσας. (6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος της ΕΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται παρ. 1.5.2 της παρούσας. Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λατοµεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του. (7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα, προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. (8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ). (9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 17.3 Ευθύνη ΚτΕ Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.5.1 και στο Άρθρο 2.2 της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά το βαθµό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Άρθρου 18 της παρούσας, ο ΚτΕ αναλαµβάνει τους κινδύνους για ζηµιές προκαλούµενες από αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 19.1 της παρούσας. 17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζηµιές, προκαλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 17.3 της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και πληρωµής του κόστους αποκατάστασης των ζηµιών στο βαθµό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα και στο Άρθρο 45 του Π∆ 609/85. 17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα (1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα, λογισµικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για το έργο, καλύπτονται από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωµάτων για τη χρησιµοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση από τον ΚτΕ. (2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κτλ., που καλύπτονται από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. (3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιµα ή αθέλητα, να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα ανωτέρω δικαιώµατα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: i. Ο ΚτΕ δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώµατα (πνευµατικά, βιοµηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώµατος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόµενη στο Άρθρο 18 της παρούσας ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. ii. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης (1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/86 και συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π∆ 609/85, Ν 1380/85. Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. (2) (3) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. (4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως ισχύει. (5) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. (6) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : - θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών τευχών και θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των συµβατικών τευχών. (7) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. (8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 489/76 και το Π∆ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. (9) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παραγράφους 18.4,18.5 και 18.6 και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 18.7 του παρόντος άρθρου. (10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ. (11) (12) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : - κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζοµένων κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. (13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: - να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. (14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της ΓΣΥ καθώς και τυχόν συµπληρωµατικών άρθρων της ΕΣΥ περί ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 18.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο. (15) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του (1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π∆ 609/85. (2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. (3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.5(3) της παρούσας, µε τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: - για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοµένων ποσών. (4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. (7) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων (1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συµβατικών τευχών. (2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 18.4 και 18.6. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 18.1(14) της παρούσας. (3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. (4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα επόµενα: i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 18.2(1) της παρούσας. (5) Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 8.2.2.2 της παρούσας. (6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµβαση του έργου. (7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4)i ή 18.3(5) ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π∆ 609/85 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου. 18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 18.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµβατικό τίµηµα του έργου. (3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη της µελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: - βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) - βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο. (4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις αιτίες που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 19.1 της παρούσας. (5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. (6) Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. (7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης. 18.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) (1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. (2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. (3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ. (4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στην ΕΣΥ. 18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού (1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. (2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. (3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς (εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. (4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για περίπτωση ανωτέρας βίας. (5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου. 18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. (2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. (3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 18.5(1) και 18.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων. (4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών (1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης. (2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από το Ν 716/77, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του µελετητή. (3) Τα όρια αποζηµίωσης για ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη µελετητή / συµβούλου ορίζονται στην ΕΣΥ. (4) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. (5) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον ΚτΕ, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 18.4 της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 18.1(14) ανωτέρω. (6) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν 716/77 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο οποίο αναφέρεται. 18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 18.4 και 18.6 της παρούσας θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: (1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. (2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµβουλοι του ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. (3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: - του Αναδόχου ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του - ή/και του ΚτΕ ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. (4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. (5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων. (6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. (7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 και 18.6, θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών: (1) (2) πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας, εµφύλιος πόλεµος, (3) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, (4) ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, (5) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και: i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και iii. που δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την επέλευσή τους µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. 19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία (1) Εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παρεµποδίζεται ή προβλέπεται να παρεµποδιστεί στην εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεµποδίζεται ή θα παρεµποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα που το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την καταβολή οφειλοµένων προς στο άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων (1) Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσµα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. (2) Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος. 19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 19.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 45 του Π∆ 609/85. 19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόµα και εγκεκριµένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια της σύµβασής του ή τυχόν άλλης συµφωνίας, ειδικότερης αντιµετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται µε όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 19, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιµετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόµενα στην παρούσα. 19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια συνεχή χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 16.2 της παρούσας. 20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 20.1 Αξιώσεις Αναδόχου Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 57 του Π∆ 609/85. 20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του Ν 1418/84. 20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 14 του Ν 1418/84. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μιχαηλίδης Μιχαήλ Προϊστάµενος ∆/νσης Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Χαλκιαδάκης Σταύρος Τζαγάκης Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Μ. A.T. Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου Μον. Μέτρ. 1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 1.1 ΑΡΘΡΟ: OIKΝ.20.02 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: ΟΙΚ.2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Χαλικόφιλτρο 1 ((1,20+2,70)/2)*36,00*14,00= 982,80 m3 Χαλικόφιλτρο 2 ((0,80+3,80)/2)*36,00*14,50= 1.200,60 m3 Σηπτική ∆εξαµενή - Parshall ((4,50+6,50)/2)*(9,90+2,00+2,00)*34,00= 2.599,30 m3 Περιβάλλον χώρος οικίσκου 7,00*20,00*3,00= 420,00 m3 ((2,40+2,60)/2)*3,40*23,00+((2,60+5,00)/2)*3,40*8,50+5,00*3,40*10,00+ 4,00* 3,00*2,00+3,00*2,50*2,00+2,00*1,70*7,50= 539,82 m3 [(2,60*5,00*33,00)+((2,60+3,00)*8,00*33,00)]/2= 953,70 m3 3.383,00 m3 ((1,20+1,80)/2)*(3,50+1,00+1,00)*1,00+((1,80+3,00)/2)* (3,50+1,50+1,50)*8,00+ ((3,00+6,00)/2)*(3,50+2,20+2,20)*4,50= 293,03 m3 ((1,80+6,00)/2)*14,00*15,00= 819,00 Τοιχείο αντιστήριξης Υγροβιότοπος Περιβάλλων χώρος υγροβιοτόπου 2,70*6,00*29,00+3,80*6,00*31,00+5,30*3,00*32,00+5,40*3,00*33,00+5,0 0*5,00*35,00+2,00*4,00 *36,00= Χλωρίωση Περιβάλλον χώρος χλωρίωσης Σύνολο: 11.191,25 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 11.200,00 2 1.2 ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-3.01.02 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ 6054 Εσκαφές ταφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη, µε την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 154,00*1,00*2,00= 308,00 m3 52,00*0,50*0,70= 18,20 m3 Σύνολο: Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 326,20 330,00 m3 m3 Σύνολο: Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 100,00 100,00 100,00 m3 m3 m3 154,00*2,00*1,00= 308,00 m3 52,00*0,50*0,70= 18,20 m3 326,20 330,00 m3 m3 1.509,88 m3 6,00*18,00*0,3= 32,40 m3 Σηπτικής ∆εξαµενής 28,00*12,00*0,3= 100,80 m3 Τοιχείο αντιστήριξης 4,00*52,00*0,3= 62,40 m3 Υγροβιότοπος 13,00*33,00*0,3= 128,70 m3 Χλωρίωση και Περιβάλλον χώρος 6,00*14,00*0,30= 25,20 m3 Περιβάλλον χώρος οικίσκου 8,00*15,00*0,30= 36,00 m3 1,50*(17,00+18,00+35,00)*1,00= 105,00 m3 3,85*4,30*41,50+3,85*3,35*2,00+2,4*3,85*2+1,50*3,85*7,00= 771,73 m3 2599-(5,50*24,5*9,90)= 1.264,98 m3 (28,00+28,00)*1,00*1,00= Σύνολο: Σελίδα 1 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Γενικό 56,00 4.093,09 4.100,00 m3 m3 m3 Περιµετρική τάφρος αποστράγγιξης Τάφρος αποστράγγιξης τοιχείου 3 4 1.3 1.4 ΑΡΘΡΟ: OIK20.03.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: ΟΙΚ 2115 Εσκαφές σε έδαφος βραχώδες. ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-5.09.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ 6067 Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά Τάφρος αποστράγγισης περιµετρικά Τάφρος αποστράγγισης τοιχείου Σύνολο: Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 5 1.5 m3 m3 m3 ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-5.09.02 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ 6067 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό Χαλικόφιλτρα Οικίσκου Υγροβιότοπος Επίχωση τοιχείου αντιστήριξης Επίχωση Σηπτικής ∆εξαµενής Λιθοριπή Σαραζανέτια 33,85*27,35*0,3+33,85*13*1,4*2= A.T. 6 Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Μον. Μέτρ. 2,00*38,50= 77,00 kgr 1,00*64,45= 64,45 kgr 4,00*38,50= 154,00 kgr 2,00*64,45= 128,90 kgr 6,00*38,50= 231,00 kgr 2,00*64,45= 128,90 kgr 8,00*38,50= 308,00 kgr 2,00*64,45= 128,90 kgr 24,00*38,50= 924,00 kgr 6,00*64,45= 386,70 kgr 2.531,85 2.532,00 kgr kgr 8,00 8,00 16,00 16,00 24,00 16,00 32,00 16,00 96,00 48,00 280,00 280,00 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 2,70*6,00*29,00+3,80*6,00*31,00+5,3*3,00*32,00+5,40*3,00*33,00+5,00 *5,00* 35,00+2,00*4,00*36,00= 3383,00 m3 7,00*20,00=140,00m2*0,3m= Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 42,00 3.425,00 m3 m3 (13,00*23,00*0,40)+(31,00+15,00+17,00)*1,50*1,00= 214,10 m3 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 215,00 m3 Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 1.6 ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-8.01.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ 6151 Σαραζανέτια - Αγορά και Κατασκευή Σύνολο: Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 7 1.7 ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-8.02.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ 6154 Σαραζανέτια - Πλήρωση 4,00*2,00= 2,00*4,00= 4,00*2,00*2,00= 2,00*4,00*2,00= 4,00*2,00*3,00= 2,00*4,00*2,00= 4,00*2,00*4,00= 2,00*4,00*2,00= 4,00*6,00*4,00= 2,00*4,00*6,00= Σύνολο: Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 8 1.8 ΑΡΘΡΟ:Ο∆Ο-Γ-2.1 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Ο∆Ο3211Β ∆ιάστρωση µε 3Α β' κατηγορίας Υγροβιότοπος κ αναβαθµούς Περιβάλλον χώρος οικίσκου 9 1.9 ΑΡΘΡΟ:ΠΡΣ-∆.8 ΚΩ∆. ΑΝΑΘ: ΠΡΣ 1620 Πλήρωση Φυτικής Γης Υγροβιότοπου 10 1.10 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-10.07.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: ΟΙΚ 1136 Μεταφορές οποιουδήποτε υλικού. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Εσκαφές σε έδαφος βραχώδες Φυτική Γη 11.200,00*1,40= 15.680,00 100,00*1,40= 140,00 (13,00*23,00*0,40)+(31,00+15,00+17,00)*1,50*1,00=214,10m3*1,40= 299,74 Σύνολο : 16.119,74 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 16.120,00 t/km t/km t/km t/km t/km 2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 11 2.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 32.01.03 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: ΟΙΚ3213 Άοπλο σκυρόδεµα C12/16 (11,95*1,2*2)+(11,45*1,2*2)+(34,05*1,20*0,10*2)= 64,33 m3 25,15*1,20*0,10*2= 6,04 m3 Χαλικόφιλτρα Μεσαίου Τοιχείου 31,65*2,55*0,10= 8,07 m3 Πάρσαλ ((1,35*4,15)+(4,75*0,85)+(2,4*1,10))*0,10= 1,23 m3 Χλωρίωση 12,65*3,70*0,10= 4,68 m3 Τοιχείο αντιστήριξης ((41,20*3,20)+(2,00*2,50)+(2,00*2,25)+(7,00*1,70))*0,1= 15,32 m3 Σηπτική ∆εξαµενή (24,50+0,30)*(9,90+30)*0,1= 98,95 m3 Φρεάτιο Εξόδου 3,70*1,85*0,10= 0,68 m3 199,31 200,00 m3 m3 Χαλικόφιλτρα Περιµετρικών τοιχείων Σύνολο : Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 12 2.2 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ 32.01.05 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: ΟΙΚ3215 Οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 Χαλικόφιλτρα Περιµετρκά (Πέδιλο) 33,25*0,3*2+11,55*0,3*2+12,05*0,3*2= 34,11 m3 Μεσαίο Πέδιλο 33,85*2,35*0,50= 39,77 m3 Πάτος 13,00*32,75*0,20*2= 170,30 m3 Τοιχεία Περιµετρικά (33,25*1,67*0,25*2)+(13,00*1,67*0,25*4)= 49,47 m3 Τοιχείο µεσαίο (33,25*(0,25+0,35)/2*3,73)= 37,21 m3 330,86 m3 1,92 m3 Σύνολο : Πάρσαλ Πάτος (1,15*(3,85+0,20)*0,20+0,65*(0,20+4,55)*0,20)+(2,30*0,80*0,20)= Σελίδα 2 A.T. Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου Μον. Μέτρ. (((8,80+11,10+0,75+0,75+0,55+0,80)*0,20)*0,80)+(0,15*2,10*0,30)= 3,73 m3 Σύνολο : 5,65 m3 Πάτος 12,45*3,50*0,2= 8,72 m3 Τοιχεία (12,45*2,50*0,25*2,00+3,00*2,62*0,25*5,00)+(2,70*0,15*1,00*7,00)= 28,22 m3 Σύνολο : 36,94 m3 Πέδιλα 41,00*3,0*0,70+2,00*2,30*0,70+2,05*2,00*0,60+1,50*7,00*0,50= 97,03 m3 Τοιχείο 41,00(0,50+0,25)/2*4,30+2*(0,40+0,25)/2*4,00+2*(0,35+0,25)/2*3,00+7,0 0*0,25*1,50= 73,14 m3 Τοίχοι Χλωρίωση Τοιχείο αντιστήριξης Σύνολο : 170,17 Σηπτική ∆εξαµενή 9,9*3,0*1,05+(0,85+0,3)/2*9,9*0,85+0,85*9,9*0,3+19,50*9,9*0,30= 96,46 m3 (19,50*5,60*0,30*3,00)+(3,00*4,20*0,3*2)+(((4,20+4,95)/2*0,85*0,30*2) Τοιχεία +(4,95*(0,85+0,30)*0,30*2)+(4,50*5,10*0,30*10+9,90*4,20*0,30+9,00*4, 95* 0,35= 208,51 m3 Φάλτσα 11,00*8= 88,00 m3 Οροφή 9,9*24,5*0,20= Πάτος m3 2,04 m3 (0,60*0,60*12,00+0,50*0,50*2,00+0,50*9,25+1,00*1,50*2)*0,20= 2,49 m3 Σύνολο : 4,53 m3 483,83 m3 Μείον τα ανοίγµατα της σηπτικής 0,40*0,40*0,30*2+1,00*1,00*0,30*6+0,30*0,30*0,30*2+0,30*0,10*0,25*8 Τοιχείων +0,30*0,30*0,30= Οροφής 95,39 488,36 Σύνολο : Σύνολο Σηπτικής ∆εξαµενής : Φρεάτιο Εξόδου Πάτος 3,50*1,75*0,20= 1,23 m3 Τοιχεία 1,75*0,85*0,25*2+3,00*0,85*0,25= 1,38 m3 Σύνολο : 13 2.3 2,61 Γενικό Σύνολο : 1.030,06 m3 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 1.031,00 m3 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.02 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΟΙΚ.3873 Οπλισµός Χαλικόφιλτρο 141,62*80,00= 11.329,60 Πάρσαλ 6,00*80,00= Χλωρίωση 41*80,00= kgr 3.280,00 kgr Τοιχείο αντιστήριξης 176,00*80,00= 14.080,00 kgr Σηπτική ∆εξαµενή 495,00*80,00= 39.600,00 kgr Φρεάτιο Εξόδου 4,00*80,00= 320,00 Γενικό Σύνολο 69.089,60 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 69.090,00 14 2.4 1,00*154,00*1,92= Χαλικόφιλτρο 2.5 kgr kgr kgr ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.03 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΟΙΚ.3873 Πλέγµα Τάφρος 15 kgr 480,00 295,68 kgr 26,00*32,75*2*1,20*1,92= 3.923,71 kgr Γενικό Σύνολο 4.219,39 kgr Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 4.220,00 kgr ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.03 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 3816 Ξυλότυποι Χαλικόφιλτρο Μέση (33,85*2)*0,1+(33,85*2*0,5)+(32,75*0,5)+(33,25*3,73*2)= 305,04 m2 Περιµετρικά (33,85*2,00*0,10)+(27,55*2*0,10)+(12,05*2*0,1)+(11,55*2*0,1)+(32,25* 2*0,1)= 23,45 m2 Περιµετρικά Βάση (33,85*0,30*2)+(31,25*0,3*2)+(27,35*0,30*2)+(12,05*0,30*4)= 69,93 m2 Περιµετρικά Τοιχεία (33,25*1,69*2)+(32,75*1,69*2)+(26,75*1,69*2)+(13,00*1,69*4)= 401,38 m2 Σύνολο 799,80 m2 (22,80*0,10)+(22,52*0,80*2+2,25*0,30*2)= 39,662 m2 ((12,65*2+3,70*2)*0,10)+(12,45*2+3,50*2)*2,79+12,45(0,25*5)*2,5*2+2,70*1,00*14,00= 136,27 m2 ((7,10+0,40+2+0,20+2+0,25+41,10)*2+3,40+1,70)*0,10+(0,25+41,00+3,20 +41,00+0,25)*0,70+(2+0,20)*2,00*0,65+(2+0,40)*2*0,6+(7,10*0,50)+(4,3 0*(0,50+0,25)/2+(41,00*4,30)*2)+(2*3,35*2,00+2,00*2,40*2,00)+7,00*1,5 0*2,00)+(0,25*1,50)= 478,99 m2 Πάρσαλ Χλωρίωση Τοιχείο αντιστήριξης Σηπτική ∆εξαµενή Σελίδα 3 A.T. Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου (0,10+24,50+0,31+0,10)*0,10*2+(0,10+9,90+0,10)*0,10*2= ((4,50*4,00)+(0,25*5))*(0,30+1,10+4,55+0,20)*2+((4,75+5,50)/2*0,75*2,0 Εξωτερικά Τοιχεία 0)+(1,40+0,25+1,50)*(0,30+4,25+0,20)*2+(0,75+0,25)*5,50*2+(9,75*6,15 )*2= ((4,50+2,00)/2*1,66*4,00*8,00+4,50*4,50*4,00*8,00)+(4,25+0,20)*(4,50+ Εσωτερικά Τοιχεία 0,25+4,50)*3,00+(4,25+0,75+0,20)*(45+0,25+4,5)+(1,4*(4,20+0,25)*2+1,5 0*4,20*2)+((4,25+5,00)/2*0,75*2+0,75*5,00*2)= Εσωτερικά Τοιχεία Ανοίγµατα Μον. Μέτρ. 7,02 m2 405,31 m2 1242,33 m2 2,47 m2 202,70 m2 3,13 m2 1851,76 m2 (0,40*4,00*0,25*2,00)-(0,40*0,40*2,00)= 0,48 m2 (1,00*4,00*0,25*6,00)-(1,00*1,00*6,00)= 0,00 m2 (0,30*4,00*0,25*2,00)-(0,30*0,30*2,00)= 0,42 m2 ((0,30+0,10)*2,00*0,25*8,00)-(0,30*0,10*8,00)= 1,36 m2 (0,30*4,00*0,25)-(0,30*0,30)= 0,21 m2 Σύνολο 2,47 m2 (0,60*4,00*0,25*12,00)-(0,60*0,60*12,00)= 2,88 m2 (0,50*4,00*0,25*2,00)-(0,50*0,50*2,00)= 0,50 m2 ((0,50+9,30)*2,00*0,25)-(0,50*9,30)= 0,25 m2 ((1,00+1,50)*2,00*0,25*2,00)-(1,00*1,50*2,00)= -0,50 m2 Σύνολο 3,13 m2 ((1,85+3,70+1,85)*0,1)+(1,75*(0,3+0,85)*2)+3,50*1,15+1,50*1,15*2+3*1, 15= 15,69 m2 Γενικό Σύνολο 3.316,57 m2 Σύνολο µετά την στρογγύλευση 3.317,00 m2 Οροφή 4,50*4,50*8,00+1,40*9,25+3,00*9,25= Οροφή Ανοίγµατα Σύνολο Ανοίγµατα τοιχείων Υπερχειλιστή Οροφής Φρεάτιο Αντλιών Εξόδου 3.ΜΟΝΩΣΕΙΣ 16 3.1 ΑΡΘΡΟ: Υ∆Ρ-14.05.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ 6361 Γεωύφασµα Χαλικόφιλτρο 13,00*32,75*2,00= 851,50 m2 Υγροβιότοπος (18,00*33,00+3,00*26)+((2,00*26,00)*2)= 776,00 m2 3,30*7,10= 23,43 m2 (2,20+1,00+2,20)*154= 831,60 m2 (0,90+0,50+0,90)*52= 119,60 m2 Σύνολο 2.602,13 m2 Σύνολο µετά την στρογγύλευση 2.610,00 m2 ((2,00+18,00+2,00)*(2,00+26,00+2,00))+(3,50*26)= 751,00 m2 Σύνολο µετά την στρογγύλευση 755,00 m2 (1034,76+206,05+15,69)*5,50kgr= 6.910,75 kgr Σύνολο µετά την στρογγύλευση 7.000,00 kgr 405,31+5,95= 411,26 m2 Σύνολο µετά την στρογγύλευση 412,00 m2 Σύνολο 341,00 m Σύνολο µετά την στρογγύλευση 345,00 m 282,00/3= 94,00 94,00 τεµ τεµ. 47,00 47,00 τεµ τεµ. 47,00 47,00 τεµ τεµ. Οικίσκος Περιµετρική τάφρος Τάφρος τοιχείου 17 3.2 ΑΡΘΡΟ: Υ∆ΡΝ-14.04.02 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ: Υ∆Ρ6361 Γεωµεµβράνη Υγροβιότοπου 18 19 20 3.3 3.4 3.5 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.05 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΟΙΚ7903 Στεγανωτική Επίστρωση µε εποξειδικά υλικά Σηπτική ∆εξαµενή εσωτερικά ως ξυλοτυπος ,φρεατιο αντλιών ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.01 ΚΩ∆. ΑΝΑΘ: ΟΙΚ7901 Επάληψη µε ασφαλτικό υλικό Σηπτική ∆εξαµενή εξωτερικά ως ξυλότυπος + Φρεάτιο εξόδου ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΝ64.48 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6448 Περίφραξη µε συµατόπλεγµα 4. ΠΡΑΣΙΝΟ 21 4.1 ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Ε1.2 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΠΡΣ 5120 Άνοιγµα Λάκων Σύνολο µετά την στρογγύλευση 22 4.2 ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-∆1.1 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΠΡΣ 5210 Προµήθεια ∆έντρα 282,00/6= Σύνολο µετά την στρογγύλευση 23 4.3 ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-∆2.1 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΠΡΣ5210 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων 282,00/6= Σύνολο µετά την στρογγύλευση 24 4.4 ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-∆Ν.2.1 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΠΡΣ5210 Προµήθεια -Φυτεύσεις: Καλάµι Σελίδα 4 A.T. Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 299,00*4 Σύνολο µετά την στρογγύλευση 25 4.5 ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Ε9.4 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΠΡΣ 5210 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος Περιµετρικά στην περίφραξη ωs λάκοι 1.196,00 1.200,00 Μον. Μέτρ. τεµ. τεµ. 282,00/3= 94,00 τεµ Σύνολο µετά την στρογγύλευση 94,00 τεµ. 4,00*7,80*1,40= 43,68 m3 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 45,00-11,00= 45,00 m3 34,00 m3 11,00 m3 5.ΟΙΚΙΣΚΟΣ Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων Άρθρο ΟΙΚΝ 20.05.01 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-2124 26 5.1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, µε την καθαρή µεταφορά (L=5KM) των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 27 5.2 Άρθρο ΟΙΚ20.05.01 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-2124 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίs την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη όπωs επιχώσειs 28 29 5.3 5.4 11,00= Άρθρο ΟΙΚ20.10 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-2162 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 7,67*1,40= 10,74 m3 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 11,00 m3 26,19*0,10= Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 2,619 3,00 m3 m3 17,90= 17,90 m3 2052,75 kgr 104,28 m2 Άρθρο ΟΙΚ32.01.03 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ 3213 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Μπετόν καθαριότηταs 30 31 5.5 5.6 Άρθρο ΟΙΚ32.01.05 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ 3215 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Σύµφωνα µε τεύχοs Στατικών Υπολογισµών Άρθρο ΟΙΚ38.20.02 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-3873 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή S500s 2052,75= 32 5.7 33 5.8 34 5.9 35 5.10 36 5.11 37 5.12 Άρθρο ΟΙΚ38.03 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ 3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Σύµφωνα µε τεύχοs Στατικών Υπολογισµών (1,2*7,1)+(1,2*0,15*2)+95,40= Άρθρο ΟΙΚ46.15.02 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-4662.1 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) (7,00-1,20)*2,85-0,90*2,20-0,90*2,20-0,80*2,20+2*(3,00-1,20)*2,85+(7,0035,27 m2 1,20)*2,85-1,20*1,20-0,80*0,80-0,50*0,50= 36,00 m2 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Άρθρο ΟΙΚ46.15.01 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-4662.1 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 2*2,80*2,85= 15,96 m2 16,00 m2 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Άρθρο ΟΙΚ49.01.01 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ-3213 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων (7,00-1,20)+2*(7,00-1,20)+2*2,80= 23,00 µ.µ. 23,00 µ.µ. Γενικό Σύνολο : Άρθρο ΟΙΚ49.01.02 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ-3213 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων 2*2,80= 5,60 µ.µ. 5,60 µ.µ. Γενικό Σύνολο : Άρθρο ΟΙΚ71.21 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ-7121 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου Εξωτερικά 2*3,20*3,20+7,00*3,20-0,90*2,20-0,90*2,20-0,80*2,20+7,00*3,201,20*1,20-0,80*0,80-0,50*0,50= 57,23 m2 3,20*7,00-2*0,20*2,80= 21,28 m2 Γενικό Σύνολο : 32,49 23,03 19,65 153,68 m2 m2 m2 m2 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 155,00 m2 Εσωτερικά Οροφή Γραφείο Η/Ζ WC 38 5.13 2*2,80*2,85+3,50*2*2,85-0,90*2,20-1,20*1,20= 2*2,80*2,85+1,70*2,85-0,90*2,20+1,70*2,85-0,80*0,80= 2*2,80*2,85+1,00*2,85-0,80*2,20+1,00*2,85-0,50*0,50= Άρθρο ΟΙΚ77.80.01 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ-7785.1 Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικήs ή πολυβινικήs βάσεωs 3,20*7,00-2*0,20*2,80= 21,28 m2 Οροφή 2*2,80*2,85+3,50*2*2,85-0,90*2,20-1,20*1,20= 32,49 m2 Γραφείο 2*2,80*2,85+1,70*2,85-0,90*2,20+1,70*2,85-0,80*0,80= WC 2*2,80*0,65+1,00*0,65+1,00*0,65= 4,94 m2 Γενικό Σύνολο : 81,74 m2 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 82,00 m2 Σελίδα 5 23,03 m2 Η/Ζ A.T. Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 39 5.14 40 5.15 Άρθρο ΟΙΚ77.80.02 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ-7785.1 Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 57,23 m2 Όπωs επιχρίσµατα εξωτερικά 58,00 m2 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Άρθρο ΟΙΚΝ.73.33.02 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ 7331 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 3,50*2,80= 9,80 m2 Γραφείο 1,70*2,80= 4,76 m2 Η/Ζ 2,80*1,00= 2,80 m2 Γενικό Σύνολο : 17,36 m2 Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 18,00 m2 2*2,80+3,50*2-0,90= 2*2,80+2*1,70-0,90= 2,80*2+2*1,00-0,80= Γενικό Σύνολο : Γενικό Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 11,70 8,10 6,80 26,60 27,00 µ.µ. µ.µ. µ.µ. µ.µ. µ.µ. 2*2,80*2,20+2*1,00*2,20-0,80*2,20-0,50*0,50= 14,71 m2 Σύνολο : 14,71 m2 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 15,00 m2 1,98 m2 WC 41 42 5.16 5.17 Μον. Μέτρ. Άρθρο ΟΙΚ73.35 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ 7326.1 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια Γραφείο Η/Ζ WC Άρθρο ΟΙΚ73.26.01 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ-7326.1 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm WC 43 44 5.18 5.19 Άρθρο ΟΙΚΝ.65.01.02 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ 6501 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 2 Πόρτεs 0,90*2,20 0,90*2,20= 1 Πόρτα 0,80*2,20 0,80*2,20= 1,76 m2 m2 1 παράθυρο 1,20*1,20 Σύνολο : 1,20*1,20= 3,74 1,44 m2 1 παράθυρο 0,80*0,80 0,80*0,80= 0,64 m2 1 παράθυρο 0,50*0,50 0,50*0,50= 0,25 m2 Σύνολο : 2,33 m2 Γενικό Σύνολο : 6,07 m2 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 7,00 m2 2,33 m2 0,50 m2 0,52 m2 1,00 1,00 τεµ. τεµ. 1,00 1,00 1,00 τεµ. τεµ. τεµ. 1,00*1,00= Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 1,00 1,00 1,00 τεµ. τεµ. τεµ. 1,00*32,63= 32,63 m 1,00*9,03= 9,03 m 1,00*11,16= 11,16 m Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 52,82 55,00 m m 1,00*70,00= 70,00 m Άρθρο ΟΙΚ76.02.04 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ 7609.2 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου πάχους 6,0 mm όπωs παράθυρα Άρθρο ΟΙΚ75.31.03 Κωδ. Αναθ.: ΟΙΚ-7534 45 5.20 Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρου πάχουs 3cm 1,20*0,20+0,80*0,20+0,50*0,20= Άρθρο ΟΙΚ75.01.02 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ 7503 46 5.21 Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 2*0,90*0,20+0,80*0,20= Άρθρο ΟΙΚΝ-56.21 Κωδ. Αναθ. : ΟΙΚ 5617 47 5.22 Eξοπλισµόs του γραφείου-εργαστηρίου Εξοπλισµός γραφείου (σύµφωνα µε σχέδια,τεχνικές προδιαγραφές) Συνολικά Τιµή κατ'αποκοπή Συνολικά Τιµή κατ'αποκοπή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 48 49 50 51 6.1 6.2 6.3 6.4 Άρθρο:Ο∆Ο-Ζ-4.2 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ52 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης µέχρι οκτώ αναχωρήσεων Στο χώρο του οικίσκου 1,00*1,00= Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Άρθρο:ΑΤΗΕ8959.6 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕ8959.7 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος 25KVA Στον χώρο του οικίσκου ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕΝ8797.1.1 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΑΤΗΕΝ8797.1.1 Καλώδιο τύπου FTP-5 ζευγών Από πίλλαρ εως τoν αισθητήρα Parshall Από πίλλαρ εως τον πρώτο φλοτεροδιακόπτη διακοπής λειτουργίας αντλιών Από πίλλαρ εως τον δεύτερο φλοτεροδιακόπτη διακοπής λειτουργίας αντλιών Άρθρο:ΑΤΗΕ8773.6.2 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕ8773.6.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 3x2,5mm2. Από πίλλαρ εως την αντλία χλωρίου Σελίδα 6 A.T. 52 53 54 55 56 57 Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Άρθρο:ΑΤΗΕ8773.6.4 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕ8773.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5x6mm2. Από πίλλαρ εως την πρώτη αντλία 50,00m3/h Από πίλλαρ εως την δεύτερη αντλία 50,00m3/h Από πίλλαρ εως την εφεδρική αντλία 50,00m3/h Από πίλλαρ εως την πρώτη αντλία 32,00m3/h Από πίλλαρ εως την δεύτερη αντλία 32,00m3/h Από πίλλαρ εως την εφεδρική αντλία 32,00m3/h Σύνολο: 70,00 m 1,00*11,38= 11,38 m 1,00*11,56= 11,56 m 1,00*12,00= 12,00 m 1,00*9,17= 9,17 m 1,00*9,34= 9,34 m 1,00*9,78= 9,78 m Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 63,23 64,00 m m 32,63 µ.µ. Άρθρο:Υ∆Ρ12.13.01.01 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ6620.1 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 6 at, ονοµαστικής διαµέτρου D50mm. Από πίλλαρ εως τον 1,00*32,63= αισθητήρα Parshall Από φρεάτιο Φ6 εως την 1,00*39,83= αντλία χλωρίου Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Άρθρο:ΠΡΣ-Η9.2.13.3 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ8 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x40cm 4 Η/Β. Στον χώρο του οικίσκου 1,00*3,00= Σύνολο: Άρθρο:ΠΡΣ-Η9.2.13.2 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ8 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x30cm 4 Η/Β. Στον χώρο του βιολογικού καθαρισµού Άρθρο:ΑΤΗΕ Ν8841.10.1 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ52 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιολογικού. Στο χώρο του βιολογικού καθαρισµού Άρθρο:Υ∆Ρ-12.12.03 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ6711.1 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160mm Από το πρώτο Χαλικόφιλτρο εως τη δεξαµενή τροφοδοσίας χαλικόφιλτρων Από το δεύτερο Χαλικόφιλτρο εως τη δεξαµενή τροφοδοσίας χαλικόφιλτρων Από τη δεξαµενή τροφοδοσίας χαλικόφιλτρων εως τον Υγροβιότοπο Από τον Υγροβιότοπο εως το φρεάτιο αντλίας και δεξαµενής χλωρίωσης 59 6.11 6.12 6.13 6.14 µ.µ. µ.µ. 3,00 3,00 τεµ. τεµ. 4,00 τεµ. Σύνολο: 4,00 τεµ. 1,00*1,00= 1,00 τεµ. Σύνολο: 1,00 τεµ. 1,00*44,92= 44,92 µ.µ. 1,00*39,56= 39,56 µ.µ. 1,00*42,20= 42,20 µ.µ. 1,00*25,45= 25,45 µ.µ. 152,13 153,00 µ.µ. µ.µ. 2,00 τεµ Στο χώρο του Χαλικόφιλτρου 1,00*2,00= Στο χώρο του Υγροβιότοπου 1,00*1,00= 1,00 τεµ Σύνολο: 3,00 τεµ 1,00*2,00= 2,00 τεµ Σύνολο: 2,00 τεµ 1,00*1,00= 1,00 τεµ Σύνολο: 1,00 τεµ 1,00*1,00= 1,00 τεµ Σύνολο: 1,00 τεµ ΑΡΘΡΟ:ΦΡΑΓ-10.20 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. ΗΛΜ63 Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος θυροφράγµατος. ΑΡΘΡΟ:Υ∆ΡΝ13.17.02.01 ΚΩ∆.ΑΝΑΘ. Υ∆Ρ6653.1 Μετρητές παροχής τύπου διώρηγας Parshall. Στο χώρο της εσχάρωσης 61 µ.µ. Άρθρο:ΑΤΗΕ8749.1 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕ8749.1 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστ. 50x50 βάθους 60cm. Στο χώρο της εσχάρωσης 60 39,83 72,46 80,00 1,00*4,00= Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 58 Μον. Μέτρ. Άρθρο:ΝΠΡΣΝ5834.1 Κωδ. Αναθ: ΝΠΡΣ5834.1 Βαλβίδα εκτροπής περίσσιας επεξεργασµένων λυµάτων 6". Στο χώρο του Αντλιοστασίου Σελίδα 7 A.T. 62 Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 6.15 Άρθρο:ΝΠΡΣΝ5834.8 Κωδ. Αναθ: ΝΠΡΣΝ5834.8 Υδραυλικός φλοτεροδιακόπτης µονού θαλάµου ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδα) απλού φλοτέρ. Στο χώρο του Αντλιοστασίου 63 6.16 64 6.17 1,00*1,00= 1,00 τεµ Σύνολο: 1,00 τεµ Άρθρο:NΠΡΣN5865.1 Κωδ. Αναθ: NΠΡΣN5865.1 Φίλτρο επεξεργασµένων λυµάτων πλαστικό κατακόρυφο, (screen vault) τύπου Orenco,FT 1554-36 Επιφάνειας φιλτραρίσµατος 950,00 cm2 Στο χώρο της Σηπτικής 1,00*4,00= 4,00 τεµ. ∆εξαµενής 4,00 τεµ. Σύνολο: Άρθρο:Υ∆Ρ 12.14.01.07 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ 6621.1 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV, ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16atm Στο χώρο του πρώτου 2,00*31,89= 63,78 µ.µ. Χαλικόφιλτρου Στο χώρο του δεύτερου Χαλικόφιλτρου 2,00*31,89= Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 65 6.18 66 6.19 67 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 4,00 τεµ Σύνολο: 4,00 τεµ 3,00 τεµ. 3,00 τεµ. 1,00*3,00= 3,00 τεµ. Σύνολο: 3,00 τεµ 6,00*3,00= 18,00 m Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 18,00 20,00 m m 1,00*1,00= 1,00 τεµ Σύνολο: 1,00 τεµ 1,00*6,00= 6,00 τεµ Σύνολο: 6,00 τεµ Άρθρο:ΑΤΗΕ8217.10 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕ8217.10 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα επεξεργασµένων λυµάτων, ονοµ. ισχύος 32,00 m3/h Άρθρο:ΝΠΡΣ5771.8 Κωδ. Αναθ: ΝΠΡΣ5771.8 Αγωγός από σιδηροσωλήνα Γαλβανισµένος µε ραφή ISO-MEDIUM ΒΑΡΗΣ (3"). Άρθρο:ΝΠΡΣ5785.18 Κωδ. Αναθ: ΝΠΡΣ5785.18 Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα µήκους 150 cm 12 παροχών εξόδους 4 Φ140 και εισόδους 8 Φ80. Άρθρο:ATHE8126.2.4 Κωδ. Αναθ: ATHE8126.2.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, µε γλωτίδα (κλαπέ) διατοµής DN80. Στο χώρο του αντλιοστασίου 73 1,00*4,00= Σύνολο: Στο φρεάτιο ελέγχου βανών 72 µ.µ. µ.µ. 1,00*3,00= Στο χώρο του αντλιοστασίου 71 127,56 130,00 Άρθρο:ΑΤΗΕ8217.12 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕ8217.12 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα επεξεργασµένων λυµάτων, ονοµ. ισχύος 50,00 m3/h Στο χώρο του αντλιοστασίου 70 µ.µ. Άρθρο:Υ∆Ρ 13.01.02.05 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ 6651.1 ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 150mm. Στο χώρο του αντλιοστασίου 69 63,78 Άρθρο:Υ∆Ρ 12.14.01.09 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ 6621.2 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV, ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16atm Από τη δεξαµενή τροφοδοσίας 38,16+50,88= 89,04 µ.µ. στο πρώτο χαλικόφιλτρο Από τη δεξαµενή τροφοδοσίας 27,37+39,27= 66,64 µ.µ. στο δεύτερο χαλικόφιλτρο Σύνολο: 155,68 µ.µ. µ.µ. Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 156,00 Άρθρο:Υ∆Ρ 12.14.01.01 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ 6621.1 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV, ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10atm. Στην επιφάνεια του πρώτου (1,00*12,19)*36,00= 438,84 µ.µ. χαλικόφιλτρου Στην επιφάνεια του δεύτερου (1,00*12,19)*36,00= 438,84 µ.µ. χαλικόφιλτρου µ.µ. Σύνολο: 877,68 µ.µ. Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 878,00 Στο φρεάτιο ελέγχου βανών 68 Μον. Μέτρ. Άρθρο:Υ∆Ρ 13.01.02.02 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ 6651.1 ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80mm. Στο φρεάτιο ελέγχου βανών Σελίδα 8 1,00*6,00= 6,00 τεµ Σύνολο: 6,00 τεµ A.T. 74 Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 6.27 Άρθρο:ΟΙΚ64.29 Κωδ. Αναθ: ΟΙΚ6428 Ανοξείδωτο σύστηµα ανέλκυσης αντλιών Φ50/2mm. Στο χώρο του αντλιοστασίου 75 6.28 Μον. Μέτρ. Άρθρο:ΦΡΑΓ-Ν4.16 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ7027 Προµήθεια και τοποθέτηση υποστηριγµάτων από µορφοχάλυβα. Στο χώρο του πρώτου χαλικόφιλτρου Σελίδα 9 (3,00*1,00)+(3,00*1,00)= 6,00 τεµ Σύνολο: 6,00 τεµ 36,00*1,00= 36,00 τεµ A.T. Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου Στο χώρο του δεύτερου χαλικόφιλτρου 76 77 6.29 6.30 Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Μον. Μέτρ. 36,00*1,00= 36,00 τεµ Σύνολο: 72,00 τεµ Άρθρο:Υ∆Ρ Ν16.21.03 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ 6630.1 Σέλες 140x40 για σύνδεση των διάτρητων αγωγών διανοµής Φ40 µε τον αγωγό διανοµής Φ140 στα χαλικόφιλτρα. Στο χώρο του πρώτου 1,00*72,00= 72,00 χαλικόφιλτρου Στο χώρο του δεύτερου 1,00*72,00= 72,00 χαλικόφιλτρου Σύνολο: 144,00 79 80 6.32 6.33 Άρθρο:ATHE8054.8 Κωδ. Αναθ: ATHE8054.8 Πώµα (τάπα) πλαστική µε στεφάνη, Φ110mm Στο χώρο του πρώτου χαλικόφιλτρου Στο χώρο του δεύτερου χαλικόφιλτρου 72,00 τεµ 1,00*72,00= 72,00 τεµ 144,00 τεµ 4,00 τεµ 1,00*4,00= 4,00 τεµ Σύνολο: 8,00 τεµ 1,00*4,00= Άρθρο:ΑΤΗΕ Ν8256.1.1 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ24 Ύδρευση οικίσκου. Στο χώρο του βιολογικού καθαρισµού 6.34 1,00*1,00= 1,00 τεµ. Σύνολο: 1,00 τεµ. Άρθρο:ΟΙΚΝ-61.21 Κωδ. Αναθ: ΟΙΚ6121 Ανοξείδωτη χειροκίνητη (χειροκαθαριζόµενη) σχάρα µε διάκενα 15mm (Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές) Στο χώρο της εσχαρωσης 81 2,00*25,00= 50,00 kgr Σύνολο: Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 50,00 50,00 kgr kgr 10,00*20,00= 200,00 kgr 4,00*15,00= 60,00 kgr 1,00*20,00+1,00*15,00+1,00*10,00= 45,00 kgr Άρθρο:Υ∆Ρ11.01.01 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ6752 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων: Καλύµµατα χυτοσιδηρά, κοινά. Στο χώρο ττης σηπτικής δεξαµενής Στον χώρο των φίλτρων Στον χώρο της εσχάρωσης Στον χώρο του αντλιοστασίου 2,00*22,50 Σύνολο: 82 6.35 83 6.36 84 6.37 τεµ 1,00*72,00= Σύνολο: 6.31 τεµ Άρθρο:ATHE8104.5 Κωδ. Αναθ: ATHE8104.5 Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) πλαστική από PVC µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης Ον. πίεσης 10 atm, Ον. διαµέτρου DN32. Στο χώρο του πρώτου χαλικόφιλτρου Στο χώρο του δεύτερου χαλικόφιλτρου 78 τεµ Άρθρο:ΑΤΗΕ Ν8151.2 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ14 Αποχέτευση οικίσκου. Στο χώρο του βιολογικού καθαρισµού 1,00*1,00= 45,00 kgr 350,00 kgr 1,00 τεµ. 1,00 τεµ. Σύνολο: Άρθρο:ΑΤΗΕN9230.1 Κωδ. Αναθ: ΑΤΗΕN9230.1 Συσκευή χλωριώσεως πλήρης (Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή-Τεχνικέs προδιαγραφέs) και πλαστική δεξαµενή αποθήκευσης χλωρίου 1000lt. Στο φρεάτιο αντλίας και 1,00*1,00= 1,00 τεµ. δεξαµενής χλωρίου 1,00 τεµ. Σύνολο: Άρθρο:ΑΤΗΕ Ν8573.10.2 Κωδ. Αναθ: ΗΛΜ23 Κάδος τροχήλατος 200ΛΤ, πλαστικός. Στο χώρο του βιολογικού 1,00*1,00= 1,00 τεµ. καθαρισµού 1,00 τεµ. Σύνολο: 1,00 τεµ. Γενικό Σύνολο : Σελίδα 10 A.T. 85 86 87 Ανάλυση Ποσότητας Ποσότητα Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 6.38 6.39 6.40 Άρθρο:Υ∆Ρ6711.4 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ6711.4 Αγωγός PVC Φ315 Σειράς 41 Αγωγός αποχέτευσης PVC σειράς 41 εγκυβωτισµένος µε άµµο λατοµείου Μον. Μέτρ. 100,00 m 100,00 m 84,00 m3 Σύνολο: 84,00 m3 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : Άρθρο:Υ∆ΡΝ-12.12.04 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ6711.2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm Τοποθέτηση στην τάφρο αποστράγγισης 154,00*1,00= Τοποθέτηση στο πόδι του τοιχείου 52,00*1,00= Τοποθέτηση από τάφρο αποστράγγισης ως το ρέµα 19,00*1,00= 85,00 m3 154,00 m3 52,00 m3 19,00 m3 1,00*100,00= Σύνολο: Άρθρο:Υ∆ΡN-3.15.01 Κωδ. Αναθ: Υ∆Ρ6065 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος δικτύου αποχετεύσεως Εκσκαφή χάνδακος δικτύου αποχέτευσης και επαναπλήρωση 0,70*1,20*100,00= Σύνολο: 225,00 m3 Σύνολο µετά από στρογγύλευση : 225,00 m3 Μοίρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ∆ήµου Φαιστού Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πολιτικόs Μηχανικόs Τζαγάκης Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χαλκιαδάκης Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Σελίδα 11 ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Αριθµόs Τιµολογίου Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησησης Μ.Μ. Ποσότητα Τιµή µονάδος 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 OIK.20.02 ΟΙΚ.2112 m3 11.200,00 4,10 € 45.920,00 € 1.2 Υ∆Ρ-3.01.02 Υ∆Ρ-6054 m3 330,00 0,87 € 287,10 € 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 ΟΙΚ20.03.01 Υ∆Ρ-5.09 .01 Υ∆Ρ-5.09.02 Υ∆Ρ-8.01.01 Υ∆Ρ-8.02.01 Ο∆Ο-Γ-2.1 ΠΡΣ-∆.8 ΟΙΚ10.07.01 ΟΙΚ2115 Υ∆Ρ 6067 Υ∆Ρ 6067 Υ∆Ρ 6151 Υ∆Ρ 6154 Ο∆Ο3211Β ΠΡΣ 1620 ΟΙΚ 1136 m3 m3 3 m kgr m3 3 m 3 m t.km 100,00 330,00 4.100,00 2.532,00 280,00 3.425,00 215,00 16.120,00 19,90 € 4,30 € 7,60 € 4,00 € 17,30 € 11,96 € 6,00 € 0,40 € 1.990,00 € 1.419,00 € 31.160,00 € 10.128,00 € 4.844,00 € 40.963,00 € 1.290,00 € 6.448,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 144.449,10 € ∆απάνη σε ΕΥΡΩ 9 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α Α: ΕΡΓΑ Π/Μ ΥΠΟΟΜΑ∆Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη, µε την φόρτωση των προΪόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό Σαραζανέτια - Αγορά και Κατασκευή Σαραζανέτια - Πλήρωση ∆ιάστρωση Περιβάλλοντος Χώρου µε 3Α β' κατηγορίας Προµήθεια - Πλήρωση Φυτικής Γης Μεταφορά µε αυτοκίνητο οιουδήποτε υλικού 144.449,10 € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α 2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 11 12 13 14 15 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 2.1 ΟΙΚ32.01.03 ΟΙΚ3213 m3 2.2 ΟΙΚ32.01.05 ΟΙΚ3215 2.3 2.4 2.5 ΟΙΚ38.20.02 ΟΙΚ38.20.03 ΟΙΚ38.03 ΟΙΚ.3873 ΟΙΚ.3873 ΟΙΚ 3816 200,00 99,30 € 19.860,00 € m 1.031,00 120,00 € 123.720,00 € kgr kgr m2 69.090,00 4.220,00 3.317,00 1,20 € 1,10 € 15,30 € 82.908,00 € 4.642,00 € 50.750,10 € 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 281.880,10 € 281.880,10 € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α 3: ΜΟΝΩΣΕΙΣ 16 17 18 19 20 Προµήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσµατος προστασίας µεµβράνης (τοποθετούµενο υπό την µεµβράνη), Για γεωύφασµα µή υφαντό, των 200 gr/m2 Προµήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση µεµβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE), Για µεµβράνες HDPE πάχους 1,5 mm Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερµώ Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή 3.1 Υ∆Ρ 14.05.01 Υ∆Ρ 6361 m2 3.2 Υ∆Ρ14.04.02 Υ∆Ρ6361 3.3 ΟΙΚ79.05 3.4 ΟΙΚ-79.01 3.5 ΟΙΚΝ.64.48 2.610,00 1,70 € 4.437,00 € m 755,00 5,00 € 3.775,00 € ΟΙΚ7903 kgr 7.000,00 7,40 € 51.800,00 € ΟΙΚ7901 m2 412,00 1,40 € 576,80 € ΟΙΚ6448 µµ 345,00 14,50 € 5.002,50 € 2 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ: 65.591,30 € 65.591,30 € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α 4:ΠΡΑΣΙΝΟ 21 22 23 24 25 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ Ε∆ΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Προµήθεια ∆έντρα Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων Προµήθεια -Φυτεύσεις: Καλάµι ψαθί Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 4.1 ΠΡΣ-Ε1.2 ΠΡΣ 5120 τεµ. 94,00 1,60 € 150,40 € 4.2 4.3 4.4 4.5 Π∆Σ∆1.1 ΠΡΣ-∆2.1 ΠΡΣΝ.∆2.1 ΠΡΣ-Ε9.4 ΠΡΣ 5210 ΠΡΣ5210 ΠΡΣ5210 ΠΡΣ 5210 τεµ. τεµ. 2 m τεµ. 47,00 47,00 1.120,00 94,00 3,30 € 2,10 € 3,20 € 1,10 € 155,10 € 98,70 € 3.584,00 € 103,40 € ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 4.091,60 € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α 5:ΟΙΚΙΣΚΟΣ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, µε την καθαρή µεταφορά (L=5KM) των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίs την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή S500s Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικήs ή πολυβινικήs βάσεωs Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 5.1 ΟΙΚΝ 20.05.01 ΟΙΚ-2124 m3 34,00 9,20 € 312,80 € 5.2 ΟΙΚ20.05.01 ΟΙΚ-2124 m3 11,00 6,70 € 73,70 € 5.3 ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 m3 11,00 6,00 € 66,00 € 5.4 5.5 5.6 5.7 ΟΙΚ 32.01.03 ΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 3215 ΟΙΚ-3873 ΟΙΚ 3816 m3 m3 kgr m2 3,00 17,90 2.052,75 104,28 99,30 € 120,00 € 1,20 € 15,30 € 297,90 € 2.148,00 € 2.463,30 € 1.595,48 € 5.8 ΟΙΚ 46.15.02 ΟΙΚ-4662.1 m2 36,00 46,00 € 1.656,00 € 5.9 ΟΙΚ 46.15.01 ΟΙΚ-4662.1 Μ2 16,00 23,00 € 368,00 € 5.10 5.11 ΟΙΚ 49.01.01 ΟΙΚ 49.01.02 ΟΙΚ-3213 ΟΙΚ-3213 µ.µ µ.µ 23,00 5,60 17,30 € 21,20 € 397,90 € 118,72 € 5.12 ΟΙΚ 71.21 ΟΙΚ-7121 m2 155,00 12,70 € 1.968,50 € 5.13 ΟΙΚ 77.80.01 ΟΙΚ-7785.1 m2 82,00 9,80 € 803,60 € 5.14 ΟΙΚ 77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 m2 58,00 11,60 € 672,80 € Σελίδα 1 4.091,60 € Α/Α 40 41 42 43 44 45 46 47 Περιγραφή Εργασίας Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου πάχους 6,0 mm Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχουs 3cm Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm Eξοπλισµόs του γραφείου-εργαστηρίου Αριθµόs Τιµολογίου Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησησης Μ.Μ. Ποσότητα 5.15 ΟΙΚN.73.33.02 ΟΙΚ 7331 m2 18,00 37,10 € 667,80 € 5.16 5.17 ΟΙΚ 73.35 ΟΙΚ 73.26.01 ΟΙΚ 7326.1 ΟΙΚ-7326.1 µ.µ m2 27,00 15,00 4,10 € 35,80 € 110,70 € 537,00 € 5.18 ΟΙΚ 65.01.02 ΟΙΚ 6501 m2 7,00 219,00 € 1.533,00 € 5.19 ΟΙΚ 76.02.04 ΟΙΚ 7609.2 m2 2,33 34,60 € 80,62 € 2 0,50 132,00 € 66,00 € 5.20 ΟΙΚ 75.31.04 ΟΙΚ-7534 m 2 Τιµή µονάδος ∆απάνη σε ΕΥΡΩ 5.21 ΟΙΚ 75.01.02 ΟΙΚ 7503 m 0,52 92,70 € 48,20 € 5.22 ΟΙΚΝ- 56.21 ΟΙΚ 5617 τεµ. 1,00 850,00 € 850,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 16.836,03 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. Σελίδα 2 16.836,03 € 512.848,13 € Α/Α Περιγραφή Εργασίας Αριθµόs Τιµολογίου Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησησης Μ.Μ. Ποσότητα Τιµή µονάδος ∆απάνη σε ΕΥΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α Β: ΕΡΓΑ Η/Μ ΥΠΟΟΜΑ∆Α 6: ΕΡΓΑ Η/Μ 54 55 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης µέχρι οκτώ αναχωρήσεων Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος 25 KVA Καλώδιο τύπου FTP - 5 ζευγών Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5x2,5 mm2 2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διατ. 5x6 mm Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου D 50mm Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30Χ40cm 4 Η/Β Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30Χ30cm 4 Η/Β 56 Ηλεκτρολογικές εγκαταστασεις βιολογικού 48 49 50 51 52 53 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Dεσ=160mm Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστ. 50x50 cm, Βάθους 60cm Θυροφράγµατα διαστάσεων 20mmx50mmx3mm ∆ιώρυγα µέτρησης της παροχής τύπου Parshall Βαλβίδα εκτροπής περίσσιας επεξεργασµένων λυµάτων 6'' Υδραυλικός φλοτεροδιακόπτης µονού θαλάµου - ΡΝ16, ∆ιατοµής DN 80, ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβιδα) απλού φλοτερ Φίλτρο επεξεργασµένων λυµάτων πλαστικό κατακόρυφο, (screen vault) τύπου Orenco, FT 1554-36 Επιφάνειας φιλτραρίσµατος950,00 cm2 Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS10, PE100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 & TC 155/20, 2/N 100 REV, ονοµ διαµέτρου DN 110mm/ ονοµ. πίεσης PN 10 atm Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS10, PE100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 & TC 155/20, 2/N 100 REV, ονοµ διαµέτρου DN 140mm/ ονοµ. πίεσης PN 10 atm Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS10, PE100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 & TC 155/20, 2/N 100 REV, ονοµ διαµέτρου DN 32mm/ ονοµ. πίεσης PN 10 atm ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα επεξεργασµένων λυµάτων, ονοµ. ισχύος 50.0 m3/h Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα επεξεργασµένων λυµάτων, ονοµ. ισχύος 32.0 m3/h Αγωγός από σιδηροσωλήνα Γαλβανισµένο µε ραφή ISOMEDIUM ΒΑΡΗΣ (3") Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα µήκους 150cm, 12 παροχών, εξόδους 4 Φ140 και είσοδο 8 Φ80 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, µε γλωτίδα (κλαπέ) ∆ιατοµής DN 90 ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 6.1 Ο∆Ο-Ζ-4.2 ΗΛΜ52 τεµ. 1,00 3.630,00 € 3.630,00 € 6.2 ΑΤΗΕ8959.6 ΑΤΗΕ8959.6 τεµ. 1,00 2.370,33 € 2.370,33 € 6.3 6.4 6.5 ΑΤΗΕΝ8797.1.3 ATHE8773.6.2 ATHE8773.6.4 ΑΤΗΕΝ8797.1.3 ATHE8773.6.2 ATHE8773.6.4 m m m 55,00 70,00 64,00 6,09 € 4,94 € 7,71 € 334,95 € 345,80 € 493,44 € 6.6 Υ∆Ρ 12.13.01.01 Υ∆Ρ 6620.1 µ.µ. 80,00 1,70 € 136,00 € 6.7 6.8 ΠΡΣΝ-Η9.2.13.2 ΠΡΣ-Η9.2.13.4 ΗΛΜ 8 ΗΛΜ 8 τεµ. τεµ. 3,00 4,00 28,00 € 24,00 € 84,00 € 96,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 9,20 € 1.407,60 € 6.9 ΑΤΗΕΝ8841.10.1 ΗΛΜ 2 τεµ. 1,00 6.10 Υ∆Ρ 12.12.03 Υ∆Ρ 6711.1 µ.µ. 153,00 6.11 ΑΤΗΕ 8749.1 ΑΤΗΕ 8749.1 τεµ. 3,00 262,30 € 786,90 € 6.12 6.13 ΦΡΑΓ-10.20 ΑΤΗΕΝ9245.1 ΗΛΜ 63 ΑΤΗΕ9245.1 τεµ. τεµ 2,00 1,00 25,00 € 2.100,00 € 50,00 € 2.100,00 € 6.14 ΝΠΡΣ5834.1 ΝΠΡΣ5834.1 τεµ 1,00 200,00 € 200,00 € 6.15 ΝΠΡΣ5834.8 ΝΠΡΣ5834.8 τεµ. 1,00 30,00 € 30,00 € 6.16 ΝΠΡΣ5865.1 ΝΠΡΣ5865.1 τεµ. 4,00 550,00 € 2.200,00 € 6.17 Υ∆Ρ 12.14.01.07 Υ∆Ρ 6621.1 µ.µ. 130,00 10,00 € 1.300,00 € 6.18 Υ∆Ρ 12.14.01.09 Υ∆Ρ 6621.2 µ.µ. 156,00 15,10 € 2.355,60 € 6.19 Υ∆Ρ 12.14.01.01 Υ∆Ρ 6621.3 µ.µ. 878,00 2,80 € 2.458,40 € 6.20 Υ∆Ρ 13.03.03.05 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ 4,00 370,00 € 1.480,00 € 6.21 ΑΤΗΕ8217.12 ΑΤΗΕ8217.12 τεµ 3,00 1.304,26 € 3.912,78 € 6.22 ΑΤΗΕ8217.10 ΑΤΗΕ8217.10 τεµ 3,00 1.043,40 € 3.130,20 € 6.23 ΝΠΡΣ5771.8 ΝΠΡΣ5771.8 m 20,00 34,83 € 696,60 € 6.24 ΝΠΡΣ5785.18 ΝΠΡΣ5785.18 τεµ 1,00 150,00 € 150,00 € 6.25 ΑΤΗΕ 8126.2.4 ΑΤΗΕ 8126.2.4 τεµ 6,00 145,00 € 870,00 € 6.26 Υ∆Ρ-13.03.03.02 Υ∆Ρ6651.1 τεµ 6,00 190,00 € 1.140,00 € 74 Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) πλαστική από PVC µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης ονοµ. πίεσης 10atm, ονοµ. διαµέτρου DN32 6.27 ΟΙΚΝ64.29 ΟΙΚ6428 τεµ 6,00 150,00 € 900,00 € 75 Προµήθεια και τοποθέτηση υποστηριγµάτων από µορφοχάλυβα 6.28 ΦΡΑΓΝ-4.16 Υ∆Ρ 7027 τεµ 72,00 1,51 € 108,72 € 76 ∆ικλείδες µε ωτίδες χυτοσιδηρές, συρταρωτές µε την προµήθεια, µεταφορά επιτόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµ. διαµέτρου DN80mm. Oι προσκοµίζουσες επιτόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών 6.29 Υ∆Ρ Ν16.21.03 Υ∆Ρ 6630.1 τεµ 144,00 5,05 € 727,20 € 77 Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) πλαστική από PVC µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης ονοµ. πίεσης 10atm, ονοµ. διαµέτρου DN32 6.30 ΑΤΗΕΝ8104.5 ΑΤΗΕΝ8104.5 τεµ 144,00 3,22 € 463,68 € 78 Πώµα (τάπα) πλαστική µε στεφάνη, Φ110mm 6.31 AΤΗΕΝ8054.8 AΤΗΕΝ8054.8 τεµ 8,00 26,69 € 213,52 € 79 Ύδρευση οικίσκου 6.32 ΑΤΗΕ Ν8256.1.1 ΗΛΜ24 τεµ 1,00 650,00 € 650,00 € 6.33 ΟΙΚΝ61.21 ΟΙΚ 6121 kgr 50,00 3,40 € 170,00 € 6.34 Υ∆Ρ 11.01.01 Υ∆Ρ 6752 kgr 350,00 1,75 € 612,50 € 6.35 ΑΤΗΕ Ν8151.2 ΗΛΜ14 τεµ 1,00 900,00 € 900,00 € 6.36 ΑΤΗΕΝ9230.1 ΑΤΗΕΝ9230.1 τεµ 1,00 500,00 € 500,00 € 80 81 82 83 Ανοξείδωτη χειροκίνητη (χειροκαθαριζόµενη) σχάρα µε διάκενα 15mm (σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές) Χυτοσιδηρά καλύµατα φρεατίων: καλύµατα χυτοσιδηρά, κοινά Αποχέτευση οικίσκου Συσκευή χλωρίωσης πλήρης (σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές) και πλαστική δεξαµενή αποθήκευσης χλωρίου 1000lt 84 Κάδος τροχήλατος 200lt, πλαστικός 6.37 ΑΤΗΕΝ8573.10.2 ΗΛΜ 23 τεµ 1,00 150,00 € 150,00 € 85 Αγωγός PVC Φ315 Σειράς 41 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος δικτύου αποχετεύσεως 6.38 Υ∆Ρ 6711.4 Υ∆Ρ6711.4 µ.µ. 100,00 50,28 € 5.028,00 € 6.39 Υ∆ΡΝ 3.15.01 Υ∆Ρ 6065 m 85,00 1,90 € 161,50 € 6.40 Υ∆ΡΝ 12.12.04 Υ∆Ρ 6711.2 µ.µ. 225,00 12,30 € 2.767,50 € 86 87 ∆ιάτρητος αγωγός στραγγηστηρίου PVC Φ200 σειράς 41 3 ΑΘΡΟΙΣΜΑ H/M Σελίδα 3 46.311,22 € 46.311,22 € Α/Α Περιγραφή Εργασίας Αριθµόs Τιµολογίου Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησησης Μ.Μ. Ποσότητα Τιµή µονάδος 100.648,68 € ΣΥΝΟΛΟ I 659.808,03 € 98.971,20 € ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 29.838,65 € ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 788.617,88 € Φ.Π.Α. 23% 181.382,11 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 970.000,00 € Πολιτικός Μηχανικός Σελίδα 4 ΓΕ & ΟΕ 18% 758.779,23 € Χαλκιαδάκης Σταύρος Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρονόµος - Τοπογράφος Μηχανικός 559.159,35 € ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός Τζαγάκης Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικόs ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% Θεωρήθηκε Ο Προϊσταµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Oι Συντάξαντες ∆απάνη σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προϋπολογισµός: 970.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. 1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 1.2.2 1.3 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατωµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν, καθώς και της µελέτης του έργου. 1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης. 1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου. 1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 2 1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντώµενων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά). 1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης), η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 3 ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την µετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 4 1.3.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών. 1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 1.3.31 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δηµοπράτησης του έργου. 1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου 1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου. 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΕΡΓΑ ΠΜ ΟΜΑ∆Α 1 :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α. Τ 1.1 Άρθρο OIK20.02: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ2112 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε την εκθάµνωση ή εκρίζωση ανεξαρτήτου περιµέτρου µε την χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφής, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών. Τιµή ενός m3.: 4,10 € Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Α.Τ 1.2 Άρθρο Υ∆Ρ 3.01.02: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ6054 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη – ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m3 εκσκαφής, µε οποιοδήποτε πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική µόρφωση κ.λ.π.), βάση αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Τιµή ενός m3: 0,87€ Ολογράφως: Ογδόντα επτά λεπτά Α. Τ 1.3 Άρθρο ΟΙΚ 20.03.01: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων,σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ2115 Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ’ άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. 6 Τιµή ενός m3: 19,90€ Ολογράφως: ∆έκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά Α. Τ 1.4 Άρθρο Υ∆Ρ 5.09.01: Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ6067 Εξυγιάνσεις εδάφους µε φυσικά αµµοχάλικα, µε την προµήθεια και µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. Το αµµοχαλικώδες υλικό θα είναι σύµφωνα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση που προβλέπεται από την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, διάστρωση και συµπύκνωση στο προβλεπόµενο από την µελέτη πάχος και αριθµό στρώσεων. Τιµή ενός m3 : 4,30€ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά Α.Τ. 1.5 Άρθρο Υ∆Ρ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου. Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067 Εξυγιάνσεις εδάφους µε θραυστό υλικό λατοµείου, µε την προµήθεια και µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση. Το αµµοχαλικώδες υλικό θα είναι σύµφωνα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση που προβλέπεται από την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, διάστρωση και συµπύκνωση στο προβλεπόµενο από την µελέτη πάχος και αριθµό στρώσεων. Τιµή ενός m3 : 7,60€ Ολογράφως: Επτά ευρώ και εξήντα λεπτά Α. Τ 1.6 Άρθρο Υ∆Ρ 8.01.01: Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (gabions) Mε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης. Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ6151 Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, ήτοι προµήθεια συρµατοπλέγµατος και γαλβανισµένου σύρµατος ενίσχυσης-πρόσδεσης αι µεταφορά τους επί τόπου του έργου, κατασκευή της φάτνης στις από την µελέτη καθοριζόµενες διαστάσεις και τοποθέτηση-πρόσδεση των φατνών στις προβλεπόµενες θέσεις των έργων προστασίας προκειµένου να ερµατισθούν. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για τα προκατασκευασµένα συρµατοκιβώτια βιοµηχανικής προέλευσης και τις στρωµνές τύπου RENO. Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του γαλβανίσµατος του σύρµατος. Κατασκευή συρµατοκιβωτίων µε γαλβανισµένο εν θερµώ (κατά BS 443/82) συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης κατασκευασµένου από σύρµα βαρέως τύπου Φ 3,00 mm, µε εξαγωνικό βρόγχο 8x10 cm, συµπεριλαµβανοµένου τού γαλβανισµένου σύρµατος πρόσδεσης - ενίσχυσης. Τιµή ενός Kgr: 4,00€ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ Α. Τ 1.7 Άρθρο Υ∆Ρ 8.02.01: Πλήρωση συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων µε θραυστό υλικό λατοµείου 7 Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6154 Προµήθεια υλικού πλήρωσης συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων ασβεστολιθικής σύνθεσης, µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και πλήρωση των φατνών µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων. Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3), βάσει των διαστάσεων των τοποθετηµένων συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων. Τιµή ανα κυβικό συρµατοκυλίνδρων. µέτρο (m3) τοποθετηµένων συρµατοκιβωτίων ή Τιµή ενός m3: 17,30€ Ολογράφως: ∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά Α. Τ 1.8 Άρθρο Ο∆ΟΓ-2.1: Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) Κωδικός Αναθεώρησης : Ο∆Ο3211Β Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155 µε συµπύκνωση κατά στρώσεις, µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο155 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές πριν και µετά την κατασκευή των έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο155. Τιµή ενός m3: 11,96€ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά Α. Τ 1.9 Άρθρο ΠΡΣ-∆.8: Προµήθεια – Πλήρωση φυτικής γης Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ1620 Για την προµήθεια και τοποθέτηση επί τόπου του έργου φυτικής γης. Η φυτική γη θα είναι γόνιµη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος µέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγµένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Τιµή ενός m3: 6,00€ Ολογράφως: Έξι ευρώ Α. Τ 1.10 Άρθρο ΟΙΚ 10.07.01: Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας. 8 Κωδικός Αναθεώρησης : OIK1136 Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h Τιµή ενός t.km: 0,40€ Ολογράφως: Σαράντα λεπτά ΟΜΑ∆Α 2 :ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ Α. Τ 2. 1 Άρθρο ΟΙΚ32.01.03: Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Κωδικός Αναθεώρησης :ΟΙΚ3213 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Τιµή ενός m3: 99,30€ Ολογράφως: Ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 9 Α.Τ 2. 2 Άρθρο ΟΙΚ32.01.05 :Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ3215 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Τιµή ενός m3: 120,00€ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ Α.Τ 2. 3 Άρθρο ΟΙΚ38.20.02: Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ3873 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 10 Τιµή ενός Kgr: 1,20€ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Α. Τ 2.4 Άρθρο ΟΙΚ 38.20.03 : ∆οµικά πλέγµατα S500s Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3873 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / 24-03-2000), κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) Τιµή ενός Kgr: 1,10€ Ολογράφως: Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Α.Τ 2. 5 Άρθρο ΟΙΚ38.03 : Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. Τιµή ενός m2: 15,30€ Ολογράφως: ∆έκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά ΟΜΑ∆Α 3 :ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Α.Τ 3. 1 Άρθρο Υ∆Ρ4.05.01 :Προµήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσµατος µη υφαντού, των 200 gr/m2 προστασίας µεµβράνης (τοποθετούµενο υπό την µεµβράνη) Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6361 Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή µε µεταλλικούς συνδετήρες γεωυφάσµατος µή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής µεµβράνης. Τιµή ανά µέτρο τετραγωνικό (m2), µη συµπεριλαµβανοµένων των επικαλύψεων Τιµή ενός m2: 1,70€ Ολογράφως: ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Α.Τ 3.2 Άρθρο Υ∆Ρ14.04.02 :Γεωµεµβράνη HDPE πάχους 1,5 mm Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6361 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερµική συγκόλληση µεµβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE), για την στεγανοποίηση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ. Συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος µε εισπίεση αέρα στο διάκενο µεταξύ των παραλλήλων ραφών θερµικής συγκόλλησης. Επιµέτρηση βάσει του αναπτύγµατος της επικαλυπτόµενης µε µεµβράνη επιφάνειας Τιµή ανά µέτρο τετραγωνικό (m2) Τιµή ενός m2: 5,00 Ολογράφως: Πέντε ευρώ 11 Α.Τ 3. 3 Άρθρο ΟΙΚ79.05: Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά Κωδικός Αναθεώρησης :ΟΙΚ7903 Επάλειψη µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας εφαρµοζοµένου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του εκάστοτε χρησιµοποιουµένου υλικού και γιά οιανδήποτε αναλογία µείξεως µεταξύ εποξειδικών ρητινών και σκληρυντικού υλικού. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως. Τιµή ενός kg: 7,40€ Ολογράφως: επτά ευρώ και σαράντα λεπτά Α.Τ 3. 4 Άρθρο ΟΙΚ 79.01: Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερµώ Κωδικός Αναθεώρησης :ΟΙΚ7901 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό υλικό εφαρµοζόµενο εν θερµώ, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου, θέρµανση αυτού και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 1,40€ Ολογράφως: Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά Α.Τ 3. 5 Nέο Άρθρο ΟΙΚ64.48: Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Κωδικός Αναθεώρησης :ΟΙΚ6448 Πλήρης κατασκευή της περίφραξης η οποία θα γίνει στα όρια του οικοπέδου των εγκαταστάσεων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού µε δικτυωτό σύρµα συνολικής περιµέτρου περίπου 345 µ. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη της Υπηρεσίας (άρθρα 6441,6448,6427,6428 του ΑΤΟΕ). Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι στο κατ΄ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα περιλαµβάνονται ανηγµένα τα εξής: 1. περίφραξη από συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο ροµβοειδούς οπής Ν.14 (διαστάσεων 5x5 cm και πάχους 2mm) ύψους 2,00 και πάνω από αυτό δύο σειρές αγκαθωτό σύρµα Ν.13. 2. Πάσσαλοι στήριξης από µορφοσίδηρο Γ ή Τ ανά 2µ από έλασµα 35x35x3mm µήκους 2,50 µέτρων. 3. Αντηρίδες µήκους 1,20µ από έλασµα 35x35 ανά 4µ. ενδιαµέσως και γωνιακά ως προς τις δύο πλευρές. 4. στήριξη του συρµατοπλέγµατος από 4 σειρές ούγιας από σύρµα Ν. 14 5. πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα 0,30x0,30x0,30µ περίπου. 6. ελαιοχρωµατισµός πασσάλων και αντηρίδων µε µία στρώση µίνιον και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. 7. πόρτα εισόδου από πλαίσιο µε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ1 1/2 µε χιαστούς από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο όµοιας διαµέτρου (δίφυλλη διαστάσεων 2x2x2). Οι ορθοστάτες στήριξης θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ2’’ ύψους 2,5µ. πακτωµένοι µέσα σε βάση από σκυρόδεµα. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) Τιµή ενός µµ: 14,50€ Ολογράφως: ∆έκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 12 ΟΜΑ∆Α 4 :ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Τ 4. 1 Άρθρο ΠΡΣ-Ε1.2 : ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ Ε∆ΑΦΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ5120 Η εργασία αφορά στο άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τιµή ενός τεµ.: 1,60€ Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά Α.Τ 4.2 Άρθρο ΠΡΣ-∆1.1 :∆ένδρα κατηγορίας ∆1 Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ5210 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.Τιµή εφαρµογής €/τεµ Τιµή ενός τεµ.: 3,30€ Ολογράφως: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Α.Τ 4.3 Αρθρο ΠΡΣ-∆2.1: Θάµνοι κατηγορίας Θ1 Κωδικός Αναθεώρησης:ΠΡΣ5210 Για την προµήθεια ενός καλωπιστικού θάµνου κατηγορίας .... όπως περιγράφεται στον πίνακα φυτών και στην ΕΣΥ, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευση του, τις πλάγιες µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια Τιµή εφαρµογής €/τεµ Τιµή ενός τεµ.: 2,10€ Ολογράφως: ∆ύο ευρώ και δέκα λεπτά Α.Τ 4. 4 Νέο Άρθρο ΠΡΣ-∆Ν2.1 :Καλάµια Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ5210 Για την εργασία φύτευσης του υγροβιότοπου της µονάδας (συνολικής επιφάνειας 299m2) µε καλάµια σύµφωνα µε τα σχέδια της γενικής διάταξης, πλήρως τελειωµένης, περιλαµβανοµένης της δαπάνης : Καθαρισµού και αποµάκρυνσης του φυλλώµατος και του κορµού των φυτών 1. 2. Εκρίζωσης των κοµµένων φυτών 3. Επιµεληµένου τεµαχισµού των ριζών 13 4. Εγκατάστασης δικτύου άρδευσης µε καταιονισµό στο χώρο των λεκανών των βιολογικών καθαρισµών. 5. Μεταφοράς και φύτευσης των φυτών σε πυκνότητα 4 φυτά ανά m2 6. Καθηµερινών αρδεύσεων φυτρώµατος (µε τη βοήθεια του συστήµατος άρδευσης). Οι αρδεύσεις συνεχίζονται έως ότου τα νερά που επεξεργάζονται οι βιολογικοί καθαρισµοί καλύψουν τις ανάγκες σε νερό των καλαµιών. (τιµή φύτευσης συνολικής επιφάνειας : 299 m2 µε καλάµι, µε εργασία και υλικά, τεµ 1) Τιµή ενός m2.: 3,20€ Ολογράφως: Tρία ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Τ 4.5 Αρθρο ΠΡΣ-Ε9.4: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος από 2,00 µέχρι 4,00 Lt Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ5210 Η εργασία αυτή περιλαµβάνει όλες τις εργασίες τις απαραίτητες για τη φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος από 2,00 µέχρι 4,00 lt, όπως περιγράφονται παρακάτω: δηλαδή τη φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, το γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, τη λίπανση και τέλος το σχηµατισµό λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ. Τιµή εφαρµογής €/τεµ Τιµή ενός τεµ.: 1,10€ Ολογράφως: ένα ευρώ και δέκα λεπτά ΟΜΑ∆Α 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ Ι Πλήρης κατασκευή ενός κτιρίου συνολικής επιφάνειας 22, 4m2 όπου θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία και συντήρηση της µονάδας καθώς και µικρό γραφείο -χώρος υποδοχής επισκεπτών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτη της Υπηρεσίας. ∆ηλαδή όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες και υλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τη µελέτη της Υπηρεσίας µαζί µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. Συγκεκριµένα οι εργασίες κατασκευής του οικίσκου αναλύονται ως εξής: Α.Τ 5.1 Νέο Άρθρο ΟΙΚ20.05.01: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, µε την καθαρή µεταφορά (L=5KM) των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 14 Τιµή ενός m3: 9,20€ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Τ 5.2 Άρθρο ΟΙΚ20.05.01: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. Τιµή ενός m3: 6,70€ Ολογράφως: έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Α.Τ 5.3 Άρθρο ΟΙΚ20.10: Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2162 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Τιµή ενός m3: 6,00€ Ολογράφως: Έξι ευρώ α. Α.Τ 5.4 Άρθρο ΟΙΚ32.01.03: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη 15 β. γ. δ. ε. α. β. κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Τιµή ενός m3: 99,30€ Ολογράφως: Ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά Α.Τ 5.5 Άρθρο ΟΙΚ32.01.05: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3215 Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεπόµενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 16 γ. δ. ε. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Τιµή ενός m3: 120,00€ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ Α.Τ 5.6 Άρθρο ΟΙΚ38.20.02: Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή S500s Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 381Β / 24-03-2000), κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) Τιµή ενός kgr: 1,20€ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Τ 5.7 Άρθρο ΟΙΚ38.03: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπεδο εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. Τιµή ενός m2: 15,30€ Ολογράφως: ∆έκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά Α.Τ 5.8 Άρθρο ΟΙΚ46.15.02: Οπτοπλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους 9x19x24 cm ή και µεγαλύτερων διαστάσεων πάχους 1 (µίας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4662.1 Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλύτερων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου (κατ΄ ελάχιστο). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του 17 κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. Τιµή ενός m2: 46,00€ Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ Α.Τ 5.9 Άρθρο ΟΙΚ46.15.01: Οπτοπλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλύτερων διαστάσεων πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4662.1 Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλύτερων, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου (κατ΄ ελάχιστο). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. Τιµή ενός m2: 23,00€ Ολογράφως: Είκοσι τρία ευρώ Α.Τ 5.10 ΆρθροΟΙΚ 49.01.01: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s, διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Τιµή ενός m: 17,30€ Ολογράφως: ∆έκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά Α.Τ 5.11 Άρθρο ΟΙΚ49.01.02: Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) τοίχων πληρώσεως µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s, διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Τιµή ενός m: 21,20€ Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Τ 5.12 18 Άρθρο ΟΙΚΙ71.21: Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7121 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 12,70€ Ολογράφως: ∆ώδεκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Α.Τ 5.13 Άρθρο ΟΙΚ77.80.01: Χρωµατισµοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινικής βάσεως Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7785.1 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 9,80€ Ολογράφως: Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά Α.Τ 5.14 Άρθρο ΟΙΚ77.80.02: Χρωµατισµοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινικής βάσεως Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7785.1 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 11,60€ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά Α.Τ 5.15 Νέο Άρθρο ΟΙΚΝ 73.33.02: Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7331 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 37,10€ Ολογράφως: Τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά 19 Α.Τ 5.16 Άρθρο ΟΙΚ73.35: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7326.1 Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, µονόχρωµα ή έγχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) Τιµή ενός µ.µ: 4,10€ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Α.Τ 5.17 Άρθρο ΟΙΚ73.26.01: Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7326.1 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ. Υλικά και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 35,80€ Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Α.Τ 5.18 Άρθρο ΟΙΚ65.01.02: Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6501 Τυποποιηµένα κουφώµατα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου ελάχιστου πάχους 2,5 mm, προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’ (κατά την εµπορική ονοµασία του κατασκευαστή), µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, χωρίς να περιλαµβάνονται οι µηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας, αλλά µε την υποχρέωση της τοποθέτησης τους, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2,0 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν), µε πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεµοστεγανότητας, ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 219,00€ Ολογράφως: ∆ιακόσια δέκα εννέα ευρώ Α.Τ 5.19 Άρθρο ΟΙΚ76.02.04: Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου πάχους 6,0 mm Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρέµβυσµα (των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου). Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 20 Τιµή ενός m2: 34,60€ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά Α.Τ 5.20 Άρθρο ΟΙΚ75.31.04: Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 3cm Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7534 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο τους. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 132,00€ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα δύο ευρώ Α.Τ 5.21 Άρθρο ΟΙΚ75.01.02: Κατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7503 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Τιµή ενός m2: 92,70€ Ολογράφως: Ενενήντα δύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Α..Τ 5.22 Νέο Άρθρο ΟΙΚΝ56.21: Εξοπλισµός του γραφείου-εργαστηρίου Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 Εξοπλισµός του γραφείου-εργαστηρίου του οικίσκου που θα αποτελείται από: 1. Γραφείο υπαλληλικό µε διαστάσεων 1.60 x 0.80 m περίπου, µε προέκταση και συρταροθήκη…………………………………………………….Τεµάχιο 1 2. Καθίσµατα (1 τροχήλατο µε µπράτσα & 1 κάθισµα επισκέπτη Τεµάχια 2 3. Κρεµάστρα ρούχων Τεµάχιο 1 4. Πάγκος εργασίας διαστάσεων 1.50 x 0.60 m περίπου Τεµάχιο 1 Τεµάχια 2 5. Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr 6. Μικρή βιβλιοθήκη 1.60 x 0.80 x 0.90 περίπου Τεµάχιο 1 Η τελική επιλογή του ανωτέρω εξοπλισµού θα γίνει από την Υπηρεσία και τον Κύριο του έργου. Τιµή κατ’αποκοπή : 1 τεµάχιο Τιµή ενός τεµ: 850,00€ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα ευρώ ΟΜΑ∆Α 6: ΕΡΓΑ Η/Μ Α.Τ 6.1 Άρθρο Ο∆Ο-Ζ-4.2: Πίλαρ Ηλεκτροδότησης µέχρι οκτώ αναχωρήσεων Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ52 Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ) β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µέγιστου απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως κατωτέρω, µε 21 φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού. ε. το ρευµατοδότη 16 Α στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε το πίλαρ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού. Τιµή ενός τεµ: 3.630,00€ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ευρώ Α.Τ 6.2 Άρθρο ΑΤΗΕ8959.6: Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ8959.6 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλασσοµένου ρεύµατος τάσεως 25 KVA αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες µε δεξαµενή καυσίµων και πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση του ζεύγους και πίνακα µεταγωγής των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και καλωδιώσεων για την σύνδεσή του πρός τον πίνακα µεταγωγής και την αποθήκη καυσίµων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία µε τα υλικά µεταγωγής, µικροϋλικά για την κατασκευή της από µπετόν βάσεως της εγκαταστάσεως του ζεύγους και πίνακα µεταγωγής της κατασκευής των σωληνώσεων και των καλωδιώσεων, της δοκιµής και της παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο. Τιµή ενός τεµ: 2.370,33€ Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά Α.Τ 6.3 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ8797.1.3: Καλώδιο τύπου FTP – 5 5 ζευγών Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ8797.1.3 Καλώδιο τύπου FTP-5 5 ζευγών, υπόγειο ή σωληνώσεων κατάλληλο για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ανά µέτρο (µµ) 6,09€ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εννέα λεπτά Α.Τ 6.4 Άρθρο ΑΤΗΕ8773.6.2: Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διαστάσεων 5x2.5mm2 Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διαστάσεων 5x2.5mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κ.λ.π.) και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία 22 Τιµή ανά µέτρο (µµ) 4,94€ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά Α.Τ 6.5 Άρθρο ΑΤΗΕ8773.6.4: Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διαστάσεων 5x6mm2 Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8773.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό διαστάσεων 5x6mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κ.λ.π.) και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιµή ενός µέτρου 7,71 € Ολογράφως: Επτά ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά Α.Τ 6.6 Άρθρο Υ∆Ρ12.13.01.01: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου D50mm Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ6620.01 Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC ανά διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως.. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.) τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση πλαστικών σωλήνων και των εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος τιµολογίου. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής πίσης ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ανά µέτρο (µµ): 1,70 € Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά Α.Τ 6.7 Νέο Άρθρο ΠΡΣΝ-Η9.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x40 cm 4 H/B Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 23 Πλαστικό φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, µε καπάκι µαζί µε τα υλικά (τούβλα, άµµος κ.λ.π.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τη τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράµµιση του φρεατίου µε την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. Τιµή ανά τεµ: 28,00 € Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ Α.Τ 6.8 Άρθρο ΠΡΣ-Η9.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x30 cm 4 H/B Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ8 Πλαστικό φρεάτιο για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, µε καπάκι µαζί µε τα υλικά (τούβλα, άµµος κ.λ.π.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τη τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράµµιση του φρεατίου µε την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. Τιµή ανά τεµ: 24,00 € Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ Α.Τ 6.9 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ 8841.10.1 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιολογικού Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ52 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιολογικού, σύµφωνα µε τα σχέδια, τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία – εγκατάσταση υλικού (φωτιστικά, προβολείς, ρευµατοδότες, καλώδια, πίνακες, πίλαρς, γειώσεις, σύνδεση µε τη ∆ΕΗ µέχρι τα όρια του οικοπέδου και δαπάνες εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος κ.λ.π) για την σωστή, πλήρη και ασφαλή λειτουργία της µονάδας του βιολογικού. Τιµή ενός τεµ. 1.200,00€ Ολογράφως: Χίλια διακόσια ευρώ Α.Τ 6.10 Άρθρο Υ∆Ρ12.12.03: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Dες=160mm Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ6711.1 Αγωγοί υπονόµων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41 µε τον εγκιβωτισµό από άµµο. Για ένα µέτρο πραγµατικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, χωρίς το µήκος των ειδικών τεµαχίων, µε την προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισµό των σωλήνων µε άµµο, δοκιµασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιµή ακόµα περιλαµβάνονται οι σύνδεσµοι από πλαστικό σωλήνα PVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαµόρφωση του αγωγού (για οσεδήποτε συνέσεις) καθώς και οι σύνδεσµοι µεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. Τιµή ανά µ.µ.: 9,20 € Ολογράφως: Εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Τ 6.11 Άρθρο ΑΤΗΕ8749.1: Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 50x50 βάθους 60cm 24 Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΗΕ8749.1 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων50x50 και βάθους 60cm, δηλαδή: 1. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 2. διασταύρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 Kg περίπου 3. δόµηση πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα 300 Kg τσιµέντου 4. επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600 Kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. Τιµή ανά τεµ: 262,30 € Ολογράφως: ∆ιακόσια εξήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά Α.Τ 6.12 Άρθρο ΦΡΑΓ-10.20: Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος – ελέγχου θυροφράγµατος Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ63 Θυροφράγµατα για τη ρύθµιση της όδευσης των λυµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI304L, ελαχίστου πάχους 3mm, διαστάσεων 20x50x3mm Τιµή ενός τεµ: 25,00€ Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ Α.Τ 6.13 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ9245.1: ∆ιώρυγα µέτρησης της παροχής τύπου Parshall Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ9245.1 Εξοπλισµός διώρυγας µέτρησης της παροχής τύπου Parshall Χαρακτηριστικά της διώρυγας Parshall - Mέγεθος διώρυγας (άνοιγµα) 2" - Mήκος διώρυγας 774 mm - Yψος διώρυγας ανάντη 410 mm - Yψος διώρυγας κατάντη 432 mm - Πλάτος εισόδου 214 mm - Πλάτος εξόδου 135 mm - Eλάχιστη µετρούµενη παροχή 1 m3/h σε στάθµη 0,02 cm - Mέγιστη " " 100 m3/h σε στάθµη 40 cm. ∆υνατότητα µέτρησης 0-100 m3/ώρα µε 2% συνολ.σφάλµα Εξοπλισµός µονάδας: 1 διώρυγα τύπου PARSHALL 1 Στήριγµα για τον υπερηχητικό µετρητή 1 Υπερηχητικό σύστηµα µέτρησης της στάθµης 1 Μετατροπέα σήµατος 1 Πίνακα µε ψηφιακή ένδειξη της στιγµιαίας παροχής 1 καταγραφικό της στιγµιαίας παροχής τύπου DATALOGGER για αποθήκευση των µετρήσεων κάθε 10 min για 2 µήνες Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ): 2.100,00€ Ολογράφως : ∆ύο χιλιάδες εκατό ευρώ Α.Τ 6.14 Νέο Άρθρο ΝΠΡΣ5834.1: Βαλβίδα εκτροπής περίσσιας επεξεργασµένων λυµάτων 6’’ Κωδικός αναθεώρησης:ΝΠΡΣ5834.1 Υδραυλική, χυτοσιδηρή βαλβίδα µονού θαλάµου - ΡΝ 16, ως άνω, µε όλα τα εξαρτήµατα (δηλ. βαλβίδα,πιλότος υπερπίεσης µεταλλικός, πηνίο 1/2", τροφοδοτικό 25 αδιάλειπτης λειτουργίας, πίνακας αυτοµατισµού κ.λ.π.) για έλεγχο στάθµης (φλοτεροβαλβιδα) απλού φλοτέρ. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα µικροϋλικα και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ : 200,00€ Ολογράφως : ∆ιακόσια ευρώ Α.Τ 6.15 Νέο Άρθρο ΝΠΡΣ5834.8: Υδραυλική, πλαστική βαλβίδα µονού θαλάµου έλέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβιδα) απλού φλοτερ Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ5834.8 Υδραυλική, πλαστική βαλβίδα µονού θαλάµου - ΡΝ 16, ως άνω, µε όλα τα εξαρτήµατα (δηλ. βαλβίδα, πιλότος υπερπίεσης πλαστικός, πηνίο 1/2", τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας, πίνακας αυτοµατισµού κ.λ.π.) για έλεγχο στάθµης (φλοτεροβαλβιδα) απλού φλοτέρ. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα µικροϋλικα και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ : 30,00€ Ολογράφως : Τριάντα ευρώ Α.Τ 6.16 Νέο Άρθρο ΝΠΡΣ-5865.1: Φίλτρο κόσκινο (screen vault) τύπου Orenco, Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ-5865.1 Φίλτρο κόσκινο (screen vault) τύπου Orenco, FT 1554-36 σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές- τεχνική περιγραφή, προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός (τεµ): 550,00€ Ολογράφως : Πεντακόσια πενήντα ευρώ Α.Τ 6.17 Άρθρο Υ∆Ρ 12.14.01.07: Σωληνώσεις πολυαιθυλαινίου 3ης γεννιάς, (MRS10 ΡΕ100) κατά CEN: TC115/WG12/20, 1/NT10 & TC155/20, 2/N 100 REV, ονοµ. διαµέτρου DN110mm / ονοµ. πιέσεως PN 10atm Κωδικός αναθεώρησης:Υ∆Ρ6621.1 Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 26 δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός µέτρου : 10,00€ Ολογράφως : ∆έκα ευρώ Α.Τ 6.18 Άρθρο Υ∆Ρ 12.14.01.09: Σωληνώσεις πολυαιθυλαινίου 3ης γεννιάς, (MRS10 ΡΕ100) κατά CEN: TC115/WG12/20, 1/NT10 & TC155/20, 2/N 100REV, ονοµ. διαµέτρου DN140mm / ονοµ. πιέσεως PN 10atm Κωδικός αναθεώρησης:Υ∆Ρ6621.2 Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός µέτρου : 15,10€ Ολογράφως : ∆έκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά Α.Τ 6.19 27 Άρθρο Υ∆Ρ 12.14.01.01: Σωληνώσεις πολυαιθυλαινίου 3ης γεννιάς, (MRS10 ΡΕ100) κατά CEN: TC115/WG12/20, 1/NT10 & TC155/20, 2/N 100REV, ονοµ. διαµέτρου DN32mm / ονοµ. πιέσεως PN 10atm Κωδικός αναθεώρησης:Υ∆Ρ6621.3 Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. Στην τιµή περιλαµβάνεται : α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία Τιµή ενός µέτρου : 2,80€ Ολογράφως : ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά Α.Τ 6.20 Άρθρο Υ∆Ρ13.03.03.05: ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6651.1 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας. Τιµή ενός τεµ : 370,00€ Ολογράφως : Τριακόσια εβδοµήντα ευρώ Α.Τ. 6.21 Άρθρο ΑΤΗΕ8217.12: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα επεξεργασµένων λυµάτων, ονοµ. ισχύος 50.0 m3/h, Κωδικός αναθεώρησης:ΑΤΗΕ8217.12 28 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων, ονοµ. ισχύος 50.0 m3/h, για µανοµετρικό ύψος 10m, µε την σωλήνωση καταθλίσεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κάταδυση πλήρες µε τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως του, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ : 1.304,26€ Ολογράφως : Χίλια τριακόσια τέσσερα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά Α.Τ 6.22 Άρθρο ΑΤΗΕ8217.10: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα επεξεργασµένων λυµάτων, ονοµ. ισχύος 32.0 m3/h, Κωδικός αναθεώρησης:ΑΤΗΕ8217.12 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων, ονοµ. ισχύος 32.0 m3/h, για µανοµετρικό ύψος 10m, µε την σωλήνωση καταθλίσεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κάταδυση πλήρες µε τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως του, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός τεµ : 1.043,40€ Ολογράφως : Χίλια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά Α.Τ 6.23 Άρθρο ΝΠΡΣ5771.8: ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΡΑΦΗ ISO-MEDIUM ΒΑΡΗΣ (3") Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ5771.8 Για ενα µέτρο µήκους αγωγού από σιδηροσωληνα 3" γαλβανισµένο µε ραφή ISOMEDIUM βαρής (πράσινη ετικέτα). Προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασία σωλήνων και αγωγού. Σιδηρά ειδικά τεµάχια [Σταυροί, ταύ, µούφες, καµπύλες, συστολές κλπ (πλην ρακόρ)] και µικρούλικα. Τιµή ενός µέτρου : 34,83€ Ολογράφως : Σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά Α.Τ 6.24 Άρθρο ΝΠΡΣ5785.18: Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO), διατοµής 4", Μήκους 150 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ5771.8 Συλλέκτης από σιδηροσωλήνα µήκους 150cm, 12 παροχών, 4 εξόδους, Φ140 και 8 εισόδους, Φ80 µετά την κατασκευή του, επιτόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών πίεσης για πλήρη λειτουργία. (1 τεµάχιο) Τιµή ενός τεµ : 150,00€ Ολογράφως : Εκατόν πενήντα ευρώ Α.Τ 6.25 Άρθρο ΑΤΗΕ8126.2.4: Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, µε γλωτίδα (κλαπέ) Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ8126.2.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, µε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόµενη µε φλάντζες Φ 90 mm, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ενός τεµ : 145,00€ Ολογράφως : Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ 29 Α.Τ.6.26 Άρθρο Υ∆Ρ13.03.03.02: ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6651.1 ∆ικλείδες µε ωτίδες, χυτοσιδηρές, συρταρωτές µε την προµήθεια, µεταφορά επιτόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN80mm. Οι προσκοµίζουσες επιτόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. Τιµή ενός τεµ : 190,00€ Ολογράφως : Εκατόν ενενήντα ευρώ Α.Τ 6.27 Νέο Άρθρο ΟΙΚΝ6429: Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ6428 Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) πλαστική από PVC µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρους εγκατάστασης, ονοµαστικής πίεσης 10atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN32, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους τοποθέτησης Τιµή ανά τεµ: 150,00€ Ολογράφως : Εκατόν πενήντα ευρώ Α.Τ. 6.28 Άρθρο ΦΡΑΓ-4.16: Προµήθεια και τοποθέτηση υποστηριγµάτων από µορφοχάλυβα Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ7027 Τιµή ανά κιλό (τεµ) για την προµήθεια και τοποθέτηση υποστηριγµάτων από µορφοχάλυβα, σύµφωνα µε την µελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Τιµή ανά τεµ: 1,51€ Ολογράφως : Ένα ευρώ πενήντα ένα λεπτά Α.Τ. 6.29 Νέο Άρθρο Υ∆ΡΝ 16.21.03: ∆ικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές µε ωτίδες, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6630.1 ∆ικλείδες µε ωτίδες, χυτοσιδηρές, συρταρωτές µε την προµήθεια, µεταφορά επιτόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης 16atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN80mm. Οι προσκοµίζουσες επιτόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. Τιµή ενός τεµ : 5,05€ Ολογράφως : Πέντε ευρώ και πέντε λεπτά Α.Τ. 6.30 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ8104.5: Σφαιρική πλαστική βαλβίδα (ball valve) Φ32mm Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕΝ 8104.5 Συρταρωτή πλαστική βαλβίδα (βάννα) Φ32mm πιέσεως λειτουργίας έως 10atm µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιµή ενός (τεµ): 3,22€ Ολογράφως : Τρια ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 30 Α.Τ 6.31 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ8054.8: Πώµα (τάπα) πλαστική µε στεφάνη, Φ110mm Κωδικός αναθεώρησης: ATHE 8054.8 Πώµα (τάπα) πλαστική µε στεφάνη, Φ110mm, πλήρως τοποθετηµένο. Τιµή ενός τεµ.: 26,69€ Ολογράφως : Είκοσι έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά Α.Τ 6.32 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ 8256.1.1 :Ύδρευση οικίσκου Κωδικός αναθεώρησης :ΗΛΜ24 Ύδρευση οικίσκου σύµφωνα µε τα σχέδια, τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία και προµήθεια- εγκατάσταση υλικού ( σωληνώσεις, κρουνοί, θερµοσίφωνας, δεξαµενή νερού, διάφορα υλικά – µικρουλικά ,οι δαπάνες για την παροχή νερού από την περίφραξη µεχρι το κτίριο διοίκησης κ.α) για την σωστή, πλήρη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ύδρευσης του οικίσκου. Τιµή ενός (τεµ): 650,00€ Ολογράφως : Εξακόσια πενήντα ευρώ Α.Τ 6.33 Νέο Άρθρο ΟΙΚΝ61.21: Ανοξείδωτη χειροκίνητη σχάρα µε διάκενα 15mm (σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές) Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ6121 Ανοξείδωτη χειροκίνητη σχάρα µε διάκενα 15mm (σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές) πλήρως τοποθετηµένη εγκατεστηµένη, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία Τιµή ενός Kgr: 3,40€ Ολογράφως : Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά Α.Τ 6.34 Άρθρο Υ∆Ρ11.01.01 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, καλύµµατα χυτοσιδηρά, κοινά Κωδικός Αναθέωρησης: Υ∆Ρ6752 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της αξίας µεταφοράς επιτόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου κα θα φέρουν σήµανση ποιότητος CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιµή ενός Kgr: 1,75€ Ολογράφως : Ένα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά Α.Τ. 6.35 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ 8151.2 :Αποχέτευση οικίσκου Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ14 Αποχέτευση οικίσκου σύµφωνα µε τα σχέδια, τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία και προµήθεια- εγκατάσταση υλικού ( νιπτήρας, λεκάνη, σιφώνια, σωληνώσεις, κ.α) για την σωστή, πλήρη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης του οικίσκου. Οι δαπάνες για την υδραυλική εγκατάσταση και τoν υδραυλικό εξοπλισµό του κτιρίου ∆ιοίκησης , το W.C. του οποίου θα περιλαµβάνει ένα νιπτήρα 0,30 x 0,30 από πορσελάνη, µία λεκάνη επίσης πορσελάνης, ένα άγκιστρο, µία χαρτοθήκη, µία σαπουνοθήκη, µία εταζέρα , σιφώνια δαπέδου ,ένα καθρέπτη 40 x 40 κτλ. 31 Τιµή ενός (τεµ): 900,00€ Ολογράφως : Εννιακόσια ευρώ Α.Τ 6.36 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ 9230.1: Σύστηµα χλωρίωσης πλήρες τοποθετηµένο σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή (πλαστική δεξαµενή 1.000 lt NAOCI, δοσοµετρική αντλία κ.λ.π. Κωδικός αναθεώρησης : ΑΤΗΕ9230.1 Σύστηµα χλωρίωσης πλήρες τοποθετηµένο σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή (πλαστική δεξαµενή 1.000 lt NAOCI, δοσοµετρική αντλία κ.λ.π) προµηθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.. Τιµή ενός (τεµ): 500,00€ Ολογράφως : Πεντακόσια ευρώ Α.Τ 6.37 Νέο Άρθρο ΑΤΗΕΝ 8573.10.2 : Κάδος τροχήλατος 200ΛΤ, πλαστικός Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ23 Κάδος τροχήλατος 200ΛΤ, πλαστικός. Προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιµή ενός (τεµ): 150,00€ Ολογράφως : Εκατόν πενήντα ευρώ Α.Τ 6.38 Άρθρο Υ∆Ρ6711.4: Αγωγοί υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41, Φ315 µε τον εγκιβωτισµό από άµµο Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ6711.4 Αγωγοί υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 µε τον εγκιβωτισµό από άµµο. Για ένα µέτρο πραγµατικού µήκους (αφαιρουµένου του µήκους τυχόν ειδικών τεµαχίων) αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC ως ανωτέρω. Προµήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεδήποτε συνδέσεις), εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο και δοκιµασία, ειδικός σύνδεσµος συνδέσεως σωλήνων και φρεατίων. Η µεταφορά των σωλήνων στη θέση εγκαταστάσεως πληρώνεται ιδιαιτέρως βάσει των άρθρων 6011 και 6022.. Τιµή ενός µέτρου: 50,28€ Ολογράφως : Πενήντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά Α.Τ 6.39 Άρθρο Υ∆Ρ 3.15.01: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος δικτύου αποχετεύσεως (εκτός κατοικηµένων περιοχών). Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη. Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6065 Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων δικτύου αποχετεύσεως εκτός κατοικηµένων περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών, µε την επαναπλήρωση του χάνδακα. Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε άµµο υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται µόνον η συµπλήρωση του ορύγµατος µε τα προϊόντα εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Τιµή ενός m3: 1.90 € Ολογράφως : Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 32 Α.Τ 6.40 Νέο Άρθρο Υ∆ΡΝ 12.12.04: ∆ιάτρητος αγωγός στραγγιστηρίου από σωλήνα PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Dες=200mm Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6711.2 Αγωγός στραγγιστηρίου διάτρητος από πλαστικούς σωλήνες PVC σειράς 41, χωρίς τον εγκιβωτισµό σε αµµοχαλικώδη υλικά. Για ένα µέτρο πραγµατικού µήκους αγωγού από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες PVC, χωρίς το µήκος των ειδικών τεµαχίων, µε την προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιµασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιµή ακόµα περιλαµβάνονται οι σύνδεσµοι από πλαστικό σωλήνα PVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαµόρφωση του αγωγού (για οσεδήποτε συνδέσεις), καθώς και οι σύνδεσµοι µεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. Τιµή ενός µέτρου: 12,30 € Ολογράφως : ∆ώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Τζαγάκης Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Χαλκιαδάκης Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προϋπολογισµός: 970.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών . 2. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - βράχος). 3. Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων. 4. Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.) 1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ «Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ. Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».Επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται και εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 3.00µ. 1.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες: 1.4.1 Χαλαρά εδάφη «Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. 1.4.2 Γαίες και ηµίβραχος «Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχαλίκων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (1/2) κυβικό µέτρο και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 1.4.3. Βράχος «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) κυβικού µέτρου. Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα «D 9L» εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοµής. Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως πχ κατοικηµένες περιοχές. 1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.5.1 Γενικές Εκσκαφές 1.5.1.1 Εκτέλεση εκσκαφών 1.5.1.1.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. 1 Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου. 1.5.1.1.2 Προκαταρκτικές εργασίες Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και βράχου) θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κλπ. Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών . Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων , ερειπίων, φρακτών , παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. 1.5.1.1.3 Εκσκαφή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία . Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας , το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο . Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο . Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα µέτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών). Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας . Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα : - Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων). Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι’ αυτό θα πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του Αναδόχου χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα 2 εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των Έργων ή δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του Έργου. ∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνιστη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες κατασκευές. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από την Υπηρεσία. Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει προρρηγµάτωση, ή απαλή µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιµοποιηθούν µόνον µετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύµφωνα µε την εν ισχύι Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της µε ευθύνη όµως πάντοτε του αναδόχου. Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Γι΄ αυτό οι τιµές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κλπ των ορυγµάτων. 1.5.1.1.4 Επιλογή διάθεση , µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή των µόνιµων Έργων. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς . Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των Έργων και η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισυ (1,50) m πάχος, χωρίς καµµιά άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κλπ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση της Υπηρεσίας. Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : α. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα υλικά αυτά θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή τους ώστε τα πιο καθαρά να χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώµατος, προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. 3 1.5.2 β. Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. γ. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και δ. Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Άρση καταπτώσεων Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος άρθρου. Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων µόνον στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές (καταπτώσεις, κατακρηµνίσεις). 1.5.3 Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ Όπως και στην παραγ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : α. β. γ. Καθαιρέσεις κτισµάτων Καθαιρέσεις λιθοδοµών Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων Οι καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώσεις ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη πληρωµής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.6.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών Η εργασία περιλαµβάνει : 1.6.2 α. την εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλικών που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά, σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη για την έδραση επιχωµάτων . β. Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση νησίδων, επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική απόθεση τους (προκειµένου για τα περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη). γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των απόθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους µέχρι την χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση έγκρισης της Υπηρεσίας. ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου Η εργασία περιλαµβάνει: α. την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ . και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε αναφέρεται. 4 δ. ε. στ. ζ. η. θ. ι. ια. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπ' όψη στον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCOTP (PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ180) τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή και κρασπεδορείθρων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές: - 1.6.3 Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ. µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. Γενικές εκσκαφές βράχου Η εργασία περιλαµβάνει: α. β. γ. δ. ε. στ. την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου τη κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ. 1.6.1.ε αναφέρεται την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) έως θ) του παρόντος την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 1.6.4 Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος) Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. ∆ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων. Άρση καταπτώσεων Η εργασία περιλαµβάνει: α. την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. β. τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων γ. την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2 στ) έως και θ) του παρόντος. 1.7 1.7.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Γενικές εκσκαφές 1.7.1.1 Γενικά: 5 Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3.00 µ. τότε για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο Γ-1της Τ.Σ.Υ 1.7.1.2 Eκσκαφές χαλαρών εδαφών Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε). 1.7.1.3 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.2. α) έως και ια). ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή. 1.7.1.4 Γενικές εκσκαφές βράχου Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ). ∆ιευκρινίζονται ότι όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και κλίσεις, η πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. ∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισµένες γραµµές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm θα επιµετράται για πληρωµή σαν εκσκαφή βράχου. Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή. 1.7.2 Άρση καταπτώσεων Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ3 άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.4.α) έως και γ). Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 2.1 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωµάτων οδοποιίας. 2. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων κατάλληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 2.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1 τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 2.3 µε τις όποιες βελτιώσεις, ΟΡΙΣΜΟΙ "Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε µε τα µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση και σε τµήµατα τέτοιων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 6 Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών. 2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.4.1 Τµήµατα επιχωµάτων Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Θεµέλιο Πυρήνας ΓΑΙΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από την αρχική επιφάνεια του εδάφους µετά τον καθαρισµό των ακατάλληλων υλικών και την κατάλληλη διαµόρφωση της επιφανείας ώστε να αγκυρώνεται το επίχωµα στο υπέδαφος και επιπλέον στρώση πάχους 0,30 µ. πάνω από την αρχική επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµελίου και στέψης Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµελίου και µεταβατικού τµήµατος Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση του υλικού των στρώσεων που το αποτελούν, πληρούν ορισµένες απαιτήσεις (φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης του υλικού της στέψης στο υποκείµενο βραχώδες τµήµα. Το πάχος του είναι 1 µ. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Μεταβατικό τµήµα Στέψη ΒΡΑΧΩ∆Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος πάχους 0,30 µ. σε επαφή µε το έδαφος στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα υλικά) και το τµήµα κάτω από αυτή , (µετά από τον ενδεχοµένως απαιτούµενο καθαρισµό, εκρίζωση, ή/ και αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών) και διαµόρφωση αναβαθµών για αγκύρωση. Το µέρος του επιχώµατος κάτω από τη Στρώση ΄Εδρασης του Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο), που εκτείνεται σε βάθος, από την πάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο., ίσο προς 1.00 µ. για τα οδοστρώµατα κυκλοφορίας ΚΟ, Κ1, Κ2, Κ2ε και Κ3 (και 0,80 µ. για τα οδοστρώµατα κυκλοφορίας Κ4 έως και Κ7) Το µέρος του επιχώµατος πάνω από το µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζεται από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη επιχώµατα και αποτελεί (ολόκληρο ή µέρος του) τη στρώση έδρασης του οδοστρώµατος. 2.4.2 Χρήσιµες επισηµάνσεις 2.4.2.1 Η "Στρώση έδρασης του Οδοστρώµατος " (Σ.Ε.Ο) είναι το αµέσως κάτω του οδοστρώµατος έδαφος ή υλικό επίχωσης το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠΧ-1 και τους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας. 2.4.2.2 Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό). 2.4.2.3 Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό) και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων. 2.4.2.4 Για την στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π) από ασύνδετο υλικό, όπως επίσης και για τη Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) θα έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ. 2.4.2.5 2.5 Σε κατασκευές επιχωµάτων υπερύψωσης παλαιών υφισταµένων οδών, εφόσον η διαφορά στάθµης µεταξύ των επιφανειών κυλίσεως παλαιάς και νέας οδού είναι µικρότερη από 60 εκ. η τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα αποσυντίθεται και θα αποµακρύνεται. Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα περιλαµβάνεται στην τιµή κατασκευής του επιχώµατος και δεν θα πληρώνεται ιδιαιτέρως. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.5.1 Επιχώµατα 7 2.5.1.1 Γαιώδη επιχώµατα 2.5.1.1.1 Υλικά γαιωδών επιχωµάτων α. Προέλευση β. Τα υλικά κατασκευής θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων-επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους ∆ηµοπράτησης ότι τα προϊόντα ορυγµάτων µιας περιοχής δεν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Ποιότητα υλικών Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων - επιχώσεων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠΧ-1 (Παρ.2.9.2 κλπ) Επισηµαίνεται κατ' αρχήν ότι για την περίπτωση γαιωδών εδαφών και σε σχέση µε την κατασκευή επιχωµάτων, αυτά (γαιώδη εδάφη) κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (∆εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων) Max πυκνότητα κατά την Κατηγορία ΧαρακτηριΌρια τροποποιηµένη εδαφικού στικά υλικού Atterberg δοκιµή υλικού συµπύκνωσης χγρ/µ3 Γαιώδες υλικό µε µέγιστη διάσταση LL< 40 ή Ε1 κόκκου D< LL<65 και > 1.600 200 χλστ και ΡΙ >(0.6 LL-9) περιεκτικότητ α σε κόκκους 200>D>150 xλστ µέχρι 25% Μέγιστος κόκκος < 100 Ε2 LL< 40 > 1.940 χλστ ∆ιερχόµενο % από Νο 200<25% Μέγιστος κόκκος < 80 LL< 30 Ε3 χλστ ∆ιερχόµενο % ΡΙ > 10 από Νο 200<25% Μέγιστος κόκκος < 80 χλστ ∆ιερχόµενο % από Νο 200<25% Ε4 Ε0 ΡΙ > 10 CBR* > 3 και διόγκωση ** < 3% <2% > 5 και διόγκωση ** < 2% < 1% Κατάλληλο > 10 και διόγκωση ** =0 0% Επίλεκτο Ι > 20 και διόγκωση ** =0 0% Επίλεκτο ΙΙ Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες Όπου : LL = PI = No 200 = *CBR LL< 30 = Παρατηρήσεις ως προς τη δυνατότητα χρησίµοποίησής τους για επιχώµατα Περιεκτικότητα σε οργανικά *** Αποδεκτό Ακατάλληλο Όριο Υδαρότητας Ε 105-86 Method 5 ∆είκτης Πλαστικότητας Ε 105 - 86 Μethod 6 Kόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων ΑΑSHTO : M-92 ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ. Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων συµπυκνωθέντων στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής 8 Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί τσιµεντωµένων εδαφών και για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί τόπου" ** = Κατά τη δοκιµή CBR *** = Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (AASHTO T 194). Υλικά κατηγορίας Εο (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: • • • Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γή, ριζόχωµα κλπ) Οργανούχων ∆ιογκούµενη άργιλος Επίσης: • Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασµένη ως SO3 µεγαλύτερη από 1.9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο BS 1377 δοκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από κατασκευές σκυροδέµατος, ή κατεργασµένο θραυστό αµµοχάλικο µε τσιµέντο (ΚΘΑ) , ή Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ). • Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασµένα ως SO3 µεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο BS 1377 δοκιµή 9 δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από µεταλλικές κατασκευές. • Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. • Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων θα πρέπει να γίνεται χρήση επίλεκτου υλικού πάνω από το θεµέλιο πάχους 1 µέτρου και στη συνέχεια συµπλήρωσης µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω 2.5.1.1.2 Κατασκευή γαιωδών επιχωµάτων α. Ετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν από την διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: 1. 2. 3. 4. 5. Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >=30% κ.β.) Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά > 5% και < 30% κ.β.) Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή επιχωµάτων. Στη συνέχεια τα διαστρωθέντα, κατάλληλα υλικά θα συµπυκνώνονται επιµελώς. Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον σε πυκνότητα ίση προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης. Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor E105-86 που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε την : ΜΕΘΟ∆Ο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο4 µικρότερο ή ίσο προς 7%. ΜΕΘΟ∆Ο ∆ : Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 µεγαλύτερο από 7%. β. Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. και σε πλάτος 2µ. πέρα από το πόδι του επιχώµατος, ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. ∆ιάστρωση Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. ∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Μελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση (min +4% σε ευθυγραµµία) για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. 9 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό). Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα όπως µε άσβυστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. γ. Συµπύκνωση Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. Για τα επιχώµατα οδικών έργων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/ και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E105-86 ∆οκιµή 11). Για τα υψηλά επιχώµατα (Η > 10 µ.) σε σηµαντικά έργα (αυτοκινητοδρόµων, αρτηριών µεγάλης σηµασίας, κλάδων κόµβων) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E 105-86 ∆οκιµή 11). Ο παραπάνω αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται σε εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στους όρους δηµοπράτησης, ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" (Ως "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά µε ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) µέχρι 7% κ.β) υλικά, για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιείται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας" (Dr): α. Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR. β. IV. Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR. Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε την µέθοδο της σχετικής πυκνότητας επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις: α. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. β. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν < 10 τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής. γ. V. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν >=10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: Dr= emax - e x 100 emax-emin όπου: e= είναι ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού. emax= είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D 4254-83. emin= είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ASTM D 4253-83. • Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 20C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (πχ έντονες βροχοπτώσεις, που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης στρώσης λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης) . 10 δ. Κυκλοφορία Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήµατα µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και δηµιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. Επιχώµατα από αργιλικά υλικά 2.5.1.2 2.5.1.2.1 Αργιλικά υλικά επιχωµάτων. α. Προέλευση - Ποιότητα Πρόκειται για υλικά που θα προέλθουν από τις εκσκαφές που θα διενεργηθούν σε αργίλους και αργιλικές µάργες, καστανού έως τεφρού χρώµατος, µέσης έως υψηλής πλαστικότητας, που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ως έχουν, κατατάσσονται γενικά στην κατηγορία Ε0 µε βάση τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. β. ∆ιαλογή - έλεγχος και κατάταξη υλικών εκσκαφής. Τα υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή των ορυγµάτων του έργου θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή επιχωµάτων µετά από κατάλληλη διαλογή, κατάταξη και έλεγχο. Συγκεκριµένα για την κατάταξη των υλικών σε κάθε θέση ορύγµατος θα εκτελούνται καταρχήν οι ακόλουθες δοκιµές: ∆οκιµή Συχνότητα Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα µία δοκιµή ανά 1000m3 (για κάθε διακριτή εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 1000m3 θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) Προσδιορισµός ορίων Atterberg Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας Με βάση τις παραπάνω δοκιµές θα γίνεται οµαδοποίηση και κατάταξη των υλικών κατά USCS και AASHTO. Στη συνέχεια για τα αργιλικά υλικά, που θα κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-6, Α-7 κατά AASHTO, θα εκτελούνται για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τους και τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους οι ακόλουθες δοκιµές: ∆οκιµή Συχνότητα Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) Μία δοκιµή ανά 5,000 m3 (για κάθε διακριτή εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 5000m3 θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών ∆οκιµή προσδιορισµού λόγου CBR, µε µέτρηση της διόγκωσης Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα θα διαχωρίζονται τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα και κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 των προδιαγραφών για οδικά έργα. Για την κατασκευή επιχωµάτων µε τα υλικά αυτά, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα βελτίωσης, προστασίας και ελέγχου. Οι ειδικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον έλεγχο των επιχωµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν στην κατασκευή επιχωµάτων µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 και περιέχουν οργανικά σε ποσοστό ≤ 5%. Τέλος οργανικά ή µικτά εδάφη, που περιέχουν ποσοστό οργανικών > 5 % θα θεωρούνται ακατάλληλα και δεν θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των επιχωµάτων της οδού. 2.5.1.2.2 Κατασκευή επιχωµάτων. α. Κατασκευή επιχωµάτων. Για την ικανοποιητική κατασκευή και συµπεριφορά των επιχωµάτων από τα παραπάνω αργιλικά υλικά µε µέγιστο ύψος 6µ. θεωρείται απαραίτητη η συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος τόσο των χρησιµοποιούµενων υλικών όσο και του συµπυκνωµένου υλικού του κατασκευασµένου επιχώµατος. Για το λόγο αυτό απαιτείται η επιτόπου εγκατάσταση ανεξάρτητου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, µε αποκλειστική αρµοδιότητα την εφαρµογή των µεθόδων και του ελέγχου που περιγράφονται στη συνέχεια. 11 Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών: • • • • • • • Κοκκοµέτρηση µε κόσκινα και αραιόµετρο Προσδιορισµός ορίων Atterberg Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (modified Proctor) Εργαστηριακή δοκιµή προσδιορισµού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR, µε παράλληλη µέτρηση της διόγκωσης Θα διαθέτει επίσης το κατάλληλο προσωπικό, που θα περιλαµβάνει: • • Επιστηµονικό διευθυντή εργαστηριού 8ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων οδοποιίας. Τεχνικό προσωπικό (εργαστηριακοί βοηθοί) 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε έργα οδοποιίας β. Κατασκευή και συµπύκνωση. Συµπύκνωση – ∆ιάστρωση. Κατά τη κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να γίνεται καλή και προσεκτική συµπύκνωση του υλικού, ώστε το σώµα του επιχώµατος να αποκτά την απαιτούµενη οµοιοµορφία, αντοχή και φέρουσα ικανότητα και να αποφευχθούν σηµαντικές καθιζήσεις ή αστοχία των πρανών. Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0,25m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. Κατά τη συµπύκνωση των αργιλικών στρώσεων, που βρίσκονται σε βάθος µεγαλύτερο του 1,0m από την έδραση του οδοστρώµατος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης ξηράς πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor. Η υγρασία του υλικού κατά τη συµπύκνωση θα πρέπει να είναι κατά 2÷3% µεγαλύτερη της βέλτιστης κατά Proctor. Αν η υγρασία του υλικού είναι διαφορετική της επιδιωκόµενης τιµής, τότε θα διορθώνεται µε κατάλληλη ύγρανση ή και ξήρανση. Η υψηλή υγρασία κατά τη συµπύκνωση εξασφαλίζει τον κορεσµό του υλικού και την προστασία του από µεταβολές της υγρασίας και διόγκωση. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλιώς θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή (π.χ. ενστρώσεις ξυλίτη) θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου µε κατάλληλη διαλογή και να αποµακρύνονται. Ευµεγέθη συµπαγή αργιλικά τεµάχη (συσσωµατώµατα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή θα πρέπει να θρυµµατίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να αποφεύγεται η ανοµοιοµορφία και ο κίνδυνος απώλειας της δοµής των τεµαχών αυτών σε περίπτωση διαβροχής, µετά την κατασκευή. Κατά την κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγµατοποιείται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός µικρού χρονικού διαστήµατος, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια µεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της απορροής. Εάν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από διαβροχή δεν θα γίνεται διάστρωση της επόµενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούµενων ιδιοτήτων. Η αποκατάσταση αυτή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε αναµόχλευση και επανασυµπύκνωση µε διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής µε απόξεση και επανακατασκευή του χαλαρωµένου τµήµατος. Κατά την κατασκευή θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επιφανειών ασυνέχειας. Τέτοιου είδους επιφάνειες µειωµένης αντοχής µπορεί να προκύψουν: • Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων λόγω ξήρανσης της υποκείµενης στρώσης µπορεί να δηµιουργηθεί ζώνη αυξηµένης υγρασίας και µειωµένης αντοχής στο κατώτερο τµήµα της νέας στρώσης. Γι’ αυτό θα πρέπει πριν την τοποθέτηση της επόµενης στρώσης να γίνεται ελεγχόµενη διαβροχή της επιφάνειας της υποκείµενης στρώσης. • ∆ηµιουργία λείων γυαλιστερών διατµητικών επιφανειών λόγω της κίνησης των µηχανηµάτων ή και της παρουσίας υλικών πολύ χαµηλής αντοχής. Περίπτωση βροχής ή διαβροχής αυξάνει αυτό το ενδεχόµενο. Σε περίπτωση που δηµιουργούνται τέτοιου είδους επιφάνειες θα πρέπει να γίνεται αναµόχλευση του υλικού πριν την τοποθέτηση της νέας στρώσης. 2.5.1.2.3 Σχεδιασµός και προστασία επιχώµατος. 12 Υλικά κατασκευής σώµατος επιχώµατος. Το ανώτερο τµήµα των επιχωµάτων της οδικής αρτηρίας, κάτω από το οδόστρωµα θα περιλαµβάνει στρώση έδρασης οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), πάχους 40÷50cm από υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4. Το τµήµα του επιχώµατος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. και έως βάθος 1m από τη στάθµη έδρασης του οδοστρώµατος, θα κατασκευάζεται από υλικά της κατηγορίας Ε1 ή ανώτερης. Θα αποφεύγεται δηλαδή η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 στο ανώτερο αυτό τµήµα του επιχώµατος. Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλο καταµερισµό των προϊόντων εκσκαφής κατά τη χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή επιχωµάτων. Συγκεκριµένα η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 θα περιοριστεί µόνο στις επιχώσεις των Cut & Cover και στην κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας, ύψους έως 6m. Υψηλά επιχώµατα, ύψους µεγαλύτερου των 6m, θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1 ή καλύτερη. Προστασία πρανών Για την προστασία του αργιλικού υλικού και την αποφυγή ανεπιθύµητης διαβροχής και επακόλουθης χαλάρωσης και διόγκωσής του, τα πρανή των επιχωµάτων θα πρέπει να καλύπτονται: Με στρώση φυτικών. Λόγω της πολύ χαµηλής υδροπερατότητας του αργιλικού σώµατος του επιχώµατος, υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να προκληθεί υπερκορεσµός και αστοχία της φυτικής στρώσης. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αλλά και για την προστασία των πρανών κατά την κατασκευή προτείνεται η τοποθέτηση συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου στραγγιστηρίου πάχους της τάξης των 50cm, σε όλη την επιφάνεια των πρανών των επιχωµάτων, κάτω από τα φυτικά. Η στραγγιστήρια στρώση θα διοχετεύει τα συλλεχθέντα ύδατα σε κατάλληλο σύστηµα απορροής (π.χ. πλευρική τάφρο) παρά τον πόδα του πρανούς του επιχώµατος. Έδραση Η έδραση του επιχώµατος θα γίνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος µετά την αφαίρεση των φυτικών γαιών. Η προστασία του ποδός του επιχώµατος από επιφανειακές απορροές θα προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα συλλογής (π.χ. πλευρική τάφρο). Η έδραση του επιχώµατος σε µαλακά ή διογκούµενα υλικά ή σε θέσεις όπου συναντάται υψηλός υπόγειος ορίζοντας θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση µε βάση ειδική εδαφοτεχνική µελέτη. 2.5.1.2.4 Έλεγχος του επιχώµατος. Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε στρώσης θα γίνονται οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες: ∆οκιµή Συχνότητα Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας αµέσως µετά τη Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 500 m3 για κάθε συµπύκνωση συµπυκνωµένη στρώση Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 2000 m3 για κάθε Proctor) συµπυκνωµένη στρώση Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινο Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m3 για κάθε Προσδιορισµός ορίων Atterberg συµπυκνωµένη στρώση Από τους ελέγχους θα κρίνεται εάν έχει επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ως προς την υγρασία και την πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού, µε βάση τα αναφερόµενα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και την ΠΤΠ.Χ1. 2.5.1.2.5 Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος. Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και των µεθόδων κατασκευής των αργιλικών επιχωµάτων θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα µε την έναρξη του έργου. Το δοκιµαστικό επίχωµα αποσκοπεί: • • Στην επιλογή των κατάλληλων µηχανηµάτων συµπύκνωσης Στον προσδιορισµό του ρυθµού διέλευσης των µηχανηµάτων 13 Στην εκτίµηση του ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης και του ικανοποιητικού θρυµµατισµού των συσσωµατωµάτων (αργιλικών τεµαχών) Στον έλεγχο των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του συµπυκνωµένου επιχώµατος και συγκεκριµένα του µέτρου συµπίεσης και της διατµητικής του αντοχής. • • Προτείνεται η κατασκευή δύο δοκιµαστικών επιχωµάτων, διαστάσεων 20m x 40m το καθένα. Τα δοκιµαστικά επιχώµατα θα κατασκευαστούν αποκλειστικά από αργιλικά υλικά, που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0, και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου 4 της ΠΤΠ.Χ1. Η συµπύκνωση του ενός επιχώµατος θα γίνεται σε στρώσεις οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης) 0,25m και του άλλου σε στρώσεις πάχους της τάξης των 0,35m. Κάθε δοκιµαστικό επίχωµα θα αποτελείται από πέντε (5) συνολικά στρώσεις. Κατά την κατασκευή κάθε στρώσης και για καθένα από τα δύο δοκιµαστικά επιχώµατα θα γίνεται χωροστάθµιση της επιφανείας της στρώσης και θα µετριέται για κάθε διέλευση του µηχανήµατος συµπύκνωσης η καθίζηση της επιφάνειας της στρώσης σε προκαθορισµένες θέσεις σε κάνναβο 5m x 5m. Με βάση τις µετρήσεις αυτές θα συνταχθούν για κάθε στρώση διαγράµµατα εξέλιξης των καθιζήσεων µε τον αριθµό διελεύσεων. Πέραν από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος κατά τη συµπύκνωση θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου δοκιµαστικού επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες: ∆οκιµή Κοκκοµετρική ανάλυση Προσδιορισµός ορίων Atterberg Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) ∆οκιµαστική φόρτιση πλάκας ∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης Τριαξονική δοκιµή CUPP Συχνότητα από δύο δοκιµές ανά στρώση για κάθε επίχωµα Σκοπός από δύο δοκιµές σε κάθε στρώση κατασκευασµένου επιχώµατος Προσδιορισµός χαρακτηριστικών συµπυκνωµένου επιχώµατος δύο δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό επίχωµα τρεις δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό επίχωµα Έλεγχος χαρακτηριστικών µε βάση τις προδιαγραφές από δύο δοκιµές σε αδιατάρακτα δείγµατα από καθένα κατασκευασµένο επίχωµα Κατάταξη του υλικού Προσδιορισµός µέτρου συµπίεσης Προσδιορισµός διατµητικής αντοχής Ο τελικός καθορισµός του είδους, των θέσεων και της συχνότητας των ελέγχων και των µετρήσεων για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του δοκιµαστικού επιχώµατος θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα και µε τα επιτόπου ευρήµατα. Με βάση την παρακολούθηση και τους ελέγχους του δοκιµαστικού επιχώµατος θα οριστικοποιηθεί η µέθοδος κατασκευής των επιχωµάτων, σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο εξοπλισµό, τον αριθµό διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων και θα ελεγχθούν οι προδιαγραφές ως προς τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης, καθώς και η ευστάθεια και συµπεριφορά των επιχωµάτων, ανάλογα µε το ύψος τους. 2.5.1.3 Βραχώδη επιχώµατα 2.5.1.3.1 Υλικά βραχωδών επιχωµάτων α. Προέλευση Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται από εκσκαφές βραχωδών ορυγµάτων. Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πάσης φύσεως κατάλληλα υλικά προερχόµενα από δανειοθαλάµους. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις δανειοθαλάµων εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς ειδικούς όρους ∆ηµοπράτησης. Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό καθ' όλη την διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων του άρθρου αυτού. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση, ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων του άρθρου αυτού. Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων του. β. Ποιότητα πετρώµατος Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 14 γ. Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κ.α. Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή µε την συµπύκνωση. Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α. Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης. β. Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας (1'') να είναι µικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι µικρότερη από 10%. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό από το οποίο θα λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθµιση. Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκοµετρική καµπύλη σύµφωνη µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: ∆ιάσταση Κόκκου διερχόµενο (κόσκινο) κατά βάρος D 90 - 100 D/4 D/16 D/64 45 - 60 25 - 45 15 - 35 Όπου D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του ∆οκιµαστικού Τµήµατος (Βλέπε παρακάτω). δ. Μορφή κόκκων Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%. Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η σχέση: L+G ≥3 2E όπου L= η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στο κόκκο. G= η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο κόκκος. E= η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο. Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. 2.5.1.3.2 α. Κατασκευή βραχωδών επιχωµάτων Προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης (βλέπε παραγρ.2.5.1.1.2.α) σ' όλο το βάθος, που απαιτείται όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθµη έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο πάντα κατόπιν συµφωνίας µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. β. ∆ιάστρωση 15 Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη επίκλιση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση /αποχέτευση. Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισµός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Το µέγιστο πάχος µετά την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 µ. για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω, ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: Ι15% < 5 και S85 Ι50% <25 S50 όπου: Ιx = το άνοιγµα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης. Sx = γ. το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης. Συµπύκνωση Ι. ΙΙ. Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεών του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από το ∆οκιµαστικό Τµήµα όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.5.1.4 Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται δονητικοί οδοστρωτήρες ελκόµενοι ή αυτοπροωθούµενοι µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25χγρ/εκ. (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας). Επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικοί οδοστρωτήρες µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδήρων ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. ΙΙΙ. Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισµού συµπύκνωσης, που αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 εκ. στο θεµέλιο και τον πυρήνα και από 0,3 εκ. στο µεταβατικό τµήµα. Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 εκ. από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 15 χλστ µε κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού ελέγχου της παρ. 2.5.1.5 (Ανοχές των περατωµένων επιφανειών) και µετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν. 2.5.1.4 IV. Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη µέθοδος στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την κατασκευή του «δοκιµαστικού τµήµατος», ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας. V. Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς την συµπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ. τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στην συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (ΙΙΙ). VI. Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως «ελάχιστη απαίτηση συµπύκνωσης» η διέλευση, σε κάθε συµπυκνούµενη στρώση κατ’ ελάχιστον έξι φορές δονητικού οδοστρωτήρα µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου ) µεγαλύτερου από 25 χγρ/εκ. ή στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. Κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος 16 Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, µε τρόπο ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Στην πρόταση θα περιέχονται : - Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού. Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών. Μέθοδο διάστρωσης. Πάχος στρώσεων, µέθοδο συµπύκνωσης και αριθµό διελεύσεων του εξοπλισµού. Εµπειρίες του προτεινόµενου τρόπου κατασκευής, µε ανάλογα υλικά. Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκρισή της θα εξαρτάται από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000µ3, µε στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της. Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος, θα προσδιορίζεται η κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού και η κοκκοµετρία και πυκνότητα του συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές θα χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 µ3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 δοκιµές κάθε τύπου . Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών που γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι τοµές θα γίνονται σ΄ όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 µ2 .Θα ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος, µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού. Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης µεθόδου. Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στην κρίση της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας. 2.5.1.5 Ανοχές των περατωµένων επιφανειών Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος θα επαληθεύονται µε πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1εκ., τοποθετηµένους στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατοµών που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20µ. Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 µ. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : - Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι µικρότερο του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης. Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει να είναι µικρότερη του ½ της τελευταίας στρώσης. Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 εκ. για την επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος. Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 εκ. επί του πυρήνα η των 10 εκ. επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ’ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώµατος, και µε µέγιστο µέγεθος 10 ή 6 εκ. αντίστοιχα. 2.5.1.6 Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κ.λ.π. Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων επιχωµατώσεων (και δανειοληψία) µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη (γεωµετρικό όγκο). 2.5.1.7 Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών (Α.Ε.Χ.) 2.5.1.7.1 Γενικά 1. Αν δεν προβλέπεται κατασκευή : 17 - Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων η Α.Ε.Χ ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο). 2. Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π., τότε έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ. και η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο ή της Σ.Α.Π. 3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγµάτων (Ι.Σ.Β.Ο), τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε Π.Τ.Π. Ο 150. Στάθµη 2.5.1.7.2 Η Α.Ε.Χ. δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύτερες από : 2.5.1.7.3 α. ± 20 χλστ. όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ’ αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ) β. ± 30 χλστ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 µ. 2. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0µ 2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ΄ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. 2.6.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης (γαιωδών και βραχωδών) και ειδικότερα : Η εργασία περιλαµβάνει : 2.6.2 α. Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά β. Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος [θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα (µόνο για βραχώδη επιχώµατα) και στέψη]. γ. ∆ιαλογή, ανάµιξη, ύγρανση ή ξήρανση, ιδιαίτερα για τα υλικά κατηγορίας Ε0 καθώς και πρόσθετος έλεγχος σύµφωνα µε την παραγρ. 2.5.1.2.2. δ. Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων (µετά την τυχόν αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων). ε. Κατασκευή της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» εκτός της «στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος» (όπου υπάρχει) εργασία η οποία περιλαµβάνεται σε άλλο κονδύλιο. στ. Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους ώστε να διαµορφωθεί µια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια. ζ. Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων ελέγχων υποχωρήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-4 της παρούσας Τ.Σ.Υ. η. ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν περιλαµβάνονται : - Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κλπ.) - Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών. Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου Η εργασία περιλαµβάνει : 18 α. Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων. β. Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση. Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 εκ. καθώς και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από επιφανειακά αµµοχάλικα εφ΄ όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή δανειοθαλάµου για προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας . γ. δ. Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση (από τις οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους). ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά κατάστασή του 2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 2.7.1 Κατασκευή επιχωµάτων Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάναις του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1 (α) έως και (ζ). Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, όπως επίσης και οι δαπάνες για την µεταφορά των δανείων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. 2.7.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος από δάνεια υλικά µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρικών στοιχείων για τη µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2 (α) έως και (ε). Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών που θα προκύψουν λόγω συνίζησης, καθίζησης κλπ. του επιχώµατος. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι επανεπιχώσεις του αποµένοντος όγκου, µετά την κατασκευή των έργων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσεως αγωγών (αποχετεύσεων οµβρίων και ακαθάρτων, υδρεύσεως , µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΟΤΕ, φωτοσήµανσης κλπ) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κλπ και ειδικότερα: 2.1.1 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 2.1.2 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 2.1.3 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 2.1.4 Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα. 2.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα άρθρα Γ-1, Γ-20 και Β-2 της ΤΣΥ, η ΠΤΠΟ-150, η ΠΤΠΧ 1, η ΠΤΠΤ-110, µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 2.3.1 «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επίχωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια): α. β. γ. της «ζώνης αγωγών και οχετών» των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα της περιοχής πάνω από τη ζώνη του οχετού 19 δ. κάτω από τα πεζοδρόµια και µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» οδοστρώµατος και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων. 2.3.2 «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι ύψος 0,30µ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 2.3.3 «Περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω επιφάνειας της «ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου 2.3.4 «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα. 2.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτωση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 2.5. Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται από τις προδιαγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.5.1 Θέµατα που αφορούν στο σύνολο των περιοχών που επανεπιχώνονται 2.5.1.1 Καταλληλότητα εδαφικού υλικού Η καταλληλότητα του εδαφικού υλικού για την επανεπίχωση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εξαρτάται από τις εδαφοτεχνικές ιδιότητες και την ικανότητα συµπύκνωσης τους. Με βάση τα παραπάνω τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1. και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορία ανάλογα προς την ικανότητα συµπυκνώσεως V1 V2 V3 Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DIN 18196 Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συνεκτικά, χονδρόκοκκα και µικτόκοκκα εδάφη Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST GU, GT, SU, ST UL, UM, TL, TM, TA Τα οργανικά κλπ εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατατάξεως DIN 18196 (HN, HZ, F, OU, OT, OH, OK) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω πίνακα υπ. αριθµ. 1 εξαρτάται από την σύνθεση των κόκκων του εδάφους, την µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: Κατηγορία V1 Βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση των καιρικών συνθηκών. Κατηγορίες V2 και V3 Αντίθετα, στις κατηγορίες αυτές βαρύνουσα σηµασία στην συµπύκνωση έχει η επίδραση της περιεκτικότητας σε νερό. Για την επιλογή του καταλληλότερου, για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία: - Σε συνεκτικά εδάφη, πολύ υγρά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπυκνώσεως. - Σε συνεκτικά εδάφη, πολύ ξηρά, η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µετά από έργο συµπυκνώσεως αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα - Γενικά ισχύει ότι η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους στο νερό και στην αποσάθρωση είναι ευχερέστερη από την συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 20 Τέλος σηµειώνεται ότι για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών να χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2και V3 2.5.1.2 Καθορισµός τρόπου συµπύκνωσης και πάχους στρώσεων Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθείµενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την οµάδα εδάφους των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. Στον παρακάτω πίνακα 2 δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις.ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ταξινόµηση εδαφών και µηχανηµάτων συµπύκνωσης Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους V1 V2 ΚαταλληΠάχος Αριθµός Καταλληλότητα Στρώσης ∆ιελεύ-σεων λότητα Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για την ζώνη του αγωγού) Ειδος Μηχανήµατος ∆ονητικός συµπιεστής Υπηρεσιακό βάρος σε χλρ Ελαφρός έως 25 + Μέσος 25-60 + ∆ονητής εκρήξεων Ελαφρός έως 100 0 ∆ονητικές πλάκες Ελαφρές έως 100 + Μέσες 100-300 + ∆ονητικός κύλινδρος Ελαφρός έως 600 + Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) ∆ονητικός συµπιεστής Μέσος 25-60 + Βαρύς 60-200 + ∆ονητής εκρήξεων Μέσος 100-500 0 Βαρύς 500 0 ∆ονητικές πλάκες Μέσες 300-750 + Βαριές 750 + ∆ονητικοί κύλινδροι 600-8000 + Πάχος Στρώσης Αριθµός ∆ιελεύ-σεων V3 Καταλληλότητα Πάχος Στρώσης Αριθµός ∆ιελεύ-σεως έως 15 20-40 20-30 έως 20 20-30 20-30 2-4 2-4 3-4 3-5 3-5 4-6 + + + 0 0 0 έως 15 15-30 15-20 έως 15 15-20 15-20 2-4 3-4 3-5 4-6 4-6 5-6 + + + - έως 10 10-30 20-30 - 2-4 2-4 3-5 - 20-40 40-50 20-40 30-50 30-50 40-70 20-50 2-4 2-4 3-4 3-4 3-5 3-5 4-6 + + + + 0 0 + 15-30 20-40 25-35 30-50 20-40 30-50 20-40 2-4 2-4 3-4 3-4 3-5 3-5 5-6 + + + + - 10-30 20-30 20-30 30-40 - 2-4 2-4 3-5 3-5 - Σηµειώσεις: + = Συνίσταται 0 = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 21 Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει αναγκαίο να µειωθούν τα διδόµενα πάχη των στρώσεων ( ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών). Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν διεξαχθεί δοκιµαστική συµπύκνωση, επιτρέπεται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσεων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (Ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους. 2.5.1.3 2.5.2 Έλεγχος βαθµού συµπυκνώσεως α. Ο βαθµός συµπυκνώσεως του υλικού πληρώσεως των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη ζώνη, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγρ. 2.5.2 µε την πρότυπη µέθοδο PROCTOR (STANDARD PROCTOR). Η εργαστηριακή δοκιµή συµπυκνώσεως θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης PROCTOR) , γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής συνθέσεως. Προκειµένου για χονδρόκοκκα υλικά θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠΧ1. β. Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπυκνώσεως δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100µ µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πληρώσεως ή κατά µέγιστο ανά 500 µ3 όγκου. γ. Αν οι τιµές βαθµού συµπυκνώσεως που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας, ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπυκνώσεως. δ. Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πληρώσεως και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπυκνώσεως που εκτελούνται όπως ορίζεται στην παρ. α αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία, τότε η Υπηρεσία µπορεί µετά από αίτηση του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών συµπυκνώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο β της παρούσας, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών των στρώσεων που συµπυκνούνται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπυκνώσεως, ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του πίνακα 2 της παρούσας Η µείωση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη για την έντεχνη κατασκευή της πληρώσεως των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης. Θέµατα που αφορούν ειδικά σε κάθε µία περιοχή Πέραν των αναφεροµένων στην παράγρ. 2.5.1 του παρόντος ισχύουν και τα ακόλουθα: 2.5.2.1 Περιοχή της «ζώνης των αγωγών» α. ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστικός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε πρέπει να αφαιρείται πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού, σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθιστάται µε µη συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συµπυκνούµενο, ώστε να αποφεύγεται στήριξη του αγωγού σε µία γραµµή ή ένα σηµείο. β. Υλικό πληρώσεως και συµπύκνωσή του Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µία όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή κατανοµή των κινητών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Γι΄ αυτό οι απαιτήσεις τόσο σε ότι αφορά στην ποιότητα του υλικού πληρώσεως όσο, κυρίως, της συµπυκνώσεως του είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και ειδικότερα: 1. Ως υλικό πλήρωσης πρέπει να χρησιµοποιείται αµµοχάλικο που να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: - ∆ιαβάθµιση Υλικού ∆ιάµετρος κοσκίνου 40 mm 30 mm 15mm 7mm 3mm 0,075mm(No200) - ∆ιερχόµενα ποσοστά (%) κατά βάρος 100% 70-100% 50-85% 35-80% 25-70% <12% Το υλικό πρέπει να είναι καλώς διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να είναι D60 ≥5 22 D10 Όπου : D60 D10 - Η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού Η διάµετρος του κόσκινου δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου (του διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας Ρ.Ι. ≤ 10% 2. Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: - 100% της STANDARD PROCTOR σε µη συνενκτικά υλικά της κατηγορίας V1 (ή 103%) της STANDARD PROCTOR σε υλικό κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196). - 97% της STANDARD PROCTOR σε συνεκτικά κατηγοριών V2 και V3 3. Κάθε στρώση πληρώσεως πρέπει να συµπιέζεται χωριστά. Ενδεικτικές τιµές για το ύψος της πληρώσεως όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων αναφέρονται, στον πίνακα 2 της παρούσας προδιαγραφής. Στην προκείµενη περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικαλύψεως 0,30µ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 4. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και η συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού, για την αποφυγή µετατοπίσεως και υπερυψώσεως. Αυτό πρέπει να παίρνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 5 - - 2.5.2.2 Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40µ. πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί και να συµπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00µ, λόγω των παρουσιαζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10, µε ελάχιστο πάχος t min =0,15m Περιοχή πάνω από την «ζώνη του αγωγού» α. Πάχος στρώσεων Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, που το µηχάνηµα συµπύκνωσης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσεως, µε τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον πίνακα 2 της παρούσας. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν τον πίνακα αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές αποδόσεως. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις), είναι δυνατόν να γίνει αναγκαίο να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων που δίνονται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν, µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Αν δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση, επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους στρώσεως που δίνονται στον πίνακα 2. β. Συµπύκνωση Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε 1. Ζώνη πάχους κατ΄ ελάχιστον 0,50µ κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υποβάσεως θα συµπυκνούνται σε ποσοστό: - 100% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 (ή 103% της STANDARD PROCTOR σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196) - 97% της STANDARD PROCTOR για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3 2. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη της παραγρ. β1 και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συµπυκνούται σε : 23 - Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκειµένου για µη συνεκτικό υλικό πληρώσεως κατηγορίας V1 (ή 97% της STANDARD PROCTOR σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DIN 18196) - Ποσοστό 95% της STANDARD PROCTOR προκειµένου για συνεκτικό υλικό πληρώσεως της κατηγορίας V2 και V3 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος, τότε το υλικό πληρώσεως από την τελική επιφάνεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι την ζώνη του αγωγού θα συµπυκνούται όπως στην παραπάνω παράγρ. β.2 Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 εκ πάνω από την κορυφή του σωλήνα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη του έργου. Το είδος της µηχανικής συµπιέσεως εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. γ. Ειδικές επισηµάνσεις 2.5.2.3 - Ειδικές φορτίσεις κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται - Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. Μεταβατικά επιχώµατα α. Υλικό επανεπίχωσης Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατοµείου κατηγορίας Ε4 µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. β. Τοποθέτηση του υλικού 1. Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στην µελέτη του έργου ή/και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται ταυτόχρονα συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές για την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 2. Ο βαθµός συµπυκνώσεως των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: - - Για οχετούς ή φρεάτια κλπ κάτω από οδόστρωµα Ι. Ζώνη πάχους κατ΄ελάχιστο 0,50µ κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υποβάσεως θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της STANDARD PROCTOR ΙΙ. Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη Ι θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR Για οχετούς ή φρεάτια κλπ εκτός οδοστρώµατος Όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της STANDARD PROCTOR. 3. Τα αναφερόµενα στις παραγρ. του παρόντος 2.5.2.1.α. (διαµόρφωση πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού) και 2.5.3.1 (τάφροι αγωγών µε αντιστήριξη) ισχύουν και για τα µεταβατικά επιχώµατα. 4. Για την συµπύκνωση, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα 2 για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού 5. Για τον έλεγχο του βαθµού συµπυκνώσεως ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 2.5.1.3 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µη υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κλπ. 2.5.2.4 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια 24 α. Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό, που η κοκκοµετρική διαβάθµισή του θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα, στον παρακάτω πίνακα υπ. αριθ. 4, όρια. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Αριθµός κοσκίνου (Αµερικ. πρότυπα τετραγωνικής οπής, A.A.S.H.O.:M 92) Ανοιγµα οπής Σε ίντσες Σε χιλιοστά 3’’ 76,2 2’’ 50,8 1 ½’’ 38,1 1 1/4’’ 31,7 1’’ 25,4 3/4’’ 19,1 3/8’’ 9,52 Νο 4 4,76 Νο 10 2,00 Νο 40 0,42 Νο 200 0,074 β. ∆ιερχόµενο % (κατά βάρος) ∆ιαβάθµιση ∆ιαβάθµιση 100 83-100 65-95 47-77 33-63 23-50 13-30 5-15 100 70-100 50-80 35-65 25-50 15-30 5-15 Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο PROCTOR. 2.5.3 γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. Πρόσθετες απαιτήσεις 2.5.3.1 Τάφροι αγωγών µε αντιστήριξη Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πληρώσεως θα γίνεται, ανάλογα µε το είδος της αντιστηρίξεως που χρησιµοποιείται κάθε φορά, ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πληρώσεως και των παρειών της τάφρου. Γι’ αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστηρίξεως, πρέπει να τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται τµηµατικά, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που ελευθερώθηκε µε υλικό πληρώσεως και η συµπύκνωση αυτού. Όµοια, και σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστηρίξεως, πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά, σε τόσο δε ύψος κάθε φορά, ώστε στο τµήµα της τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση, σε στρώσεις, του υλικού πληρώσεως και η συµπύκνωση αυτού. 2.5.3.2 Αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό. Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα, πρέπει, αµέσως µετά την τοποθέτηση του αγωγού, η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Η οριστική ανακατασκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή, και αν είναι δυνατόν µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. Αν κατ’ εξαίρεση, η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως, πρέπει ευθύς µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να κλεισθεί µε προσωρινή επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικαλύψεως, πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.6.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» Η εργασία περιλαµβάνει: α. Την διαµόρφωση που πυθµένα της τάφρου β. Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου του κατάλληλου κοκκώδους υλικού. γ. Την διάστρωση κατά στρώσεις και συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν λόγω υλικού. δ. Την χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού. 25 2.6.2 ε. Την διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπυκνώσεως στ. Την κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και κατακόρυφων) ζ. Την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών , οχετών κλπ σε περίπτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. η. Την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών , οχετών κλπ. όπως και της προστατευτικής επενδύσεώς τους, από νερά, διαβρώσεις κλπ. θ. Τη λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από την «ζώνη αγωγών και οχετών» Η εργασία περιλαµβάνει: 2.6.3 α. Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου εδαφικού υλικού µε ικανότητα συµπύκνωσης V1 ή V2 ή/και V3 από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια. β. Την αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 2.5.3.2 του παρόντος. γ. Όλες τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται στις παραγρ. 2.6.1.γ έως και η. του παρόντος. δ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά µεταβατικών επιχωµάτων. Η εργασία περιλαµβάνει: α. β. 2.6.4 Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ. 2.6.1 του παρόντος Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 2.6.2.β του παρόντος. Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια Η εργασία περιλαµβάνει: α. Όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγρ. 2.6.1 του παρόντος. β. Την δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγρ. 2.6.2.β. του παρόντος. γ. Τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 2.7.1 Επιµέτρηση 2.7.1.1 Γενικά Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο κάτω οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου, ή κλίσεις πρανών κλπ σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στη µελέτη του έργου δεν επιµετράται για πληρωµή. 2.7.1.2 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει από τις γραµµές θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα και παρειών σκάµµατος όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1.7.1.2 και άνω επιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί βάσει εγκεκριµένης µελέτης. Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του υλικού της ζώνης αγωγού, γίνεται, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30µ πάνω από την νοητή εφαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή οχετών. 2.7.1.3 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» 26 Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1.7.1.2.β., πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώνης αγωγού και άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον χρόνο της επιχώσεως, αφαιρουµένου όµως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώµατος ή στρώσεως φυτικών κλπ. 2.7.1.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 επανεπίχωσης µε όγκο που προκύπτει µεταξύ: 2.7.1.5 α. Των γραµµών θεωρητικής εκσκαφής (Γ.Θ.Ε.) πυθµένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο Γ-1. 7.1.2. β. Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος και πλάτους 0,50 µ στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσεως β:υ = 1:1 µέχρι το πρανές αυτό να κόψει την προσκείµενη Γ.Θ.Ε. γ. Της γραµµής εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου. δ. Από τον παραπάνω όγκο που ορίζεται µεταξύ των γραµµών των α, β, γ θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το τυχόν σκυρόδεµα εδράσεως αυτών. Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ3 έτοιµης κατασκευής επανεπίχωσης µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής. 2.7.2 Πληρωµή 2.7.2.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά ζώνης αγωγών και οχετών. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.1(α) έως και (θ). 2.7.2.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη ζώνη οχετών και αγωγών. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.2.(α) έως και (δ). 2.7.2.3 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά µεταβατικών επιχωµάτων Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.3.(α) έως και (β). 2.7.2.4 Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 2.6.4.(α) και (γ). ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η κατασκευή υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών. 3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.2.1 Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 µε τις όποιες βελτιώσεις , τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 3.2.2 Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές (Σ)ΣΚ στις οποίες παραπέµπει ο Κ.Τ.Σ. ΄97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων προδιαγραφών ASTM που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ASTM, DIN και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές κ.λ.π. (Σ)ΣΚ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ /ΠΡΟΤΥΠΑ Σ(ΣΚ) 27 Αριθµός Προτύπου Σ Αντίστοιχο άλλο Πρότυπο Θέµα Σ 301-84 ASTM C 127 Προσδιορισµός ειδικού χονδρόκκοκων αδρανών Σ 302-84 ASTM C 128 Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρανών Σ 303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος Σ 304-84 ΕΛΟΤ 722 Έλεγχος αντοχής σε θλίψη προτύπων δοκιµίων σκυροδέµατος Σ 305-84 ASTM C 117 Προσδιορισµός υλικού λεπτότερου από 75 χλστ. Σε αδρανή υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) Σ 306-84 ASTM C 142 Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανή Σ 307-84 ASTM C 233 Ειδική προδιαγραφή για αερακτικά πρόσθετα για το σκυρόδεµα βάρους και απορροφητικότητας και C 260 Σ 308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα σκυροδέµατος Σ 309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης Σ 310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE Σ 311-84 ASTM C 231 Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της πίεσης Σ 312-84 ASTM C 280 Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) Σ 313-84 ASTM C 403 Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε αντίσταση σε διείσδυση Σ 314-84 ASTM C 156 Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος και C 309 Σ 315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκκοκα αδρανή για σκυρόδεµα Σ 316-84 ASTM C 642 Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κενών στο σκληρυµένο σκυρόδεµα Σ 317-84 ASTM C 627 Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του τσιµέντου (χηµική µέθοδος) Σ 318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης Σ 320-84 ASTM C1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών Σ 321-84 ASTM C 88 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη χρησιµοποίηση θειικού νάτρίου ή θειικού µαγνησίου Σ 322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά Σ 323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος Σ 326-84 ASTM C 123 Προσδιορισµός της Περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους µικρού ειδικού βάρους Σ 328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα Σ 331-84 ASTM C 309 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος και C 156 Σ 332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών Σ 333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος Σ 334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 28 Αριθµός Προτύπου Σ Αντίστοιχο άλλο Πρότυπο Θέµα Σ 335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος Σ 336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης Σ 337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος Σ 338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα Σ 341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος Σ 342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπέρηχων στο σκυρόδεµα Σ 343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα Σ 345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) Σ 346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου Σ 350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά, άλατα διαλυτά σε HCI Σ 363-84 ASTM C 87 Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων µε λεπτά αδρανή Αριθµός Θέµα Προτύπου Σ ΕΛΟΤ - 344* Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή ΕΛΟΤ - 345* Το ύδωρ ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος ΕΛΟΤ - 346* Το έτοιµο σκυρόδεµα ΕΛΟΤ - 408* Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα ΕΛΟΤ - 515* Σκυροδέτηση όταν η Θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή ΕΛΟΤ - 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος ΕΛΟΤ - 517* Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή ΕΛΟΤ - 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη * Σχέδια Προτύπων του Ελληνικού Οργανισµού Προτυποποίησης που περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 3.2.3 Οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα ακολουθούν την ονοµατολογία και χαρακτηριστική αντοχή fck όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2 του Κ.Τ.Σ. ‘97 3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Ισχύουν όπως αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 3.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.5.1 Γενικά 3.5.1.1 Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και διαµόρφωση σκυροδέµατος της επιθυµητής κατηγορίας και των υλικών και µέσων που απαιτούνται για αυτό. Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται: 3.5.1.2 α. Σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, µε προσµίξεις ελαφρύτερων ή βαρύτερων αδρανών και µε αδρανή που προέρχονται από τη θραύση παλαιού σκυροδέµατος. β. Οι διατάξεις οι σχετικές µε την προµήθεια και τοποθέτηση των κοινών χαλύβων του οπλισµένου σκυροδέµατος και των τενόντων προέντασης του προεντεταµένου σκυροδέµατος, περιλαµβάνονται όµως κατασκευαστικές διατάξεις σχετικές µε την απόσταση των ράβδων οπλισµού και τις επικαλύψεις τους. 29 γ. 3.5.2 ∆ιατάξεις σχετικές µε τις µεθόδους υπολογισµού, τις επιτρεπόµενες τάσεις κλπ για τις οποίες εφαρµόζονται οι κανονισµοί και προδιαγραφές, στους οποίους παραπέµπουν οι σχετικές διατάξεις του ΚΜΕ. Τροποποιήσεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη. 3.5.2.1 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», γενικώς υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων του, εκτός των παρ. 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του Κ.Τ.Σ. ‘97 3.5.2.2 Όπου στον Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», υπονοείται στα πλαίσια της παρούσας ΤΣΥ (και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης) ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς ο Κ.Τ.Σ. ΄97 αναφέρεται σε τρίτον (λχ εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κλπ). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, εκτός αν στον Κ.Τ.Σ. ΄97 ή στην κείµενη νοµοθεσία ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Οµοίως υπονοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ ΄97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή "εκείνος που ζητά" (λόγω χάρη τη µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά 3.5.2.3 Η παράγραφος 4.3.4.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: «Για την περίπτωση που ο Ανάδοχος του έργου προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από επιχείρηση λατοµείου, τότε µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που θα παραδοθούν µε ανοχές που δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των 4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4.3.2.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97. Η συµφωνία µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου παραγωγής θα τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία» 3.5.2.4 Η παρ. 4.3.4.10 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: «Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει στον Ανάδοχο να προµηθεύεται αδρανή από το συγκεκριµένο λατοµείο» 3.5.2.5 Η παρ.5.2.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την κατακύρωση του δηµοπρατούµενου έργου σ΄ αυτόν, να συντάξει τις απαιτούµενες (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης) µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κλπ, που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου και τους όρους δηµοπράτησης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης που καθορίστηκαν όπως παραπάνω, µετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα εφαρµοστούν στο υπόψη έργο» 3.5.2.6 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: «Η µελέτη σύνθεσης σκυροδέµατος θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, µε τα αδρανή, το τσιµέντο, τα πρόσθετα και πιθανώς το νερό, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» 3.5.2.7 Η παρ. 5.2.3.2 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: «Εάν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παρ.5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να επιφέρει όλες τις αναγκαίες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο» 3.5.2.8 Η παρ. 5.2.3.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιείται ως εξής: «Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 στη Μελέτη σύνθεσης θα δίνεται και η καµπύλη του λόγου νερό/τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 ΜΡα (30χγρ/εκ2) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fm» 30 3.5.2.9 Η τελευταία πρόταση της παρ. 8.6 του Κ.Τ.Σ. ΄97 «Αν πρόκειται ...... κάθιση» καταργείται 3.5.2.10 Η παρ. 12.1.1.14 του Κ.Τ.Σ. ΄97 τροποποιείται ως εξής: «Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει στην Υπηρεσία το δικαίωµα να ελέγχει το εργοστάσιο από το οποίο προµηθεύεται σκυρόδεµα ως προς την τήρηση αυτής της προδιαγραφής. Άλλως η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την αγορά και χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο σκυροδέµατος» 3.5.2.11 Τόσον η παρ. 13.3.2, όσον και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παρ. 13.4.1 του Κ.Τ.Σ. ‘97 τροποποιούνται ως εξής: «Η Υπηρεσία ή ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου» 3.5.3 Προσθήκες στον Κ.Τ.Σ. ΄97 Συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κ.Τ.Σ. ΄97 ισχύουν και τα ακόλουθα: 3.5.3.1 3.5.3.2 Στο τέλος της παρ. 3.20 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι (ορισµοί): «3.21 «Σκυρόδεµα επί τόπου» λέγεται το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση. 3.22 «Πρόχυτο σκυρόδεµα» , αναφέρεται σε µεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδεµα σκληρυνθεί 3.23 «Νωπό σκυρόδεµα», λέγεται το σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο 3.24 «Σκληρυµένο σκυρόδεµα» λέγεται το σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε δεν είναι πια κατεργάσιµο.» Στο τέλος της παρ. 4.3.2.16 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: « Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου εναπόκειται στην Υπηρεσία» 3.5.3.3 Προστίθεται νέα παράγραφος 4.3.2.20 ως εξής: «4.3.2.20Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-408 (όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΟΚ (πχ σειρά κόσκίνων ISO κλπ). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να περιγράφονται µε ανάλογη ακρίβεια (προς τις τρεις σειρές των αποδεκτών από αυτήν την προδιαγραφή κόσκινων) οι καµπύλες κοκκοµετρικής ανάλυσης των ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV . Στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Για τα κόσκινα αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4.3.2.1» 3.5.3.4 Στο τέλος της παρ. 4.3.4.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: « Σε κάθε περίπτωση όµως θα γίνεται το ακόλουθο ελάχιστο πλήθος ελέγχων καταλληλότητας των χρησιµοποιουµένων αδρανών: - Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: Μία (1) δοκιµή ανά 300µ3 έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος - Έλεγχος υγείας των πετρωµάτων : τρεις (3) δοκιµές ανά πηγή αδρανών» 3.5.3.5 Μετά την παρ. 4.4.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: «4.4.5 Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και του τυχόν πάγου) θα λαµβάνεται υπόψη η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που θα αφαιρείται από την καθοριζόµενη ποσότητα του νερού ανάµιξης που έχει προσδιορισθεί από τη µελέτη σύνθεσης 4.4.6 Η ποσότητα νερού ανάµιξης που θα προστίθεται στο µίγµα θα πρέπει να µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος» 31 3.5.3.6 Μετά την παράγραφο 4.5.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «4.5.10 3.5.3.7 Τα πρόσθετα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµοκρασίες και την αλλοίωση (Tampering). Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή» Μετά την 5.2.3.4 του Κ.Τ.Σ.΄97 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «5.3.2.5 Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης µε τα οποία έγινε η µελέτη σύνθεσης είναι ο Ανάδοχος του έργου, εκτός αν έχει τεθεί από την Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης που θα πρέπει να τηρηθεί κατά την µελέτη σύνθεσης από τον Ανάδοχο του έργου» 3.5.3.8 Μετά την παρ. 6.9 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «6.10 Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος θα γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής απαγορευµένης της ανάµιξης µε τα χέρια. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 12.1.2.3 6.11 Στην θέση ανάµιξης θα πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που θα περιλαµβάνουν : α. β. γ. δ. ε. στ. ζ. Κατηγορία της αντοχής του σκυροδέµατος Στοιχεία τσιµέντου (τύπου και κατηγορία αντοχής, ποσότητα τσιµέντου και περιεκτικότητα σε χιλιόγραµµα ανά κυβικό µέτρο παραγώµενου σκυροδέµατος) Στοιχεία αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα) Η κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο χαρακτηριστικό του, µέτρησης του εργάσιµου, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης). Τα πρόσθετα του σκυροδέµατος (είδος και ποσότητα) Ο λόγος νερού προς τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) Το βάρος ή όγκος του νερού ανά µ3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 6.12 Τα µηχανήµατα ανάµιξης του σκυροδέµατος (αναµικτήρες) θα είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των συστατικών των υλικών µέσα στη µάζα το νωπού σκυροδέµατος. Οι αναµικτήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Καλό είναι να υπάρχουν µηχανικά µέσα µέτρησης των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Πάντως, η ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα πρέπει να είναι ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, να γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος µε σταθερή εργασιµότητα. 6.13 ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περιστροφής: α. β. γ. Κατακόρυφου άξονα Οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) Κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) Εξάλλου από πλευράς της κινούσας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: α. β. Αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης Αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα Γενικά κατά σειρά καταλληλότητας προτιµώνται αναµικτήρες των αρχικών κατηγοριών των παραπάνω διακρίσεων, ανάλογα µε την σπουδαιότητα του έργου. Έτσι σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρησιµοποίηση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε σοβαρά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα. Σε ειδικές περιπτώσεις µικρών έργων δευτερεύουσας σηµασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, µπορούν να µην εφαρµοστούν τα προδιαγραφόµενα σε αυτήν την παράγραφο για την εκλογή των αναµικτήρων. 6.14 Οι αναµικτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή και υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές σε σχέση προς τα σχέδια του εργοστασίου, τυχόν δε εφθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται. 32 Ειδικότερα ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αναµικτήρων των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης (blades) παρουσιάζουν φθορά πάνω από 10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή, ∆εν θα επιτρέπεται επίσης η χρησιµοποίηση του µηχανήµατος αν προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα στερεοποιηµένα εντός του τυµπάνου και των µερών του κονιάµατα ή τσιµέντα. 6.15 ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για την σωστή ανάµιξης και λειτουργία. Σαν απόδοση του αναµικτήρα πάντως ορίζεται ως ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος) 6.16 Οι αναµικτήρες δεν θα χρησιµοποιούνται µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερης αυτής που συνίσταται από τον κατασκευαστή, Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 6.17 Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Το υπόψη σκυρόδεµα θα απορρίπτεται και η σχετική ευθύνη και έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6.18 Απαιτούµενος εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 6.18.1 Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συσκευή ζύγισης, η οποία θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης σε βαθµονοµηµένη κλίµακα σε µονάδες χιλιόγραµµων που θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης, από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου, ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 6.18.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα εκτελείται βαθµονόµηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης πρέπει να κατατίθενται στην Υπηρεσία. 6.18.3 Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, θα γίνονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 6.18.4 Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που θα επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους απαιτούµενου επί πλέον ύδατος στο µίγµα. 6.18.5 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να ρυθµίζονται, η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, του τσιµέντου µε τα αδρανή. Αυτή η ρύθµιση θα επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 6.18.6 Ο εξοπλισµός µέτρησης θα διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, που θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία, και ο οποίος θα καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον αναµικτήρα. Ο µηχανισµός θα παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή, σε διαγραµµισµένη ταινία, του βάρους του τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς και του χρόνου ανάµιξης ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των πέντε λεπτών. 6.18.7 Η ταινία , που θα χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, θα στηρίζεται καθ’ όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία βάση ώστε να είναι δυνατές σηµειώσεις µε το χέρι, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό τµήµα της ταινίας θα πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από τριάντα (30) λεπτά. Κάθε ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι δε ποσότητες και ο χρόνος να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού θα παραδίδονται στην Υπηρεσία. 6.18.8 Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 33 6.18.9 Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή όγκο, Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 6.18.10 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των άλλων προσµίκτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των προσµίκτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής, για την µεταβολή της ποσότητας των προσµίκτων. 6.18.11 Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος.» 3.5.3.9 3.5.3.10 Στο τέλος της παραγράφου 7.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «7.4 Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους 7.5 Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να εµποδίζουν την απόµιξη» Στο τέλος της παραγράφου 8.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «8.12 Το εργοταξιακό σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξή του, ώστε να µην ελαττώνεται το εργάσιµό του και να µην αλλάζει η σύνθεσή του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει την µία ώρα κατά τον χειµώνα και 3/4 της ώρας κατά το καλοκαίρι. Σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου έναρξης πήξης του τσιµέντου. 8.13 Το έτοιµο σκυρόδεµα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοσή του στο εργοτάξιο. 8.14 Πριν από την διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέµατος θα πρέπει να γίνεται προσεκτικό καθάρισµα των ξυλότυπων από διάφορα υλικά που πιθανόν να υπάρχουν, όπως πριονίδια, µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κλπ. Πριν από την έναρξη του κάθε τµήµατος του έργου, το ήδη ολοκληρωµένο τµήµα πρέπει να επιθεωρείται και να ειδοποιείται η Υπηρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι θα µπορούσε να επηρεάσει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. Η µεθοδολογία αυτή υπόκειται σε έγκριση από την Υπηρεσία. 8.15 Η διάστρωση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλότυπων και του οπλισµού, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων των εγκαταστάσεων πάσης φύσης που τυχόν προορίζονται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος πρέπει να παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που θα παρακολουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλότυπων. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία θα πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. (Βλέπε σχετικά άρθρο Γ-5.5.4.8). 8.16 Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος υπό βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή, 8.17 Επίσης η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την διάστρωση όσες φορές οι καιρικές συνθήκες γενικά (ήλιος, θερµότητα, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κλπ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική διάστρωση και πήξη του σκυροδέµατος. 8.18 Η διάστρωση θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η πρόοδος της διάστρωσης πρέπει να έχει τέτοιο ρυθµό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής και οµαλή µέχρι πλήρους συµπλήρωσης του τµήµατος του έργου που έχει προκαθοριστεί και το σκυρόδεµα να είναι πάντοτε νωπό και µε το εργάσιµο που έχει προκαθοριστεί. 8.19 Η διάστρωση θα γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που να εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών 34 εργασίας, η διάστρωση πρέπει να γίνεται αρκετά γρήγορα και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµείνει ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ των στρώσεων. 3.5.3.11 8.20 Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 8.21 Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους που προβλέπονται στις µελέτες (διάστρωση κάτω από το νερό, διάστρωση µε πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κ.λ.π.) θα γίνεται βάσει ειδικών κάθε φορά µελετών που απαιτούν ειδική εµπειρία και που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 8.22 Πριν από κάθε σκυροδέτηση θα προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία (βλέπε και παρ. 8.15) που θα αφορά κατ΄ ελάχιστον: - Την στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων ( η επιθεώρηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων αφορά τη συµµόρφωσή τους µε την µελέτη, καθώς και την καλή εκτέλεση τους. Ο έλεγχος εξαρτάται από την σπουδαιότητα του έργου. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται λεπτοµερώς στα σοβαρά και δύσκολα έργα και στις λεπτές κατασκευές, ενώ µπορεί να περιορισθεί σε οπτικό έλεγχο σε ένα µεγάλο βαθµό από συνήθη οικοδοµικά έργα). - Την οµοιόµορφη επικάλυψη των καλουπιών µε προϊόντα που διευκολύνουν το ξεκαλούπωµα - Την στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων. - Την συµφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων µε τα κατασκευαστικά σχέδια. - Την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης. - Την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης - Την θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), την στερέωσή τους, την ποιότητα των συνδέσεών τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί). - Την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες. - Την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωσή τους. Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλότυπου - Την παρουσία στο εργοτάξιο του εξοπλισµού που απαιτείται για την έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος - Την καλή κατάσταση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την έγχυση και την συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 8.23 Επίσης θα πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος εξοπλισµός ώστε οι εργασίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν όπως πρέπει ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης. Η τελευταία απαίτηση θα εφαρµόζεται σε σοβαρά έργα και θα πρέπει να γίνεται µνεία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί τη φέρει ο Ανάδοχος. 8.24 Επί πλέον, πριν από την έναρξη παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι υπάρχουν όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέµατος» Στο τέλος της παρ. 9.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «9.6 Η συµπύκνωση µε δόνηση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και να ακολουθεί τους εξής κανόνες: α. Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ήθελε ορισθεί από την Υπηρεσία διαφορετική, όπως αναφέρεται παρακάτω Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές θα συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επιφανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας όπως πχ καταστρώµατα, δοκοί και πλάκες γεφυρών και κτιρίων. 35 ∆ονητές πάνω στους ξυλότυπους θα χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κλπ). β. Ο τύπος των δονητών υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Πρέπει να είναι ικανοί να µεταδώσουν στο σκυρόδεµα δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών ανά πρώτο λεπτό, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών ώστε να γίνεται δυνατή η συµπύκνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση τους στους ξυλότυπους. δ. Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να επηρεάζεται το σκυρόδεµα σε κάθε θέση µέσα στους ξυλότυπους γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κλπ ε. Η δόνηση θα εφαρµόζεται στο σκυρόδεµα που έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί δονητές θα µπαίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεµα βραδέως και θα διατηρούνται κατά το δυνατόν σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατοµές, ή δύσκολα προσπελάσιµες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση ώστε να επέρχεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος αλλά δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από το απαιτούµενο, γιατί τότε προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. στ. Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή µέσα στην υποκείµενη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση οµαλής επιφανείας. ζ. Οι δονητές που εφαρµόζονται πάνω στους ξυλότυπους θα προσαρµόζονται σε αυτούς κατά τρόπο ώστε να µεταδίδουν επαρκή δόνηση στο σκυρόδεµα και θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Οριζόντια οι δονητές πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του Κ.Τ.Σ. ‘97 η. Η δόνηση πρέπει να συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους ξυλότυπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κλπ) ώστε να προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. θ. Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, µπορεί να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, κάτω από τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής συστολής , τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού. 9.7 3.5.3.12 Στο σηµείο διάστρωσης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµοι, εκτός από τους εργαζόµενους δονητές που έχουν προγραµµατισθεί και πρόσθετοι δονητές που θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κλπ.» Στο τέλος της παραγράφου 10.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφανείας µε ασφαλτικά ή άλλης φύσης υλικά (πχ στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κλπ) θα γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου παρασκευής του υλικού συντήρησης για την συµβιβαστότητα του µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης. Επισηµαίνεται ότι στις θέσεις των αρµών εργασίας η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται µε υγρασία απαγορευοµένης της χρήσης µεµβράνης.» 3.5.3.13 Μετά την παρ. 10.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «10.9 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η απαιτούµενη υγρασία κατά τη συντήρηση εξασφαλίζεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα: Αν πρόκειται για προκατασκευασµένα στοιχεία αυτά τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού. Αν πρόκειται για δάπεδα ή για πλάκες οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κλπ) ολόκληρη δε η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε νερό, Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο. Συνήθως αρκεί ύψος 1-2 εκ. β. ∆ιαβροχή: Πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε εκείνους που χρησιµοποιούνται στο πότισµα. γ. Επικάλυψη: Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα µε αντικειµενικό σκοπό να επιβραδύνουν την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 36 δ. Επάλειψη: Στις ελεύθερες επιφάνειες ψεκάζεται κατάλληλο υγρό το οποίο σχηµατίζει µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. Η επιλογή θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Αν η συντήρηση γίνεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.3, οι λινάτσες µπορούν να διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου που απλώνονται πάνω στις λινάτσες. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα, από µικρές δε τρύπες που ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειές τους τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και δεν δηµιουργούνται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα. 10.10 Ειδικότερα για την συντήρηση µε επάλειψη αυτή θα πρέπει να γίνεται ως ακολούθως: (1) Η χηµική σύνθεση που δηµιουργεί την υγρή µεµβράνη πρέπει να τοποθετείται µε µη χειροκίνητους µηχανικούς ψεκαστήρες (power operated atomizing spray equipment) µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του σκυροδέµατος και αµέσως προτού χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας, αλλά πάντως προτού εµφανιστεί οποιαδήποτε συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι την τοποθέτηση της χηµικής σύνθεσης, η επιφάνεια του σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Πάντως η χηµική σύνθεση δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε λιµνάζοντα νερά. Πρέπει να επιδιορθώνεται οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη προτού περάσουν 7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. (2) Η χηµική σύνθεση πρέπει να τοποθετείται µε ρυθµό 1 λίτρο ανά 4-5 µ2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής καθορίζει διαφορετικά. Ξεχειλίσµατα, βουλιάσµατα, λεπτές περιοχές, σκαλοπατάκια, ή διακοπές στην τοποθέτηση της σύνθεσης αποτελούν σηµάδι ότι αυτή δεν γίνεται ικανοποιητικά. Σε όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησης η χηµική σύνθεση που τυχόν περιέχει και χρωστικά πρέπει να είναι αναµιγµένη µε µεγάλη επιµέλεια και τα χρωστικά διασκορπισµένα οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Η χηµική σύνθεση πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµη (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνει, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την κατασκευή της. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 10.11 Επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα (τεχνητή ωρίµανση) (1) Η ταχύτητα σκλήρυνσης του σκυροδέµατος µπορεί να αυξηθεί µε θέρµανση, γιατί η ανύψωση της θερµοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. Εν τούτοις, η τελική αντοχή µπορεί να είναι µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. Αποφασιστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της επεξεργασίας µε θέρµανση εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γενικοί κανόνες. Έτσι πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά µίγµατα. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σκυροδέµατος που θερµαίνονται δεν αφήνονται να ξεραθούν πρόωρα σε απαράδεκτο βαθµό ή να κρυώσουν απότοµα. Η επεξεργασία µε θέρµανση µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (πχ λόγος αντοχής σε εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα) (2) Ύστερα από τα παραπάνω ορίζεται ότι η επιτάχυνση σκλήρυνσης µε θερµότητα θα µπορεί να εκτελεστεί µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στους όρους δηµοπράτησης και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία προς έγκριση µελέτη της µεθόδου (οργάνωση, εξοπλισµός κλπ) που θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και θα βασίζεται σε ισχύοντες κανονισµούς / διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (λ.χ. σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου σκυροδετήσεις) όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη µη αποδοχή της προτεινόµενης µεθόδου από την Υπηρεσία.» 3.5.3.14 Μετά την παρ. 11.9 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 37 3.5.3.15 «11.10 Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 6.11.6 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο του έργου από τις ευθύνες του από πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής. 11.11 Ειδικότερα για τους ξυλότυπους γίνεται αναφορά στο άρθρο Γ-5 αυτής της ΤΣΥ» Στο τέλος της παρ. 12.1.1.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα «Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητά του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την Υπηρεσία το δικαίωµα να της κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο εφ΄ όσον ζητηθούν από αυτήν (την Υπηρεσία). Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο σκυροδέµατος» 3.5.3.16 Μετά την παρ. 12.10.4 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «12.10.5 Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, θα πρέπει να ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται δε ότι ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος, σε συσχετισµό µε το έργο, τη θέση του σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον µηχανικό εξοπλισµό του Αναδόχου κλπ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος. 12.10.6 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιµοποίηση φυσικών (στρογγυλευµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 12.10.7 Επειδή έχει αποφασιστική σηµασία για την αντλησιµότητα του σκυροδέµατος η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών, γι΄ αυτό το λόγο κατά την άφιξη των κλασµάτων αδρανών στο εργοτάξιο, θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (πχ µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα) ώστε να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µα την αντίστοιχη της µελέτης σύνθεσης. 12.10.8 Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10-12 εκατοστά. 12.11 ∆απάνες Αναδόχου και λοιπές υποχρεώσεις Όλες οι δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κλπ που θα απαιτηθούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του υπόψη άρθρου 12 του Κ.Τ.Σ. ΄97 θα περιλαµβάνονται ανηγµένα - εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης - στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου και θα έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (λχ τήρηση χρονοδιαγράµµατος» 3.5.3.17 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ΄97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: "Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και κεφαλοδέσµων τους ισχύει συµπληρωµατικά και η παράγραφος 9.2.4" 3.5.3.18 Στο τέλος της παρ. 13.2.2 του ΚΤΣ ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα: "Σε περίπτωση που - ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας - παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατικών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα DIN αφενός και Ελληνικούς ή Ευρωκώδικες αφετέρου), θα λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: βWN = 1,28 f ck'cyl βWN = 1,35 f ck'cyl για βW > 15 Mpa για βW ≤ 15 Mpa όπου συµβολίζονται βWN = η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DIN 1018 f ck'cyl = η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΚΜΚΕΣ (ή ΕC2 ή ΕNV 206) µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm και ύψους 30cm Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην επόµενη παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν συµπληρωµατικά 3.5.3.19 Στο τέλος της 13.5.11 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται: « και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας» 38 3.5.3.20 Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται « και επιφέρονται όλες οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του έργου» 3.5.3.21 Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται: «Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» θα συµπεριλαµβάνει και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών» 3.5.3.22 Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του Κ.Τ.Σ. ‘97. «Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν ο ΚΜΕ, η παρούσα ΤΣΥ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, θα ισχύει κάθε φορά το αριθµητικό όριο ή διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής» 3.5.3.23 Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παρ. 14.3 του Κ.Τ.Σ. ΄97 (πριν από την παρ. 14.3.1) 3.5.3.24 «Αρµοί εργασίας σχηµατίζονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται λεπτότεροι γιατί σε αυτούς η αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος στην περιοχή τους µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, από κακή τεχνική στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας πρέπει να τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που χρειάζεται ένας αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να σχηµατίζονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού σε περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών θα γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας» Στο τέλος της παρ. 14.3.1 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθενται τα ακόλουθα: «Το ίδιο µπορεί να επιτευχθεί και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να φανούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5χλστ. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόµενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν ανήκουν στον αρµό. (λχ αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος)» 3.5.3.25 Μετά το τέλος της παρ. 14.3.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «14.3.6 Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς εργασίας που προέρχονται πχ από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνη (κόλλα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισής της. Η προκύπτουσα παραπάνω δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον ανάδοχο 14.3.7 Για την διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στα θεωρηµένα λεπτοµερειακά σχέδια πρέπει να ζητείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 14.3.8 Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί θα τοποθετούνται όπως προβλέπεται στα θεωρηµένα σχέδια. Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στα επάνω 0.50µ της στρώσης, η άνω επιφάνεια του οποίου θα αποτελέσει κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να έχει κάθιση όχι µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη µελέτη σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών) Η άνω στρώση σκυροδέµατος πρέπει να συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην επάνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται (tamp) ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος να δώσει ακµή που να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή γραµµή και την υψοµετρική της θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος θα παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5χλστ και όχι µεγαλύτερο από 30 χλστ. 39 Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί σφικτά ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο σκυρόδεµα στο προετοιµασµένο οριζόντιο κατασκευαστικό αρµό χωρίς να ρίχνεται το υλικό από ύψος µεγαλύτερο των 0,50µ. Στην συνέχεια το σκυρόδεµα πρέπει να συµπυκνωθεί µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις χωρίς να ακουµπάει στο από κάτω σκληρυµένο σκυρόδεµα. 14.3.9 Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί θα πρέπει να δηµιουργούνται στις θέσεις που προβλέπουν τα θεωρηµένα σχέδια και να περιλαµβάνουν και τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια . 14.3.10 Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να διαστρωθεί χωρίς διακοπή µία οριζόντια στρώση ολόκληρη, θα ολοκληρωθεί µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι ανώτερες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 14.3.11 Αν η σκυροδέτηση διακοπεί, χωρίς αυτό να έχει προβλεφθεί, µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών, πρέπει να καλυφθεί το εκτεθειµένο µέτωπο µε µία στρώση τσιµεντοκονίας για να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση ξαναρχίσει η στρώση τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθεί (µε συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή κλπ) 14.3.12 Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι τύποι (block out forms) ώστε να δίνουν ένα ελάχιστο πάχους νέου σκυροδέµατος 0,15µ. 14.3.13 Γενικώς, θα ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 14.3.14.1 Οι κατασκευαστικοί αρµοί θα είναι όπως περιγράφονται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης ή όπως απαιτείται από την Υπηρεσία, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για τους πρόσθετους αρµούς που θα αρµόζουν στο κατασκευαστικό του πρόγραµµα µε δικά του έξοδα. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών θα υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι έτσι η διάταξη ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή/και διαχωριστικοί αρµοί (πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη). Για την περίπτωση αυτή τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών θα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 14.3.14.2 Η σκυροδέτηση θα είναι συνεχής µεταξύ κατασκευαστικών αρµών. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί διαφορετικά ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµά που θα δείχνει προτάσεις για την σκυροδέτηση όλων των τµηµάτων του έργου, και θα συµπεριλαµβάνει τον χρόνο σκυροδέτησης σε όλα τα γειτονικά τµήµατα των διαφόρων κατασκευών. 14.3.14.3 Η άνω επιφάνεια τοιχείων και (ολόσωµων) βάθρων του κάθε τµήµατος που θα σκυροδετείται πρέπει να είναι οριζόντια εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυροδέτησης που καλουπώνεται θα πρέπει να στηρίζεται επαρκώς ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζονται από σκυρόδεµα πριν τοποθετηθεί το επόµενο τµήµα σκυροδέτησης. 14.3.14.4 Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι λαστιχένιες απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται στην όψη των κατασκευαστικών αρµών γενικά όπως φαίνεται στα Εγκεκριµένα Σχέδια Εφαρµογής της µελέτης και όπως και όπου απαιτείται από την Επίβλεψη». 3.5.3.25 Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του Κ.Τ.Σ. ΄97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Ειδικότερα για τις εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλοδέσµων τους ισχύει το άρθρο Γ-10 της παρούσας» 3.5.5 Επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος 3.5.5.1 Γενικά α. Τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος διακρίνονται σε: - Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων - Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό» 40 β. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. γ. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων: - Τελειώµατα τύπου Α Τελειώµατα τύπου Β Τελειώµατα τύπου Γ Τελειώµατα τύπου ∆ Τελειώµατα τύπου Ε Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του ξυλότυπου και του τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, αναπτύσσονται στις παραγράφους 3.5.5.2 µέχρι 3.5.5.6 του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση που προβλέπεται να παραµείνει το σκυρόδεµα ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω. Μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι τύποι επιφανειακών τελειωµάτων για ανεπίχριστα σκυροδέµατα, οι οποίοι θα προδιαγράφονται ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση. δ. Η εκλογή του επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους είναι σε µεγάλο βαθµό υποκειµενική, αλλά κατά την επιλογή παίρνεται υπόψη: - Το κόστος τελειώµατος Η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης Η αλλαγή της εµφάνισης όταν επιδράσουν οι καιρικές συνθήκες, ο χρόνος, ή η χρήση Η ευκολία συντήρησης Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου καθορισµού, ορίζεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής. ε. Ιδανικά, οποιοδήποτε τελείωµα πρέπει να µη έχει ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή φυσικές ασυνέχειες. Αυτός ο βαθµός τελειότητας δεν µπορεί ποτέ να επιτευχθεί. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση έχουν αποφασιστική σηµασία στην επίτευξη υψηλής ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται έτσι ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Τούτο απαιτεί προσοχή που πρέπει να δοθεί σε διάφορες φάσεις της παραγωγής του σκυροδέµατος, πρόσθετα µε εκείνες που έχουν σχέση µε την παραγωγή σκυροδέµατος καλής αντοχής και ανθεκτικότητας. στ. Η απορρόφηση της επιφανείας του ξυλότυπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του χρώµατος του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλότυπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του σκυροδέµατος, δεν πρέπει να λεκιάζει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του. Πριν από την διάστρωση πρέπει να επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση, από ένα κατάλληλο υλικό, για να αποκολλάται από το σκυρόδεµα. Οι αρµοί των καλουπιών πρέπει να κλείνουν υδατοστεγανά. ζ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι ικανοποιητικά συνεκτικό ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του νερού ως προς τα στερεά συστατικά, Τα χρώµατα των συστατικών, η διαβάθµιση των αδρανών και οι αναλογίες µίξης µπορεί αν εξαρτώνται άµεσα από την απαιτούµενη εµφάνιση. η. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η απόµιξη και εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να συµπυκνώνεται συνεχώς καθώς διαστρώνεται, µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το σκυρόδεµα που θα συµπυκνωθεί από πάνω. θ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται κατά σταθερό και όµοιο τρόπο και πρέπει να προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (πχ. από κρούση) ή από λέκιασµα (πχ από προεξέχουσες ράβδους) ι. Υψηλής προστασίας επιφάνειες µπορούν να επιτευχθούν µόνο από ευσυνείδητους πεπειραµένους τεχνίτες µε επαρκή επιτήρηση και επίβλεψη. Θα πρέπει κατά συνέπεια ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδοθούν, όπου προδιαγράφονται σχετικά, οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέµατος. ια. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε επαφή µε ξυλότυπους: - Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ 41 ιβ. 3.5.5.2 Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να επιχωθούν θα ακολουθούνται οι κατασκευαστικές µορφές των εγκεκριµένων σχεδίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η παράλειψη χρησιµοποίησης ξυλότυπου και η σκυροδέτηση των έργων σε απευθείας επαφή µε το έδαφος, αν το προβλέπει η µελέτη, ή αν το εγκρίνει η Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου. Απαιτήσεις για επιφανειακά τελειώµατα σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους α. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος Ι Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που θα απαιτηθεί για σκυρόδεµα σε επαφή µε ξυλότυπους εξαρτάται από το είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα πατώµατος, τοιχείο, κλιµακοστάσιο) την θέση του στην κατασκευή και το εάν προβλέπεται να δεχθεί πρόσθετο τελείωµα, όπως κονίαµα, πλακάκια, χρωµατισµό κλπ. ΙΙ Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος θα προδιαγράφεται µε σαφήνεια ΙΙΙ Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην τιµή µονάδας κατασκευής σκυροδεµάτων της παρούσας προδιαγραφής, θα περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη που απαιτείται για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους τύπου Α. β. Έλεγχος χρώµατος Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό πρέπει να λαµβάνεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα να προµηθευτεί από την ίδια πηγή όλες τις ποσότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια και απαλλαγµένα από ρυπάνσεις που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η κοκκοµέτρηση ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα «πανώ» ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα. Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί το χρώµα. γ. ∆ιευκολυντικά αποξήλωσης (υλικά αποκόλλησης) ξυλοτύπων Τα διευκολυντικά αποξήλωσης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για τον σκοπό που καλούνται να επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο διευκολυντικό αποξήλωσης ξυλοτύπων. Η επάλειψη του διευκολυντικού της αποκόλλησης υλικού πρέπει να είναι οµοιόµορφη και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του µε οπλισµό ή τους τένοντες προέντασης. Αν η επιφάνεια του σκυροδέµατος προορίζεται να δεχθεί και πρόσθετο τελείωµα (µε κονίαµα, χρωµατισµό κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται το συµβατό του διευκολυντικού αποξήλωσης µε το είδος της επίστρωσης. δ. Συντήρηση σκυροδέµατος Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την συντήρηση. Όπου η εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, η µέθοδος συντήρησης συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου αφαίρεσης των ξυλοτύπων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την ίδια συντήρηση. ε. Προστασία των τελειωµάτων Επιφανειακά τελειώµατα υψηλής ποιότητας είναι ευαίσθητα σε τραυµατισµό µετά την αφαίρεση του ξυλότυπου και χρειάζονται ειδική προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιοι κίνδυνοι τραυµατισµού, η Υπηρεσία είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο να λάβει ειδικά πρόσθετα µέτρα, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας. 3.5.5.3 Περιγραφή τύπων επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους α. Τελείωµα τύπου Α Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από σανίδες πριστής ξυλείας µε κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας και των αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών οι οποίες δεν είναι ορατές και συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα δεν είναι ανεπιθύµητη. Η επιφάνεια τότε γενικά δεν χρειάζεται άλλη 42 επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση. β. Τελείωµα τύπου Β Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλότυπου από πλανισµένες σανίδες. Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό, Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες ατέλειες Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλότυπου έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του συνδέσµου του ξυλότυπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου δεν έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου πρέπει να γεµίζονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.5.5 για τις επιδιορθώσεις των άλλων οπών και ελαττωµάτων. Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. γ. Τελειώµατα τύπου Γ Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρησιµοποίηση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/15Mpα (150 χγρ/εκ2) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές επιφανειακές ατέλειες είναι ανεκτές και αποκλείεται η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των ξυλοτύπων Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλότυπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β. Για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ τουλάχιστον (ή και ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε) δ. Τελείωµα τύπου ∆ Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς συµπυκνωµένο σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥/25Mpα (250 χγρ/εκ2) διαστρωµένο σε κατάλληλα µορφωµένους ξυλότυπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του σκυροδέµατος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των ξυλότυπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη κηλίδων ή χρωµατικών αλλοιώσεων Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β ε. Τελείωµα τύπου Ε Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια και ενώ ακόµα το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές, Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ενιαίο χρώµα του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου είναι αναγκαίο και να παραχθεί επιφάνεια λεία και οµαλή. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου Β 3.5.5.4 Καθορισµός των τύπων των τελειωµάτων σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους για τα διάφορα τµήµατα του έργου. α. Όπως έχει προαναφερθεί, η επιλογή των τύπων των τελειωµάτων για τα διάφορα τµήµατα του έργου αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και καθορίζεται στην µελέτη προσφοράς υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στους προδιαγραφόµενους συµβατικούς όρους. 43 β. Στις περιπτώσεις όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην κατασκευή των έργων από σκυρόδεµα περιλαµβάνεται και το επιφανειακό τελείωµα του σκυροδέµατος, σαν τελείωµα τύπου Α Μεγάλες ατέλειες, όπως προαναφέρθηκε, µπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του σκυροδέµατος. Για τις µικρότερες ατέλειες όµως και για την εξασφάλιση της αντοχής σε διάρκεια θα γίνονται διορθώσεις αυτών των ατελειών µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 3.5.5.5. Στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου θα περιλαµβάνονται ανηγµένα, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η κατασκευή επιφανειακού τελειώµατος τύπου Α γ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους δηµοπράτησης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών άλλων τεχνικών έργων, η γραµµή διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε και άλλα) θα βρίσκεται 0.50µ κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως πρόκειται αυτή να διαµορφωθεί µε τα έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι γραµµές αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών υψηλής ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) δ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής ποιότητας, γίνεται ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή/και τα χαρακτηριστικά του τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στους όρους δηµοπράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθενται σαν πρόσθετο κριτήριο στον έλεγχο συµµόρφωσης και στην συµµόρφωση κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε περίπτωση µη αποδοχής των ορατών επιφανειών θα µπορεί να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συµφωνήσει µε τους όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 3.5.5.5 ∆ιόρθωση µικρών ατελειών σε επιφανειακά τελειώµατα τύπου Α Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος θα αφαιρεθούν. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που θα είναι σχηµατισµένες µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων θα καθαριστούν, θα διαποτιστούν πλήρως, τουλάχιστον επί 3 ώρες µε νερό και θα γεµίσουν µε προσοχή µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. Η τσιµεντοκονία αυτή πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 0.65 χλστ. στις αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν και για το σκυρόδεµα που υποβάλλεται σε τελείωµα, καθώς επίσης και νερό αρκετό ώστε να δίνει επάλειψη πυκνή και συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα πριν από την χρησιµοποίηση του και να ξανααναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρησιµοποίηση του. Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, θα γίνει συστηµατικό τρίψιµο µε λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα ίδια συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω εκτός από το ότι δεν πρέπει να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό τρίψιµο πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε τα γεµισµένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και χρωµατισµό. Θα ακολουθήσει η συντήρηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθορισµένα. Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν λόγο απόρριψης της κατασκευής) θα επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος και τοποθέτηση νέου σκυροδέµατος και σύνδεση αυτού µε το υπάρχον σε σχήµα «κλείδος», «χελιδονουράς» ή «άγκιστρου». Το σκυρόδεµα για την επισκευή (µπαλώµατα) θα είναι ξηρότερο από το συνηθισµένο και θα κοπανίζεται πλήρως, θα ληφθεί δε πρόνοια ώστε πριν από κάθε τελική επεξεργασία να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού. Η συντήρηση του σκυροδέµατος των παραπάνω επισκευών, η επεξεργασία των επιφανειών, πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. ‘97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 3.5.3.12 και 3.5.3.13 του παρόντος. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να είναι καθαροί από τσιµεντοκονίαµα. 3.5.5.6 Ατέλειες επιφανειακών τελειωµάτων µετά την αφαίρεση των ξυλότυπων α. Σε βάθος 40χλστ από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος απαγορεύεται να υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 44 3.5.5.7 β. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν τυχόν ατέλειες ή να γίνει το τελείωµα καλουπωµένων επιφανειών σκυροδέµατος µέχρι να επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία, Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει ιδιαίτερα τις περιοχές που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων πρέπει να καθαρίζονται µε επιµέλεια και να προετοιµάζονται µε ακµές περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση µε τσιµεντοπολτό, και να γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος που επιδιορθώνεται. Το κονίαµα πρέπει να συµπιεστεί καλά ώστε να γεµίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών. δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να αποµακρυνθούν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 10% και να ξεπλυθεί η περιοχή επιµελώς µε νερό από µάνικα αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού παύσει να αφρίζει. ∆ιαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος α. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ Ι. Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε τύπους και διαµορφώνονται µε τελείωµα τύπου ΠΑ θα διαµορφώνονται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο πήχυ σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας που θα γίνεται µε πήχυ τριών (3) µέτρων δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 χλστ. Η µετακίνηση του πήχυ για τον έλεγχο της επιπεδότητας θα γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος για το έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση . ΙΙ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης οι επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν µε υλικό κάλυψης (διαµόρφωση δαπέδου ή κάλυψη µε χώµατα σκυροδέµατος κλπ) µε την εξαίρεση της κατασκευής στεγανωτικών στρώσεων, τότε στην τιµή του σκυροδέµατος περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ. β. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση) Γενικώς όπου προβλέπεται να υπάρξουν επιφάνειες για τις οποίες θα απαιτηθεί τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος µε λείανση (τύπου ΠΒ). 3.5.6 Ποιοτικός έλεγχος 3.5.6.1 Γενικά α. Όλες οι εργασίες σκυροδέµατος υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας της οποίας το έργο θα πρέπει να διευκολύνεται από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος αυτός θα ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς Όρους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι θα εκδίδουν και τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κλπ. β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το έργο. γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του κατασκευαζόµενου έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. δ. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κλπ κατασκευή του έργου. στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να σταµατά κάθε εργασία σκυροδέµατος, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν σε κάθε 45 έργο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις συγκεκριµένες, για κάθε έργο οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. 3.5.6.2 ζ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τµήµατος, έργου από σκυρόδεµα, το οποίο δεν ήθελε κατασκευασθεί σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµασίες όχι σύµφωνο προς τις απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κλπ. Αυτή η κατεδάφιση θα γίνεται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου . η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε τον σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές τους από την Υπηρεσία. ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια δυνατότητα πχ αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί , κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. ια. Επισηµαίνεται και πάλι ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος δηλαδή για την αντοχή του, τη συµπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ενέργειες Ποιοτικού ελέγχου α. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. Ι. Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης - δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, έλεγχοι διαστάσεων ξυλότυπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κλπ ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) β. 3.5.6.3 αναγνώριση των υλικών εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κλπ Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει αναφορά στα επί µέρους κεφάλαια αυτής της προδιαγραφής. Συµπληρωµατικά θα πρέπει να τηρούνται και τα παρακάτω που εντάσσονται στις ενέργειες του ποιοτικού ελέγχου. Παραλαβή εργοστασιακού σκυροδέµατος Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος θα ισχύουν τα ακόλουθα: α. Πριν από την έγχυση του εργοστασιακού σκυροδέµατος το εργοστάσιο παρασκευής θα πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέµατος που πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: - Το όνοµα του εργοστασίου παραγωγής Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού Το όνοµα του Αναδόχου ( ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) Το έργο και την τοποθεσία της εργασίας και/ή το όνοµα του τεχνικού έργου Την ποσότητα σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα 46 β. Επίσης κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή θα πρέπει να δίνονται και τα ακόλουθα στοιχεία - γ. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο Η µέγιστη διάµετρος αδρανών Η χρήση και ο τρόπος προσθήκης πρόσθετων Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο και τα εξής: - 3.5.6.5 Τον χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα Την χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) Την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m 3 παραγωγής Την κάθιση του σκυροδέµατος (ή άλλο στοιχείο µέτρησης της εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης) Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί Για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα τον λόγο νερού/τσιµέντου (συντελεστής Ν/Τ) Ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο Ώρα συµπλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. Έλεγχος µεθόδου συντήρησης (µε δοκίµια) Για όσες περιπτώσεις επιθυµεί η Υπηρεσία, όπως επίσης και όταν προδιαγράφεται ειδικά στα τεύχη δηµοπράτησης, θα µπορούν να παρθούν «δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε τις παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του Κ.Τ.Σ. ‘97 για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Τα δοκίµια αυτά θα κατασκευάζονται και θα συντηρούνται ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). 3.5.6.6 Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης (µε δοκίµια) α. Για όλες τις περιπτώσεις κατασκευής προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως επίσης και για τις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας) θα παίρνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε την παράγραφο 10.4 του Κ.Τ.Σ. ‘97 αυτής της προδιαγραφής) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. β. Ειδικά σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι: - Η αφαίρεση των ξυλοτύπων Η επιβολή µερικής προέντασης Η επιβολή της ολικής προέντασης Η φόρτιση γ. Τέτοιες δοκιµές είναι επίσης χρήσιµες όταν, κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. δ. Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος στις αντίστοιχες προς τις φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, θα παίρνονται και θα δοκιµάζονται τα ακόλουθα δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια της κατασκευής): ∆οκίµια µε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων σύµφωνα µε τις παραγράφους 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ‘97, εκτός αν ο αριθµός τους προδιαγράφεται διαφορετικός στην ΕΣΥ και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. ε. Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής συνίσταται να παίρνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµιών του έργου» σε ίσο αριθµό και ως δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του Κ.Τ.Σ. ΄97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυροδέµατος του εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή και αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής δεν έδωσε τα απαιτούµενα αποτελέσµατα θα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή. στ. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό της αντοχής της παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδοµένη ηλικία παίρνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, θα πρέπει όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαστάσεις των 47 δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των δοκιµίων, πχ λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα. 3.5.6.7 Έλεγχος αντοχής σκυροδέµατος για την ενωρίτερη πληρωµή του Αναδόχου Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά στους όρους δηµοπράτησης, θα παίρνονται και δοκίµια που θα ελέγχονται σε στις 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DIN 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. 3.5.6.8 Ηµερολόγιο εργασιών Στο εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ηµερολόγιο εργασιών (το ηµερολόγιο ανήκει στις χωρίς αµοιβή ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου), που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: - Μετρήσεις θερµοκρασίας αέρα - Ηµεροµηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλοτύπων - Αποδοχή υλικών και συστατικών - Αποτελέσµατα δοκιµών και µετρήσεων όλων των διαφορετικών χρονικών περιόδων - Την σύνθεση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται (τύπο τσιµέντου και αδρανών) - Επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισµών και των τενόντων - Την θερµοκρασία του σκυροδέµατος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται µε πολύ ψυχρό καιρό) - Τις σηµαντικές οδηγίες που ελήφθησαν στο εργοτάξιο - Την περιγραφή συµβάντων. 3.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.6.1 Οι κατηγορίες των σκυροδεµάτων που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες 3.6.1.1 Άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 (κοιτοστρώσεις, εξοµαλυντικές στρώσεις) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή µη οπλισµένων στοιχείων κατασκευών κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων κλπ 3.6.1.2 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (τοίχοι, βάθρα, πτερυγότοιχοι) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή θεµελίων και ανωδοµής άοπλων τοίχων αντιστήριξης, βάθρων πλακοσκεπών οχετών και άοπλων πτερυγότοιχων όπως επίσης και για την κατασκευή των βάσεων τσιγκοσκεπών κτισµάτων. 3.6.1.3 Άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 ( ρείθρα, κρασπεδόρειθρα, τάφροι) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους. 3.6.1.4 Άοπλο ή και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C8/10 (περιβλήµατα οχετών) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή περιβληµάτων σωληνωτών οχετών ή αγωγών (προκατασκευασµένοι τσιµεντοσωλήνες, αποχετεύσεις, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ, σιδηροσωλήνες κάθε είδους κλπ), όπως επίσης και έδρασης σωλήνων αποστράγγισης 3.6.1.5 Άοπλο ή και οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (βάθρα, τοίχοι, πτερυγότοιχοι, ρείθρα, τάφροι, πλάκες πρόσβασης) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: α. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγια τους β. πλακών προσβάσεων, κρασπέδων, ρείθρων, στερεών εγκιβωτισµού, επενδεδυµένων τάφρων, διαµόρφωσης πυθµένα φρεατίων για την εξασφάλιση οµαλής ροής, διαµόρφωσης στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, κοιτοστρώσεων επένδυσης κοίτης ρεµµάτων σκυροδέµατος µόρφωσης κλίσεων και προστασίας στεγάνωσης γεφυρών γ. τάφρων, κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδόρειθρων κλπ που κατασκευάζονται µε χρήση ειδικών µηχανηµάτων κατασκευής (πχ κυλιόµενου µεταλλότυπου ή αναλόγου). δ. της βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισµού ύψους ίσου ή µεγαλυτέρου από 20µ ε. τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) που δεν ανήκουν στην κατηγορία των «λεπτότοιχων» διατοµών. 48 3.6.1.6 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (λεπτότοιχοι τοίχοι, επένδυση πασσαλοστοιχιών κλπ) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή : 3.6.1.7 α. λεπτότοιχων οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) οποιουδήποτε ύψους. Υπενθυµίζεται ότι λεπτότοιχοι θεωρούνται οι τοίχοι που αρχίζουν µε πάχος π στη στέψη το ανώτατο 0,50µ µε οµαλή µεταβολή και µε πάχος στη βάση µικρότερο από D=0.07 Χ Η+π όπου Η το ύψος του τοίχου σε µέτρα β. επένδυσης της όψης πασσαλοστοιχιών. Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (πλάκες πλήρεις, ολόσωµα µεσόβαθρα, κιβωτοειδείς οχετοί κλπ οποιουδήποτε ύψους) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 3.6.1.8 α. οριζοντίων φορέων αµφιέρειστων γεφυρών ή οχετών β. κιβωτοειδών οχετών µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα όπου περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής (πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης) γ. πλαισιωτών γεφυρών µε θεµελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα θεµελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα του οριζόντιου φορέα των πλευρικών τοιχωµάτων και των θεµελίων (ή πλάκες θεµελίωσης) δ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσσαλοστοιχιών όπου περιλαµβάνεται ο οριζόντιος φορέας µε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώµατα µέχρι την κεφαλή των πασσάλων ε. στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ, και δ, των συνεχόµενων πτερυγοτοίχων που είναι συνδεδεµένοι µε τη γέφυρα ( ή τον οχετό) των τύµπανων της γέφυρας (ή του οχετού) και τις κορωνίδας (πλίνθος) στ. ολόσωµων µεσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωµάτων (µεσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών µε την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσής τους ζ. των θεµελίων και της τυχόν κοιτόστρωσης που κατασκευάζονται οπλισµένα και συµµετέχουν στην στατική λειτουργία θολωτών γεφυρών (θεωρητικού ανοίγµατος µεγαλυτέρου από 6,00µ) και για οποιοδήποτε ύψος του φορέα από την επιφάνεια του εδάφους. Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (θολωτοί οχετοί) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 3.6.1.9 α. θολωτών οχετών κάθε είδους σε ευθυγραµµία ή και σε καµπύλες β. οχετών που υπολογίζονται σαν κλειστοί καµπυλόµορφοι φορείς (περιλαµβάνεται και η πλάκα έδρασης που θα κατασκευάζεται οπλισµένη και θα συµµετέχει στην στατική λειτουργία του οχετού) µε πάχη τοιχωµάτων το πολύ ίσα προς L/5 για την κοιτόστρωση και L/7 για τα βάθρα και το τόξο (µε ελάχιστο δοµικό πάχος 0,35µ) όπου L θα είναι το ελεύθερο άνοιγµα των οχετών στη στάθµη της επίχωσης. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το οποιοδήποτε στοιχείο του θολωτού οχετού υπερβαίνει το παραπάνω πάχος, τότε το στοιχείο αυτό θα περιλαµβάνεται στις εργασίες της ως άνω 3.6.5 παραγράφου. γ. οχετών ωοειδούς ή / και σκουφοειδούς διατοµής. Άοπλο ή και οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (µικροκατασκευές, φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 3.6.1.10 α. των καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών( αποχέτευσης, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ) ορθογωνικών τάφρων και λοιπών µικροκατασκευών β. επενδύσεων πρανών που γίνονται στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση είτε µε δοκιµή προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα. Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (καλύµµατα φρεατίων) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή καλυµµάτων φρεατίων κάθε είδους αγωγών (αποχέτευση, Ο.Τ.Ε, ∆.Ε.Η. κ.λ.π.) 49 3.6.1.11 Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (ολόσωµα ακρόβαθρα, θωράκια, προσκεφάλαια, δοκοί έδρασης γεφυρών πεζοδρόµια γεφυρών και τοίχοι) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 3.6.1.12 α. θωρακίων, προσκεφαλαίων, κεφαλοδέσµων και δοκών έδρασης γεφυρών και «πλακών τριβής» για την στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1. β. ολόσωµων ακροβάθρων (θεµελίων και ανωδοµές)οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγια τους, πλάκες πρόσβασης. γ. πεζοδροµίων γεφυρών και τοίχων . Οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (πλάκες πλήρεις οποιουδήποτε ύψους, ολόσωµα µεσόβαθρα κλπ) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή: 3.6.1.13 α. οριζοντίων φορέων αµφιέρειστων γεφυρών β. πλαισιωτών γεφυρών µε θεµελίωση σε πέδιλα (ανοικτό πλαίσιο) ή σε πλάκα θεµελίωσης (κλειστό πλαίσιο) όπου περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα του οριζόντιου φορέα, των πλευρικών τοιχωµάτων και των θεµελίων (ή πλάκες θεµελίωσης). γ. πλαισιωτών γεφυρών επί πασσαλοστοιχιών, όπου περιλαµβάνεται ο οριζόντιος φορέας µε τις δοκούς έδρασης ή τα πλευρικά τοιχώµατα µέχρι την κεφαλή των πασσάλων. δ. των συνεχόµενων πτερυγότοιχων στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ που είναι συνδεδεµένοι µε την γέφυρα των τύµπανων της γέφυρας και τη κορωνίδας (πλίνθου) ε. ολόσωµων, µεσόβαθρων και κατακόρυφων υποστυλωµάτων οποιασδήποτε διατοµής (µεσόβαθρων και ακροβάθρων) γεφυρών µε την τυχόν οριζόντια δοκό σύνδεσης τους και τα τυχόν πεζοδρόµια Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 (βάθρα οποιασδήποτε διατοµής µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχοµένου ξυλότυπου) Χρησιµοποιείται για την κατασκευή κορµών βάθρων ολόσωµης ή κιβωτιόµορφης ή άλλης διατοµής µε καθ΄ ύψος σταθερά ή µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά για οποιοδήποτε ύψη από το έδαφος µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριχόµενου ξυλότυπου. 3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 3.7.1 Επιµέτρηση α. Η επιµέτρηση των σκυροδεµάτων θα γίνεται για κάθε είδος εργασιών σκυροδεµάτων και για κάθε κατηγορία αυτών σε µ3 πραγµατικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων του έργου, σύµφωνα µε τα συµβατικά σχέδια, τους όρους δηµοπράτησης τις ΠΤΠ των ειδικών εργασιών στις οποίες χρησιµοποιούνται τα κάθε είδους σκυροδέµατα κλπ, αφαιρουµένων των οποιονδήποτε κενών. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων. 3.7.2 β. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρησιµοποίηση ξυλοτύπων, θα γίνει µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος του τυχόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλότυπων. γ. Από τον όγκο του σκυροδέµατος θα αφαιρείται ο όγκος των περικλειοµένων κενών, που διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα σώµατα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη µελέτη. δ. ∆εν θα αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή στρογγυλευµένων γωνιών ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Επίσης δεν θα αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα του βάθρου ή των τοίχων αντιστήριξης για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. Πληρωµή 50 α. Η πληρωµή θα προσδιορισθεί µε βάση τα µ3 που θα προκύψουν από την επιµέτρηση, όπως ορίζεται παραπάνω επί την αντίστοιχη τιµή για κάθε είδους εργασίες σκυροδεµάτων β. Στην τιµή µονάδος για κάθε είδος εργασίες σκυροδεµάτων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 3.6.2 αυτού. γ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται επίσης: Ι. Η ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κλπ, συστηµάτων θέρµανσης ή και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό). ΙΙ. Οι ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κλπ από αιτίες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια ΙΙΙ Οι δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύπων. IV Οι δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών , οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί γα την πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. δ. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους δηµοπράτησης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κλπ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της θα µπορεί να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (σχετική η παράγραφος 13.7 του Κ.Τ.Σ. ΄97). ε. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος θα πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον παρθούν και δοκίµία ελέγχου της ποιότητας του σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία, Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται κανονικά όπως και τα δοκίµια των 28 ηµερών, θα κατασκευάζονται σε ίσο αριθµό και από το ίδιο µίγµα µε τα συµβατικά δοκίµια ποιοτικού ελέγχου των 28 ηµερών και θα δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί από τη µελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Προς τα αποτελέσµατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της µελέτης σύνθεσης θα συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης στις 7 και πλέον ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ΄ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται ενωρίτερες πληρωµές. Εν πάση περιπτώσει όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων. στ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλότυπους υψηλής ποιότητας (τύπων Β,Γ,∆,Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του τιµολογίου. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5.1.1 Μελέτη και κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων 51 5.1.2 Μελέτη και κατασκευή ικριωµάτων και ξυλοτύπων για επιφανειακό τελείωµα σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε (βλ. παραγρ. 3.5.5. του άρθρου Γ3). 5.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή ο κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και τα καθοριζόµένα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ. κυρίως σε ότι αφορά τα επιφανειακά τελειώµατα σκυροδεµάτων σε επαφή µε ξυλοτύπους. 5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Ξυλότυπος ή ικρίωµα νοείται ο σκελετός της κατασκευής ο οποίος: α. β. γ. 5.4 ∆ίνει στο σκυρόδεµα την µορφή του Παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και εµφάνιση των επιφανειών. Στηρίζει τον φορέα µέχρις ότου µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χωρίς να περιορίζονται αναγκαστικά σ’ αυτές, οι εργασίες περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των υλικών, τους στατικούς υπολογισµούς και τα σχέδια λεπτοµερειών, όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, τις υποδοχές ξυλοτύπων και αγκύρωσης, τις συµπληρώσεις µε τσιµεντοκονίαµα, εξαρτήµατα για την στερέωση διαφόρων ενσωµατώσεων, καθώς και την επιθεώρηση των ξυλοτύπων. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας. Επίσης, της έγκρισης της Υπηρεσίας, θα είναι το σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη που έχει (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους δηµοπράτησης κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. Οπουδήποτε αναφέρεται, ότι η δαπάνη µίας εργασίας περιλαµβάνει την δαπάνη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, ή οπουδήποτε προβλέπεται ειδική τιµή για τα ικριώµατα και ξυλοτύπους, τότε η τιµή της προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προδιαγραφή, ώστε να αντέξουν στις οποιεσδήποτε δράσεις κατά την κατασκευή και να είναι σύµφωνα µε τα σχέδια (ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε φθορά υλικού που θα ήθελε χρειασθεί). Για τα σοβαρότερα τµήµατα του έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εάν δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των ολισθαινόντων φορείων σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις δράσεις που µπορούν να επιβληθούν κατά την κατασκευή. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία του προσωπικού, από την στερέωση των οπλισµών, από την διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος των κατασκευών που τυχόν θα εδρασθούν πάνω σ’ αυτά, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές, τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία. Τα περισσότερα προβλήµατα των τελικών αποτελεσµάτων οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των ικριωµάτων θα είναι σύµφωνη µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων πρέπει να αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού που διέπουν τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ως διέπουσα την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων η παράγραφος 3.3 του DIN 1045/1972 και το DIN 4420. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι συναφείς κανονισµοί της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει να συµβιβάζονται µε τις ανοχές κατασκευής και να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη εκτός αν αλλιώς προδιαγράφεται. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων µπορεί να γίνει στην περίπτωση απλών κατασκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως από προσωπικό κατάλληλα εξειδικευµένο. Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως στην πραγµατοποίηση: • • • σωστής στήριξης σε κατάλληλο έδαφος συνδέσεων που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων κατάλληλης διάταξης αντιανεµίων συνδέσµων Επισηµαίνεται πάντως ότι η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει πάντοτε ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα, έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παραπάνω δικαιώµατος της να ζητήσει µελέτη ξυλοτύπου και ικριωµάτων. 52 Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο σκυροδέτησης και την ταχύτητα σκυροδέτησης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3.0µ η ταχύτητα διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλότυπου και αντιστρόφως) µε τον τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρησιµοποίησης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις-(ελαστική στήριξη ξυλοτύπων) µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος. Ο ξυλότυπος πρέπει να είναι έτσι µελετηµένος, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια υλικού κατά την σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών µπορεί να εξασφαλισθεί µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των στοιχείων του σανιδώµατος, τα οποία µπορούν να έχουν ειδικά διαµορφωθεί. Σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται αρµοκάλυπτρα. Σε περιπτώσεις µονίµου ξυλοτύπου που ενσωµατώνεται στην κατασκευή πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του σε διάρκεια, εάν αποτελεί λειτουργικό στοιχείο. Αν είναι στοιχείο µη λειτουργικό πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) µπορούν να σχηµατίζονται µε µόνιµα στοιχεία η σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την συµπεριφορά του φορέα. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση λεκέδων (π.χ. ίχνη σκουριάς η διείσδυση νερού). Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος έτσι ώστε να επιτρέπει την σωστή αφαίρεσή του χωρίς να προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Η µελέτη των ξυλοτύπων θα συντάσσεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Στην περίπτωση που δεν περιλαµβάνεται τέτοια µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τότε την µελέτη αυτή θα συντάσσει υπεύθυνος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την υποστήριξη αυτή µε χρήση πασσάλων ή άλλης µεθόδου ικανής να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία. Στη µελέτη των ικριωµάτων θα υποβληθούν σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα µπορεί να εισάγουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: • • • εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σκυροδέτηση µε ενέσεις σκυροδέτηση µέσα σε νερό Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκαλούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. 5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.5.1 Υλικά α. Ικριώµατα Τα υλικά των ικριωµάτων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων για κατασκευαστικά έργα (ξυλεία λαρτζίνη (λατάκια), ξυλεία πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κ.λ.π). Tα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έχουν ελαχίστη πλευρά διατοµής 7.0 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο κατ’ επέκταση συνδεόµενα τεµάχια. β. Ξυλότυποι (Ι) Γενικά Οι τύποι θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση και δόνηση του σκυροδέµατος και θα συγκρατούνται στερεά στη σωστή τους θέση. Οι τύποι θα είναι επαρκώς στεγανοί για να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα. Η ξυλεία των τύπων θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΑΑSHO M168 ή µε άλλο αν ισχύει πρότυπο της Γερµανίας. (ΙΙ) Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος Οι τύποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα υψηλής ποιότητας (ΤΥΠΟΥ Β,Γ,∆ ή Ε) της παρούσας Τ.Σ.Υ. και θα είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να δηµιουργούν οµοιόµορφη και σταθερή εµφάνιση και µορφή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. ∆εν θα επιτρέπονται 53 µεταλλικά µπαλώµατα στους τύπους αυτών των επιφανειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση των τύπων θα τοποθετείται έτσι ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του τύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για την συµπλήρωση του κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού θα χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή της επιφανείας του σκυροδέµατος και χρωµατική απόχρωση. Το χρησιµοποιούµενο κόντρα- πλακέ θα είναι: τύπου BETOFORM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. Οι λαµαρίνες θα αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1.6 χλστ. Η χρησιµοποιουµένη ξυλεία θα είναι κατάλληλες πριστές σανίδες πλανισµένες στην πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος των σανίδων κατά µήκος των διαµήκων αρµών µε ακµές σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές των σανίδων. (ΙΙΙ). Ξυλότυποι µη εµφανούς σκυροδέµατος Αναφέρεται σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α (βλέπε άρθρο Γ-3 παρούσας Τ.Σ.Υ). της Θα χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις (βλέπε και άρθρο Γ3 της παρούσας Τ.Σ.Υ.). γ. Χάλυβας Θα είναι σύµφωνος προς το ASTM A36 ή καλύτερος. δ. Ηλοι, σφήνες, γάντζοι Θα είναι σύµφωνα µε το καναδικό πρότυπο C.S.A.B 111, ή θα είναι σύµφωνα µε άλλο εν ισχύει πρότυπο της Γερµανίας ή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. ε. Κοχλίες και περικόχλια Θα είναι σύµφωνα µε την ASTM A307 (Grade A) µε εξαγωνικές κεφαλές και περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο AASHO M 164 (ASTM A 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής. στ. Εγκαταλειπόµενοι ξυλότυποι Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αφαιρουµένων τύπων, θα επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τύποι εγκαταλειπόµενοι (που δεν επανακτώνται). Αυτοί θα είναι από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά την έγχυση και τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος, να µην έχουν δε επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ΄ όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων θα αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες υάλου ή και άλλα κατάλληλα είδη που θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 5.5.2 Τοιχώµατα των ξυλοτύπων Θα κατασκευασθούν από καλά συναρµολογηµένα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, αρκετά άκαµπτα, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. Οι ενώσεις µεταξύ των φύλλων θα έχουν τέλεια προσαρµογή, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα υπερβαίνουν τα 3 χλστ ή το1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων υποστηριγµάτων. 5.5.3 Εξαρτήµατα 5.5.3.1 Σύνδεσµοι ξυλοτύπων Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 χλστ. από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. Το αφαιρούµενο µέρος του συνδέσµου θα αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια. Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου θα αφήνει καθαρή καλοσχηµατισµένη οπή µέσα στο σκυρόδεµα, χωρίς σπασµένες αιχµές. Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων θα καθορισθούν ώστε να εξασφαλίζεται η παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις εργασίες δόνησης. 54 Απαγορεύεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή σύνδεσµοι που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους. Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική. 5.5.3.2 Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων θα σφραγίζονται µε πλαστικές κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα θα βρίσκεται σε εσοχή από την περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 χλστ. Η χρησιµοποίηση εκτεθειµένων οπών συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κ.λ.π.) καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια. (Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ). 5.5.3.3 ∆ιευκολυντικά της αφαίρεσης των ξυλοτύπων Θα είναι χηµικές ουσίες που περιέχουν συστατικά χηµικής αντίδρασης µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος σαπουνιού αδιαλύτου στο νερό, που εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της αρχικής χρησιµοποίησής τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 5.5.3.4 Φιλέτα γωνιών ή αυλάκων (σκοτιών) Θα χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 5.5.4 Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλοτύπων 5.5.4.1 Τοποθέτηση Θα προηγείται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες) πριν από την τοποθέτηση των ξυλοτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται και θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το τελικό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα υψόµετρα (στάθµες) µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. Οι αρµοί των ξυλοτύπων θα ευθυγραµµίζονται και θα στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών θα διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν. Οι ξυλότυποι θα προσαρµόζονται το δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος και η επαφή θα είναι εντελώς στεγανή. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κ.λ.π θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και ικριώµατα χωρίς πρόσθετη αµοιβή γιατί διευκρινίζεται ότι οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. Στις γωνίες θα τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας θα γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων θα τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτοµερειών. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου για τους ξυλοτύπους. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες θα διακόπτονται στη περίπτωση που, στους ξυλοτύπους ή στα ικριώµατα, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης. Στα σηµεία αυτά θα εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε την σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας. Η επαναχρησιµοποίηση των ξυλοτύπων ή και ικριωµάτων θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας µετά από σχετική επιθεώρηση. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων θα καθαρίζονται επιµελώς πριν από την σκυροδέτηση. Θα πρέπει να προβλέπονται οπές καθαρισµού προ πάντων στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι θα αλείφονται µε κατάλληλο διευκολυντικό υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων (βλέπε παραγ.5.5.3.3 αυτής της προδιαγραφής). Το διευκολυντικό υλικό αφαίρεσης των ξυλοτύπων υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το υλικό θα τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το σκυρόδεµα 55 πρέπει να διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του διευκολυντικού υλικού αφαίρεσης και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του (είναι αναγκαίο γι’ αυτό να υποβάλλονται στην Υπηρεσία οι οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού). Η κατασκευή των ξυλοτύπων θα είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση να γίνεται χωρίς χτύπηµα των επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζοµένη καµπυλότητα, ώστε µετά την αφαίρεσή τους να αποδίδονται τελείως επίπεδες, ή µε τις προδιαγραφόµενες καµπύλες επιφάνειες. 5.5.4.2 Επιτρεπόµενες αποκλίσεις Οι ξυλότυποι θα κατασκευασθούν στερεά ώστε να εξασφαλισθεί η κατασκευή των στοιχείων σκυροδέµατος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τις διαστάσεις των σχεδίων: α) Θεµελιώσεις: • • • 5.5.4.3 διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 χλστ έως +50χλστ στάθµη κορυφής + -12 χλστ εκκεντρότητα + -30 χλστ β) Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων • Στη στέψη της θεµελίωσης + - 8 χλστ • Στη στέψη του βάθρου + -12 χλστ γ) Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των τοιχωµάτων βάθρων, µεταξύ στέψης θεµελίωσης και στέψης βάθρου, αποκλειοµένων ενδιαµέσων παραµορφώσεων δ) Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: • Στέψη του βάθρου + - 8 χλστ • Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων + - 8 χλστ ε) Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος : • Πάχη τοιχωµάτων βάθρων - 8 χλστ έως + 12 χλστ • Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 χλστ έως + 20 χλστ • Πάχη δοκών - 8 χλστ έως + 12 χλστ • Πλάκες καταστρώµατος - 3 χλστ έως + 5 χλστ • Συνολικό ύψος φορέα - 5 χλστ έως + 8 χλστ • Συνολικό πλάτος καταστρώµατος + - 20 χλστ στ) ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ζ) Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών καταστρώµατος : + -20 χλστ η) Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος : 1 : 300 θ) Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρουµένη µε πήχυ µήκους 4.00 µ. σε κάθε διεύθυνση: 1 : 500 (όχι όµως περισσότερο από 30χλστ από τη στέψη των θεµελίων µέχρι τη στέψη του βάθρου) + -12χλστ • Τοιχώµατα βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά επίπεδες επιφάνειες + - 10 χλστ Ένθετα - Ενσωµατούµενα στοιχεία - Ανοίγµατα α) Θα κατασκευασθούν ανοίγµατα σε συγκεκριµένη µορφή όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα. β) Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, θα τοποθετούνται µε ακρίβεια και θα στερεώνονται στη θέση τους. 56 5.5.4.4 5.5.4.5 γ) Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα οριζοντίων στοιχείων, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων. δ) Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ., πάνω σε οριζόντια στοιχεία που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα. Συντήρηση και προετοιµασία των ξυλοτύπων α) Ο χειρισµός των ξυλοτύπων θα γίνεται µε κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. β) Οι φθορές θα επισκευάζονται κατάλληλα µε την έγκριση της Υπηρεσίας, τα δε υλικά που κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας θα αντικαθίστανται. γ) Μετά από κάθε χρήση και από τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι θα καθαρίζονται και θα αλείφονται µε υλικό διευκολυντικό της αφαίρεσης των ξυλοτύπων. δ) Το διευκολυντικό υλικό της αφαίρεσης δεν θα επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος µε τον σιδηρό οπλισµό ή µε άλλα στοιχεία που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. Χρόνος διατηρήσεως και αφαιρέσεως ξυλοτύπων Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο σκληρύνσεώς του. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για τα τµήµατα του έργου τα οποία κατά το χρόνο αφαιρέσεως των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις σ’ αυτά των ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών. Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος δεν θα αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης. Οι τύποι θα αφαιρούνται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (θα εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην επιφάνειά του. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρούνται µε επιτόπιο σκυρόδεµα, και που η αντοχή των δοµικών στοιχείων, που συντίθενται κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται από την ανάπτυξη της αντοχής του επιτοπίου σκυροδέµατος, ισχύουν τα παραπάνω αναφερόµενα, στο άρθρο Γ-3 της ΤΣΥ. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ολισθαινόντων ή αναρριχοµένων ξυλοτύπων, µπορούν να ληφθούν µικρότερες προθεσµίες από τις διδόµενες στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ-97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η αφαίρεση των στύλων των ικριωµάτων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να µην προκαλεί υπέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων πρέπει να αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δοκών και πλακών, που στηρίζονται πάνω σε αυτά. Γενικά, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 5.5.4.6 Φόρτιση δοµικών στοιχείων µετά από πρόσφατη αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όταν δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων. Κατά κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται η να συσσωρεύονται ή να τοποθετούνται, σε απαράδεκτες ποσότητες, πέτρες, δοκοί, σανίδες, δοκίδες κλπ, πάνω σε πατώµατα που κατασκευάσθηκαν προσφάτως. 5.5.4.7 Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας Για να τηρηθούν τα µικρά βέλη κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης, πρέπει να παραµένουν υποστυλώµατα ασφαλείας, ή να τοποθετούνται αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από προκατασκευασµένα στοιχεία. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν το δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά στοιχεία τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, η για δοµικά στοιχεία στα οποία αφαιρέθηκαν πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα. 57 Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει, στους διαφόρους ορόφους, να βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8µ. περίπου, αρκούν υποστυλώµατα ασφαλείας στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα πρέπει να µπαίνουν περισσότερα υποστυλώµατα ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5µ. συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 5.5.4.8 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι των ξυλοτύπων Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5.5.4.10 αυτού του άρθρου. Θα βεβαιώνεται η στερεότητα και ασφάλιση των στηριγµάτων, στερεώσεων, σφηνών, συνδέσεων και άλλων στοιχείων εξαρτηµάτων. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των τύπων, θα ειδοποιείται η Υπηρεσία για να τους επιθεωρήσει πριν από την έγχυση του σκυροδέµατος (Σχετική η παραγ. 3.5.3.10 του άρθρου Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ). Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας θα αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παραγ. 3.5.3.10 του άρθρου Γ-3 της παρούσας Τ.Σ.Υ., και τα ακόλουθα: • • • • 5.5.4.9 Κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός από τα άλλα, στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. Απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) Στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων Τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. Σχέδια λεπτοµερειών α. Για όλα τα σοβαρά τµήµατα των έργων για τα οποία θα συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παράσχουν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ώστε να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ακριβή και σωστή συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις. Οι παρεχόµενες πληροφορίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα: I. Μεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων, σε σχέση µεταξύ τους καθώς και µε τα παράπλευρα στοιχεία της κατασκευής. II. Η ποιότητα και η κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τα διάφορα στοιχεία και για τον τρόπο σύνδεσής τους. III. Ακριβής περιγραφή όλων των σχετικών στοιχείων και εξαρτηµάτων, ώστε να διευκολύνεται η ακριβής χρήση τους στο εργοτάξιο. Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις. IV. • • • Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοιχείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις. Λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων. Υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών. V. Λεπτοµέρειες των ξυλοτύπων µέσα στους οποίους γίνεται η έγχυση του σκυροδέµατος. VI. Η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλοτύπων. VII.Ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και διάλυσης. VIII.Επαρκείς πληροφορίες αναφορικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την υπηρεσία. γ) Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ’ αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. δ) Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο εργοτάξιο και οι µελέτες αυτές θα υποβληθούν στην Υπηρεσία έγκαιρα για έγκριση. 58 5.5.4.10 Παραλαβή ξυλοτύπων Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να εκτελεί έλεγχο των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό στο οποίο: α. Θα αναφέρεται διεξοδικά το αντικείµενο της επιθεώρησης που προηγήθηκε. β. Θα βεβαιώνεται ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα τελευταία εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή θα βεβαιώνεται ότι οι τυχόν υποδειγµένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. γ. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για τυχόν έλεγχο από την Υπηρεσία. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας θα λαµβάνονται υπόψη και θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Αντίθετα ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την πλήρη ευθύνη που έχει στην περίπτωση που η Υπηρεσία δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος της. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 5.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Η εργασία περιλαµβάνει: α) Τη µελέτη ικριωµάτων και ξυλοτύπων, τους σχετικούς στατικούς υπολογισµούς και τα σχέδια λεπτοµερειών. β) Την προµήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και εξαρτηµάτων. γ) Τη χρήση µηχανηµάτων και συσκευών. δ) Τις οποιεσδήποτε µεταφορές και προσεγγίσεις, την αποξήλωση, τον καθαρισµό, την κατάλληλη προετοιµασία, την επάλειψη µε διευκολυντικό υλικό, την αποκοµιδή από το εργοτάξιο κλπ. ε) Την επιθεώρηση των ξυλοτύπων. 5.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 5.7.1 Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού τελειώµατος τύπου Α, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δεν προβλέπεται χορήγηση αµοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές των σκυροδεµάτων. 5.7.2 Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά τελειώµατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αµοιβή µετρούµενη σε µ2 επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου. ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προµήθεια, κοπή και τοποθέτηση σε σκυροδέµατα σιδηρού οπλισµού διαφόρων διαµέτρων και κατηγορίας χάλυβα. 6.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εκτός εάν υπάρχουν άλλες οδηγίες, όλος ο οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε νευρώσεις και θα πληροί τις απαιτήσεις του DIN 488 για ράβδους µε νευρώσεις ποιότητας 42/50 RU ή 42/50RK ,ή 50/55 GK, ή 50/55 PK, ή 50/55 RK, ή τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 959 για ράβδους ποιότητας S500 και S500s, ή για πλέγµατα ράβδων ποιότητας 50/55 GK, ή 50/55 PK ή 50/55 RK. Όπου στα σχέδια αναφέρεται ποιότητα οπλισµού STI οι ράβδοι θα έχουν απλή κυκλική διατοµή. Οι µεταλλικές ράβδοι οπλισµού θα συµφωνούν µε τα παραπάνω πρότυπα ή ισοδύναµα χρησιµοποιούµενα πρότυπα και προδιαγραφές, αντί των προαναφερθέντων προτύπων και προδιαγραφών, όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 6.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 59 Με την έννοια σιδηροπλισµός νοούνται όλοι εκείνοι οι σιδηροί οπλισµοί που ενσωµατώνονται στη µάζα του σκυροδέµατος για την επίτευξη των παρακάτω στόχων : α) β) γ) δ) Για την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού. Για τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού. Για τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την συστολή κατά την πήξη. Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως για τη µείωση του κινδύνου ψαθηρής θραύσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα δοµικού στοιχείου. 6.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.4.1 Εκτέλεση εργασίας Η εκτέλεση της εργασίας γενικά θα είναι υψηλής ποιότητας και θα γίνεται σύµφωνα µε τις τελευταίες και καλύτερες πρότυπες µεθόδους. 6.4.2 Κοπή και κάµψη Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη θα γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένη πρότυπη µέθοδο και µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν θα επιτρέπεται, εκτός αν ειδικώς εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 6.4.3 Συνδέσεις α. Όλες οι συνδέσεις στον οπλισµό θα είναι, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή όπως δείχνουν τα πρότυπα, που προτείνει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Υπηρεσία. Σύνδεση ράβδων µε επικάλυψη µπορεί να εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι συνδέονται γερά κατά τρόπο, που εγκρίνει η Υπηρεσία, ή µπορούν να είναι αρκετά αποµακρυσµένα, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο σκυρόδεµα. β. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε επικάλυψη, θα επιτρέπεται, µόνον σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η χωρίς συγκόλληση ράβδων κατασκευή, και ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του τελευταίου ACI Κώδικα 318. Η συγκόλληση θα γίνεται επίσης σύµφωνα µε τα ισχύοντα AWS πρότυπα. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από τεχνίτες που θα υποβληθούν στις καθιερωµένες εξετάσεις, όπως περιγράφεται στα Πρότυπα Χειριστών του Αµερικάνικου Συνδικάτου Εργαζοµένων. γ. Για τη συγκόλληση του οπλισµού θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια, τύπου χαµηλής περιεκτικότητας υδρογόνου (AWS E-7015-16). Όλες οι συγκολλήσεις θα αξιοποιούν ολόκληρη την αντοχή της µικρότερης ράβδου (θα ενισχύουν την αντοχή της µικρότερης ράβδου). Οι συγκολλήσεις θα έχουν αρκετή επικάλυψη, για να µεταβιβάσουν την εντατική κατάσταση στις ράβδους µέσα από τη σύνδεση. Προσκείµενα φύλλα πλέγµατος οπλισµού θα συνδέονται µε επικάλυψη όχι µικρότερη από δέκα πέντε (15) εκατοστά µε τα άκρα επικάλυψης στερεά συνδεδεµένα µεταξύ τους µε σύρµα ή συγκρατούµενα µαζί µε πρότυπους συνδετήρες. 6.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.5.1 Υλικά Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Ο σιδηροπλισµός θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται µε άλλο τρόπο από την επαφή του µε το έδαφος. Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει έξη (6) επικυρωµένα αντίγραφα όλων των εκθέσεων ελέγχων, που έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα επικυρωµένα αντίγραφα των εκθέσεων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 6.5.2 Τοποθέτηση α. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού θα γίνονται στον άξονα των ράβδων. Η ελεύθερη απόσταση µεταξύ των παράλληλων ράβδων δεν θα είναι µικρότερη από µιάµιση φορά (1 ½) τη διάµετρο της ράβδου και πάντως όχι µικρότερη από 25 χλστ. β. Μετά την τοποθέτησή του ο οπλισµός θα ελέγχεται για τη συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη θέση και την ποσότητα. 60 6.5.3 γ. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε υποστηριγµάτων µεταλλικών ράβδων, θα καθαρίζονται από την παχειά λεπιοειδή σκουριά, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, είναι απαράδεκτες. Παχειά λεπιοειδής σκουριά, που µπορεί να αποµακρυνθεί µε γερό τρίψιµο µε καναβάτσο ή µε παρόµοια επεξεργασία, θεωρείται απαράδεκτη. δ. Μετά την τοποθέτησή τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, ώσπου να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα θα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα θα έχουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. ε. Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Όταν είναι αναγκαίο, για να αποφεύγονται άσχηµοι λεκέδες πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η από σκυρόδεµα επικάλυψη αναβολέων, ράβδων διαστηµάτων και παρόµοιου δευτερεύοντος οπλισµού µπορεί να µικρύνει κατά τη διάµετρο των ράβδων αυτών, αν το εγκρίνει η Υπηρεσία. Προστασία οπλισµού για µελλοντική χρήση Εκτεθειµένος οπλισµός, προοριζόµενος για µελλοντική ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα, θα προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, όπως ορίζει η Υπηρεσία. Ο προφυλασσόµενος µε τον τρόπο αυτό οπλισµός θα καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα. 6.5.4 Εκπόνηση λεπτοµερών σχεδίων ράβδων οπλισµού 6.5.4.1 Κατασκευαστικά σχέδια που θα εκπονήσει ο ανάδοχος Ο Ανάδοχος θα εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν όλα τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού. Τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού θα συνταχθούν µε βάση την Οριστική µελέτη, που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Αυτά τα σχέδια οριστικοποιούνται προσαρµοζόµενα προς τις απαντώµενες επί τόπου συνθήκες κατά την εκτέλεση της εργασίας. 6.5.4.2 Υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού του Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία. 6.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6.6.1 6.6.1.1 6.6.1.2 6.6.1.3 6.6.1.4 Oι σιδηροπλισµοί που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες. Σιδηροί οπλισµοί S 220 (St I) Σιδηροί οπλισµοί S 400 (St III) Σιδηροί οπλισµοί S 500- S500s (St IV) Γαλβανισµένο Σιδηρό πλέγµα. 6.6.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν: α. Την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων. β. Την κοπή, κατεργασία και επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε/ή χωρίς παρουσία νερού. γ. Την σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, ή µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων. 61 6.7 δ. Την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων. ε. Την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες) που τυχόν ήθελαν απαιτηθεί. στ. Την σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία για έγκριση των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ α. Η επιµέτρηση θα γίνει σε χλγρ. βάση των αναλυτικών πινάκων οπλισµών που θα περιλαµβάνονται στην τεχνική µελέτη, ή, εάν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κ.λ.π. Θα ελεγχθεί η τοποθέτηση οπλισµών στο έργο και θα γίνει η παραλαβή τους πριν από την έναρξη της διάστρωσης. Οι συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. β. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Γ-5 του παρόντος και της τεχνικής µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DIN 1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, από 18.2.54 Β ∆ιάταγµα “Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου σκυροδέµατος”, το DIN 1045/78, το DIN 4014 (Μέρος 2- προσχέδιο έκδοσης Σεπτέµβριος 1997) και ή ΠΤΠΒ-2). γ. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν και ειδικότερα στην παράγραφο 6.6.2 αυτού. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 11.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11.1.1 Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται οι στεγανώσεις γεφυρών, υπογείων έργων [που κατασκευάζονται µε µέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (CUT & COVER)], οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κλπ 11.1.2 Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω στεγανώσεις επιτυγχάνονται γενικά µε τις ακόλουθες εργασίες: α) β) γ) δ) Με πατητά επιχρίσµατα Με ασφαλτικές επαλείψεις Με στρώσει ασφαλτόπανου Με στρώσεις ειδικών µεµβρανών 11.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 11.2.4 Στρώσεις ειδικών µεµβρανών Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες, που περιγράφονται στις παραγρ 11.5.2.5 11.5.2.6 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αποδοχής της εφαρµογής τους σε ανάλογα έργα σύµφωνα µε τα σύστηµα αποδοχής των Βρετανικών ή Γερµανικών Κανονισµών ή των Κανονισµών ISO 11.3 ΟΡΙΣΜΟΙ «Στεγανώσεις» των κατασκευών νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητάς τους 11.4 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11.4.1 Το στεγανοποιητικό σύστηµα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισµούς καθώς και 62 πιστοποιητικά προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης. 11.4.2 ∆εν θα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από 5°C 11.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11.5.1 Γενικά 11.5.1.1 Μετά την εφαρµογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήµατος θα εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο σύστηµα στεγανοποίησης από την κυκλοφορία, ακόµη και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούµενη προστατευτική στρώση θα απλώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση ή διάστρωση του συνδετικού υλικού της στεγανωτικής στρώσης. 11.5.1.2 Τα τελειώµατα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του κάθε συστήµατος και µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου) που πρέπει να κυµαίνεται εντός των περιθωρίων ανοχών της παρούσας ΤΣΥ. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά υλικά αµέσως πριν την εφαρµογή. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή ασφαλτόπανου η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα εξοµαλυνθεί µε επίχρισµα πατητό πάχους 2εκ και αναλογίας 600χγρ τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος. 11.5.1.3 Κατάλληλες λεπτοµέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των ακµών, γύρω από ανοίγµατα και στους αρµούς διαστολής έτσι ώστε το νερό να µην διέρχεται µεταξύ της στεγανοποιητικής στρώσης και της στεγανοποιηµένης επιφάνειας, Επίσης τα αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους. Ειδικά µέτρα στεγάνωσης θα ληφθούν και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν. Όλες οι παραπάνω εξασφαλίσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του DIN 18195, µέρος 9 11.5.1.4 Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες θα προστατεύεται µε στρώση χυτής ασφάλτου ή ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5εκ. Η τελική επίστρωση των στεγανωτικών µεµβρανών θα πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική αντοχή, που να επιτρέπει την απευθείας κίνηση επάνω τους διαστρωτήρων (FINISHER) µε ελαστικά επίσωτρα (υποχρεωτικά), ή µε ερπύστριες (προαιρετικά). Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία δήλωση του εργοστασίου παραγωγής της µεµβράνης για το είδος του διαστρωτήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 11.5.1.5 Η ένωση αυτών των ειδικών µεµβρανών θα γίνεται µε επικάλυψη όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή και στα άκρα, όταν αυτά βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η στεγανοποιητική στρώση θα τερµατίζεται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07m 11.5.2 Είδη στεγάνωσης και περιγραφή τους 11.5.2.3 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 11.5.2.8 α) Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων. β) Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει διπλή επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου µε όση ποσότητα απαιτείται. Στεγάνωση µε µεµβράνες οριζοντίων φορέων έργων υπό επίχωση α) Εφαρµόζεται κυρίως για τη στεγάνωση οριζοντίων φορέων έργων που επικαλύπτονται µε γαίες, επιφανειακή φυτική κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής διαµόρφωσης κλπ όπως πχ γεφυρών/οχετών υπό επιχωση, έργων σηράγγων που κατασκευάζονται µε την µέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης (CUT & COVER) κλπ β) Η στεγάνωση αυτή θα γίνει ως ακολούθως: Ι. Στην επιφάνεια του οριζόντιου φορέα τοποθετείται, ελεύθερο, ένα φύλλο µη υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας (Protective Fleece), ελαχίστου βάρους 300 γραµ/µ2 ενδεικτικού τύπου TROCAL Type P Στην παράθεση των φύλλων θα γίνει επικάλυψη 0,30m Για την παρούσα περίπτωση είναι αρκετό να γίνει διαµόρφωση της άνω επιφανείας του οριζόντιου φορέα µε πλαστικό επιφανειακο τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α (∆εν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια) 63 ΙΙ (1) Επί του προστατευτικού φύλλου γεωυφάσµατος τοποθετείται µια µεµβράνη σηραγγοποιίας από µαλακό PVC, ελαχίστου πάχους 1,5 χλσ, ενδεικτικού τύπου TROCAL T Η µεµβράνη από µαλακό PVC θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες, σύµφωνα µε το DIN 16939: Εφελκυστική αντοχή : ≥15Νmm2 (∆οκιµή σύµφωνα µε DIN 53455 ) Παραµόρφωση κατά την θραύση (∆οκιµή : ≥ 200 σύµφωνα µε DIN 53455 Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος (∆οκιµή : >80 Νmm2 σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ. 5.8.2)(Πρόσθετη απαίτηση σε σχέση µε το DIN 16938) ∆οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bars/72h) ∆οκιµή : ∆εν πρέπει να παρουσιάζει σύµφωνα µε το DIN 16726 παρ.5.11 διαρροή. - Γενική κατάσταση του υλικού και µεταβολή των διαστάσεων µετά από παραµονή επί 6 ώρες σε 80°C : ι. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει φυσσαλίδες ιι. ≤2% (∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.5.13) - (2) Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ (∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.5.14 : ∆εν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµή σε -20°C Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό PVC, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο στεγανωτικής γεωµεµβράνης από «τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο» (Ε.C.B.) ελάχιστου πάχους 2,0 χλστ υπερυψηλής αντοχής ≥ 14Ν/mm2) ενδεικτικού τύπου CARBOFOL CHD ΙΙΙ Επί της στεγανωτικής µεµβράνης (1) Για την περίπτωση χρήσης µεµβράνης από µαλακό PVC θα τοποθετηθεί, ελεύθερο , ένα δεύτερο φίλτρο µη υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας (Protective Fleece) ελάχιστου βάρους 300 χγρµ/µ2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Type P. Στην παράθεση των φύλλων θα γίνεται επικάλυψη 0,30m (2) Για την περίπτωση χρήσης µεµβράνης Ε.C.B, θα τοποθετηθεί, ελεύθερο, ένα φύλλο απλού NYLON πάχους 20G(ω 0,20χλσ). Στην παράθεση των φύλλων θα γίνεται επικάλυψη 0,30m IV Η οποιαδήποτε (σύµφωνα µε τα παραπάνω) στεγανωτική µεµβράνη, θα πρέπει να έχει τέτοιες ιδιότητες, ώστε να χαρακτηρίζεται «ανθεκτική στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DIN 4062 και θα καλύπτεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής της. V Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης θα γίνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΡΑΦΗ, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης και ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών θα γίνει µε ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ, µε χρήση µανοµέτρου. Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών θα γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Έλλειψη αυτού του πρωτοκόλλου συνιστά έλλειψη ουδιώδους επιµετρικού στοιχείου. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις θα είναι ίσο προς 0,10m. VΙ Οι στεγανωτικές µεµβράνες θα στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα µε χρήση κατάλληλων ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (πχ ελαστοµατοποιηµένων, µε µεταλλικό έλασµα ενίσχυσης), σύµφωνα µε τα ειδικά σχέδια του οίκου κατασκευής της στεγανωτικής µεµβράνης, σε συνδυασµό και µε την αντίστοιχη στεγάνωση των κατακορύφων επιφανειών που αναλύεται στην παρακάτω παράγραφο 11.5.2.9. VΙΙ Στη θέση που κατασκευάζονται σωλήνες, ή άλλα στοιχεία που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη, θα γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχέδια του οίκου κατασκευής της µεµβράνης. γ) 11.5.2.9 Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης θα προστατευθεί µε στρώση σκυροδέµατος Β15, ελαχίστου πάχους 0,07m, οπλισµένου µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα (που τοποθετείται στο µέσο του πάχους της στρώσης). Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 έως 3 χλστ µε µέγιστη βροχίδα 5Χ5 εκ. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει, και προς τις δύο κατευθύνσεις, αρµούς ανά 4,00µ. Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών µε µεµβράνες α) Εφαρµόζεται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων γεφυρών έργων σηράγγων που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κλπ στην περίπτωση περιορισµένων ποσοτήτων διηθούµενου νερού. 64 β) Η στεγάνωση αυτή θα γίνεται µε εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση των οριζοντίων φορέων, που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο 11.5.2.8, όπως παρακάτω: Ι. Στο άνω µέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται, ελεύθερο, ένα προστατευτικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης βελονωτό, µη υφασµένο γεωύφασµα (Mechanically Bonded, Needlepunched, Polyester, Nonwooven gaotextile) ελαχίστου βάρους 300 γραµ/µ2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Type P. Το γεωύφασµα συνδέεται σε ενιαία επιφάνεια µε επικαλύψεις πλάτους 0,30 m και φτάνει µέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης(όπου διαµορφώνεται αγωγός στραγγηστηρίου για την αποστράγγιση της κατασκευής). Η επιφάνεια του σκυροδέµατος των κατακόρυφων επιφανειών θα είναι διαµορφωµένη µε επιφανειακό τελείωµα ΤΥΠΟΥ Α. ΙΙ. (1) Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο µέρος της κατακόρυφης επιφανείας, µία στεγανωτική µεµβράνη σηραγγοποιίας από µαλακό P.V.C. , ελαχίστου πάχους 1,5 χλσ ενδεικτικού τύπου TROCAL T. Η στεγανωτική µεµβράνη θα είναι συγκολληµένη ώστε να αποτελέσει ενιαίο φύλλο και θα φθάνει µέχρι την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης (µέχρι τον αγωγό αποστράγγισης). Η µεµβράνη από µαλακό P.V.C. θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες σύµφωνα µε τα DIN 16938: Εφελκυστική αντοχή : ≥15Νmm2 (∆οκιµή σύµφωνα µε DIN 53455 ) Παραµόρφωση κατά την θραύση (∆οκιµή σύµφωνα : ≥ 200 µε DIN 53455 Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος (∆οκιµή : >80 Νmm2 σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ. 5.8.2)(Πρόσθετη απαίτηση σε σχέση µε το DIN 16938) ∆οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bars/72h) ∆οκιµή : ∆εν πρέπει να παρουσιάζει σύµφωνα µε το DIN 16726 παρ.5.11 διαρροή. - Γενική κατάσταση του υλικού και µεταβολή των διαστάσεων µετά από παραµονή επί 6 ώρες σε 80°C : ι. ∆εν πρέπει να παρουσιάζει φυσσαλίδες ιι. ≤2% (∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.5.13) - (2) Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ (∆οκιµή σύµφωνα µε το DIN 16726, παρ.5.14 : ∆εν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµή σε -20°C Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό P.V.C. µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλο στεγανωτικής γεωµεµβράνης από «τροποποιηµένο αιθυλενικό οσοπολύµερο» (ΕCB) ελάχιστου πάχους 2,0 χλσ υπερυψηλής αντοχής (≥14Ν/mm2) ΙΙΙ Μετά τη στεγανωτική µεµβράνη, στερεώνεται, ελεύθερο µέχρι την κάτω στάθµη της στεγάνωσης, ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γεωύφασµα, ελαχίστου βάρους 600 γραµ/µ2 ενδεικτικού τύπου ΤΕRRAFIX της NAUE που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά DIN 53857 -Strio tensile strenght) : 1,5 KN/10cm - Μέγιστη παραµόρφωση επιµήκυνσης (κατά DIN 53857) : 50% IV Η οποιαδήποτε (σύµφωνα µε τα παραπάνω) στεγανωτικη µεµβράνη θα πρέπει να έχει τέτοιες δυνατότητες, ώστε να χαρακτηρίζεται ως «ανθεκτική στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DIN 4062 και θα καλύπτεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής της. V Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης θα γίνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΡΑΦΗ, µε χρήση της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης και ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών θα γίνει µε ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ, µε χρήση µανοµέτρου. Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών θα γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Έλλειψη αυτού του πρωτοκόλλου συνιστά έλλειψη ουσιώδους επιµετρικού στοιχείου. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις θα είναι ίσο προς 0,10m 65 VΙ Στην ακµή που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης επιφάνειας θα γίνει χρήση κατάλληλων ειδικών τεµαχίων ενίσχυσης (πχ ελασµατοποιηµένων, µε µεταλλικό φύλλο ενίσχυσης) σύµφωνα µε τα ειδικά σχέδια του οίκου κατασκευής της στεγανωτικής µεµβάνης. VΙΙ Στις θέσεις που θα κατασκευάζονται σωλήνες που θα διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη, θα γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχέδια του οίκου της κατασκευής της µεµβράνης VΙΙΙ Στους αρµούς κατασκευής θα τοποθετείται η στεγανωτική ταινία (WATERSTOP) κατάλληλου πλάτους από P.V.C. σύµφωνα µε ΠΚΕ ΙΧ Το εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γεωυφάσµατος 600 γραµ/µ2 της υποπαραγράφου γ, µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση µικρών ποσοτήτων διηθούµενων νερών και µέγιστου ύψους έργου (από όπου θα γίνεται µε «ανατροπή» η επανεπίχωση) ίσο προς 6,00m περίπου, µε την προϋπόθεση ότι η επανεπίχωση γίνεται µε κοκκώδες υλικό «µεταβατικού επιχώµατος» γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται µε «ανατροπή» από µεγαλύτερο ύψος, ή/και στην περίπτωση κατά την οποία ο µέγιστος κόκκος του υλικού επανεπίχωσης είναι µεγαλύτερος από 80χλσ, τότε θα πρέπει να εφαρµόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσµατος (από το γεωύφασµα 600 γραµ/µ2) ή ακόµη και να κατασκευάζεται ένα φύλλο ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσµατος (300 γραµ/µ2) που στη συνέχεια θα προστατεύεται µε την κατασκευή µιας οπτοπλινθοδοµής προστασίας. δ) Στην περίπτωση επανεπίχωσης µε υλικό που δεν στραγγίζει ή στην περίπτωση που υπάρχουν µεγαλύτερες ποσότητες νερού, τότε θα πρέπει να αντιµετωπισθεί η κατασκευή ειδικού φύλλου, αυξηµένης δυνατότητας στράγγισης (πχ SECUDRAN ή ανάλογο) ύστερα από ειδική µελέτη. 11.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ) ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11.6.5 Στεγάνωση µε µία ή δύο στρώσεις ειδικών µεµβρανών Η εργασία περιλαµβάνει: α) Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήµατος όπως περιγράφονται στην παράγρ. 11.4.1 του παρόντος β) Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερώς στις παραγράφους 11.5.1, 11.5.2.5, 11.5.2.6, 11.5.2.8 και 11.5.2.9 του παρόντος. 11.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 11.7.5 Στεγάνωση σε µία ή δύο στρώσεις ειδικών µεµβρανών α) Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µ2 στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας, περιλαµβανόµενων ανηγµένα και των οποιωνδήποτε επικαλύψεων. β) Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 11.6.5 αυτού. Γ-18 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ "∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ" ΣΕ Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ 18.1 Τα γεωυφάσµατα που χρησιµοποιούνται σε οδικά έργα για τον διαχωρισµό δύο εδαφικών στρώσεων (στις οποίες περιλαµβάνονται και οι στρώσεις επιδοµής - υποδοµής) µε διαφορετικές φυσικές ιδιότητες [κοκκοµετρική σύνθεση, κατάσταση συνεκτικότητας (consistency), πυκνότητα] πρέπει να είναι κατασκευασµένα από συνθετικές ή άλλες ίνες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου, σε µορφή λεπτής υδροπερατής µεµβράνης. Με το γεωύφασµα διαχωρισµού θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά µόνιµο τρόπο η αποφυγή ανάµιξης των δύο υλικών. 18.2 Πριν από την έναρξη τοποθέτησης γεωυφασµάτων ο Εργολάβος πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιητικά από τα αποία συνάγεται ότι το γεωύφασµα που θα χρησιµοποιηθεί είναι ανθεκτικό στις επιδράσεις των υλικών των στρώσεων τις οποίες θα διαχωρίσει για περίοδο τουλάχιστον 40 ετών. 18.3 Τα γεωυφάσµατα θα πρέπει κατά τη µεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο και επικάλυψη να προστατεύονται από τυχόν µηχανικές ή χηµικές επιδράσεις. Τα γεωυφάσµατα τα οποία υφίστανται βλάβη από το φως πρέπει να είναι συνεχώς κατάλληλα καλυµµένα µέχρι την τοποθέτησή τους. Ο χρόνος έκθεσης στο φως δεν πρέπει να υπερβεί τις 5 ώρες. 66 18.4 Από την συνολική ποσότητα του γεωυφάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί, θα λαµβάνονται από τον επιβλέποντα µε παρόντα τον Εργολάβο πέντε δείγµατα και θα εξετάζονται σε “αναγνωρισµένο εργαστήριο” σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης.. Η δειγµατοληψία θα γίνεται σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 18.7 και οι δοκιµές σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους 18.8, 18.9 και 18.10. Το γεωύφασµα πρέπει : α. Να αντέχει εφελκυστικό φορτίο τουλάχιστον 2,5 kΝ/m υπό αξονική εφελκυστική ανηγµένη παραµόρφωση 5% κατά την δοκιµή εφελκυσµού σε “ευρύ τεµάχιο” (wide strip) που διεξάγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 18.8. β. Να επιτρέπει τη ροή νερού µέσω αυτού, εγκάρσια προς το κύριο επίπεδό του σε κάθε κατεύθυνση µε ταχύτητα τουλάχιστον 10 λίτρων/µ2 /δευτερόλεπτο υπό σταθερά υψοµετρική διαφορά (πίεση) νερού 100 χλστ, όπως µετράται κατά την διαδικασία της παραγράφου 18.9. γ. Η κατανοµή των ανοιγµάτων των πόρων που έχει να είναι τέτοια ώστε η τιµή Ο90 που καθορίζεται στην παράγραφο 18.10 να είναι µεταξύ των 100 µm και 300µm. 18.5 Στις ενώσεις των φύλλων του γεωϋφάσµατος θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον 300 χλστ. 18.6 Η επιφάνεια επί της οποίας θα απλωθεί το γεωύφασµα δεν πρέπει να έχει προεξοχές ή εξογκώµατα µε οξείες ακµές ή γωνίες που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο γεωύφασµα κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και επικάλυψης, ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την επιφάνεια επί της οποίας τοποθετείται χωρίς να υπάρχουν κενά ή εξάρσεις. Αµέσως µετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί επικάλυψη του γεωυφάσµατος µε προστατευτική στρώση υλικού, µέχρι δε την αποπεράτωση της εργασίας αυτής απαγορεύεται αυστηρά η µετακίνηση πάνω από µη προστατευµένο γεωύφασµα οποιουδήποτε µηχανήµατος, οχήµατος κλπ. που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο γεωύφασµα. 18.7 Τα δείγµατα γεωυφάσµατος που θα παρθούν θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και στεγνά µέχρι τη στιγµή της δοκιµασίας τους. Πριν από τον προσδιορισµό του µεγέθους των πόρων και της αντοχής σε εφελκυσµό θα φέρονται σε “κατάσταση ισορροπίας” σε θερµοκρασία 20 +- 2 ο C και σχετική υγρασία 65 +- 5%. Το ξηρό βάρος του γεωυφάσµατος θα δίδεται σε g/m2 (γραµ/µ2 ). 18.8 Η δοκιµή εφελκυσµού µε “ευρύ τεµάχιο” (wide strip) θα διεξάγεται ως ακολούθως : 18.9 α. Τα τεµάχια δοκιµής θα έχουν πλάτος 200 χλστ και µήκος µέτρησης 100 χλστ. β. Για τον καθορισµό της χαρακτηριστικής αντοχής θα εξετάζονται στις δύο κύριες διευθύνσεις, ανάλογα µε την κατασκευή τους, πέντε τουλάχιστον δείγµατα γεωυφάσµατος. γ. Η ταχύτητα επιβολής της παραµόρφωσης θα είναι 10% +- 3% ανά πρώτο λεπτό. δ. Ως χαρακτηριστική αντοχή θα λαµβάνεται η µέση τιµή ελαττωµένη κατά το γινόµενο της τυπικής απόκλισης επί 1,64. Αυτή η χαρακτηριστική αντοχή αντιστοιχεί στην τιµή της αντοχής του υλικού κάτω από την οποία δεν αναµένεται να ευρεθούν το 5% των αποτελεσµάτων δοκιµών. Η ταχύτητα ροής του νερού θα προσδιορίζεται ως ακολούθως : α. Τα γεωυφάσµατα θα δοκιµάζονται σε αφόρτιστη κατάσταση µε σταθερή πίεση στήλης νερού ύψους 100 χλστ. β. Η ροή θα είναι κατά µία κατεύθυνση γ. Η επιφάνεια του γεωυφάσµατος που θα δοκιµάζεται θα είναι κυκλική διαµέτρου 50 - 100 χλστ. δ. Πριν από τη µέτρηση το γεωύφασµα θα παραµένει σε καθαρό νερό επί µία ώρα. ε. Το νερό που θα χρησιµοποιείται στις δοκιµές διαπερατότητας πρέπει : ι. να µην περιέχει αέρα, όσο αυτό είναι δυνατό, και να παρέχεται µέσω ενός δοχείου αποθήκευσης και όχι κατευθείαν από το δίκτυο παροχής. 67 ιι. να έχει θερµοκρασία µεταξύ 10 ο C και 25 ο C. Η ταχύτητα ροής πρέπει να ανάγεται σε θερµοκρασία 15 ο C µε τη χρησιµοποίηση των γνωστών σχέσεων µεταβολής του ιξώδους του νερού µε τη θερµοκρασία. 18.10 στ. Η ποσότητα του νερού που διέρρευσε δεν πρέπει να είναι µικρότερη από δύο λίτρα, ή εναλλακτικά, ο χρόνος µέτρησης της διαπερατότητας θα είναι µεγαλύτερος των 15 δευτερολέπτων. η. Η διαπερατότητα θα δίνεται σε λίτρα/µ2 /δευτερόλεπτα (lit/m2 /sec). Η έκθεση δοκιµής θα δίνει επίσης τη µέση τιµή των µετρήσεων και την τυπική απόκλιση. Η κατανοµή του µεγέθους των πόρων και ο καθορισµός του µεγέθους Ο90 γίνεται ως ακολούθως : α. Η κατανοµή του µεγέθους των πόρων καθορίζεται µε την εύρεση των ποσοστών σειράς υαλίνων σφαιρών που συγκρατούνται από το γεωύφασµα όταν αυτό χρησιµοποιηθεί σαν κόσκινο. Ο αριθµός των σειρών και το µέγεθος της διαµέτρου κάθε σειράς (που είναι σύµφωνες µε την προδιαγραφή BS 6088) εκλέγεται έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα αναµενόµενα µεγέθη ανοίγµατος πόρων. β. Σχεδιάζεται η αθροιστική καµπύλη συχνότητας των ποσοστών των συγκρατουµένων σφαιριδίων σε συνάρτηση µε το µέγεθος της διαµέτρου τους. Το µέγεθος που αντιστοιχεί σε ποσοστό συγκρατουµένων 90% παρέχει την τιµή του Ο90 . γ. Σε κάθε κοσκίνισµα κοσκινίζεται τουλάχιστον ποσότητα 100 γραµ. υαλίνων σφαιρών για 10 πρώτα λεπτά µέσω τεµαχίου γεωυφάσµατος που συγκρατείται στο πλαίσιο και τον πυθµένα ενός κοσκίνου διαµέτρου 300 χλστ και ανοίγµατος βροχίδας τουλάχιστον 10 χλστ. δ. Η συσκευή κοσκινίσµατος έχει συχνότητα δόνησης 50 ΗΖ και µέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση 0,75 χλστ. ε. Το µέγεθος Ο90 ορίζεται ως ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων δοκιµών, σε πέντε ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 19.1 ΓΕΝΙΚΑ Το άρθρο αυτό αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση γεωυφάσµατος στραγγιστηρίων είτε πίσω από τοίχους και βάθρα είτε στη τάφρο στραγγιστηρίων για την αντικατάσταση του διβάθµιου φίλτρου. 19.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (1) Το γεωύφασµα θα είναι µη υφασµένο, από συνεχείς ίνες από πολυµερή, βελονωτού τύπου, ή µε θερµική, ή χηµική σύνδεση. (2) Στην κατηγορία των γεωυφασµάτων αυτού του άρθρου γίνονται δεκτά τα παρακάτω γεωυφάσµατα: α. BIDIM U14 ή b2 της RHONE-POULENC ή ανάλογο β. POLYFELT TS 500 της CHEMIE LINZ AG. ή ανάλογο γ. TERRAM 1000 της I.C.I. ή ανάλογο δ. HATE A44 της HUESKER ή ανάλογο ε. SECUTEX 171-2 της NAUE-FASERTECHNIK ή ανάλογο στ. TYPAR 136 της EXPANDITE ή ανάλογο ζ. Αλλα γεωυφάσµατα της προδιαγραφοµένης κατηγορίας που θα πληρούν τις παρακάτω ιδιότητες: (I) Βάρος υφάσµατος ανά µονάδα επιφάνειας (WEIGHT PER UNIT AREA) (Μέτρηση σύµφωνα µε τη δοκιµή NF G 38013) gr/m2 >=135 68 (II) Αντοχή σε επίπεδη παραµόρφωση (PLANE STRAIN TENSILE STRENGTH) (Μέτρηση σύµφωνα µε τη δοκιµή NF G 38014) (Μέσος όρος για την κατά µήκος και κατά πλάτος κατεύθυνση) kΝ/m >=8(κλάση >=3) (IΙΙ) Αντοχή σε σκίσιµο (TRAPEZOIDAL TEARING RESISTANSE) (Μέτρηση σύµφωνα µε τη δοκιµή NF G 38015) (Η αντοχή αναφέρεται στην ελάχιστη αντοχή για την κατά µήκος ή την κατά πλάτος κατεύθυνση) kΝ >=0.3(κλάση >=4) (ΙV) Ικανότητα διέλευσης νερού κάθετα στο επίπεδο του γεωυφάσµατος (PERMITTIVITY) (Μέτρηση σύµφωνα µε τη δοκιµή NF G 38016) (Kn/e) sec-1 >=5x10-2 (κλάση>=4) (V) Μέγεθος πόρων του γεωυφάσµατος (DIAMETER OF FILTRATION ORIFICE) (Μέτρηση σύµφωνα µε την δοκιµή NF G 38017) Ο95 (WET) µm <=200(κλάση>=4) 19.3 19.4 (3) Οι κλάσεις που αναφέρονται παραπάνω αντιστοιχούν στην κλίµακα κατάταξης γεωυφασµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Γαλλικής Επιτροπής Γεωυφασµάτων (C.F.G.) (4) Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή χρησιµοποίησης οποιουδήποτε είδους γεωυφασµάτων από τον Ανάδοχο θα γίνει ύστερα από υποβολή στην Υπηρεσία των χαρακτηριστικών του γεωυφάσµατος που θα πληρεί τις προδιαγραφόµενες παραπάνω απαιτήσεις και µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩ∆Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (1) Στα χαρακτηριστικά του γεωυφάσµατος θα πρέπει να περιλαµβάνεται η συµπεριφορά του υφάσµατος σε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (ULTRAVIOLET) και τα µέτρα που έχουν παρθεί από την βιοµηχανία παραγωγής. Τα υφάσµατα σε κάθε περίπτωση θα έρχονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα µε κατάλληλο περιτύλιγµα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ανάλογα προς την ευαισθησία του υφάσµατος σε υπεριώδη ακτινοβολία θα πρέπει να ρυθµίζεται η τοποθέτηση του υφάσµατος, σε συσχετισµό µε τις υπόλοιπες εργασίες του έργου, ώστε να έχει καλυφθεί το ύφασµα, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, µέσα σε χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε να διατηρείται τουλάχιστον ποσοστό αντοχής σε επίπεδη παραµόρφωση ίσο προς το ενενήντα στα εκατό (90%) της αντίστοιχης αρχικής αντοχής του υφάσµατος. (2) Για το σκοπό αυτό τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν το γεωύφασµα και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για την αποδοχή του θα περιλαµβάνουν στοιχεία του εργοστασίου που θα δείχνουν τον µέγιστο επιτρεπόµενο χρόνο έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία για εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες έκθεσης, εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί το παραπάνω επίταγµα αντοχής του γεωυφάσµατος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (1) (2) (3) Ο µέγιστος χρόνος παραµονής του γεωυφάσµατος εκτεθειµένου σε υπεριώδη ακτινοβολία δεν είναι δυνατόν σε καµµιά περίπτωση να είναι µεγαλύτερος από τρεις ηµερολογιακούς µήνες. Στην περίπτωση κατά την οποία το γεωύφασµα παραµείνει σε υπεριώδη ακτινοβολία εκτεθειµένο πέραν του επιτρεπόµενου (σύµφωνα µε τα παραπάνω) χρόνου, τότε θεωρείται, συµβατικά, ως άχρηστο και θα πρέπει να αντικατασταθεί µε όλες τις συνεπαγόµενες πρόσθετες δαπάνες από αυτή την αντικατάσταση. Η παραπάνω ευθύνη βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο, δεδοµένου ότι συµφωνείται ρητά ότι η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος συνεπάγεται την ανάληψη της ευθύνης από τον Ανάδοχο ότι έχει πάρει κάθε αναγκαίο µέτρο και έχει εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, άδειες, προσαρµογές των µελετών στο πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ή/και οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τα επιτάγµατα της Υπηρεσίας, ώστε να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις έγκαιρης κάλυψης του γεωυφάσµατος από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι ενώσεις των γεωυφασµάτων θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του γεωυφάσµατος (µε συρραφή, επικάλυψη κλπ.), ειδικά όµως για το κλείσιµο του στερεού του 69 στραγγιστήριου, που γίνεται κατά µήκος αυτού, θα γίνεται επικάλυψη των δύο άκρων του γεωυφάσµατος σε πλάτος τουλάχιστον 0.25 µ. (4) Σε περιπτώσεις όπου θα γίνουν σκυροδετήσεις σε επαφή µε τοποθετηµένο γεωύφασµα απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γεωυφασµάτων που είναι κατασκευασµένα από πολυεστερικό υλικό. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ 1.1 1.2 ΓΕΝΙΚΑ (1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. (2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 150. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 150. Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 150 τροποποιούνται ως ακολούθως : (1) Στάθµη άνω επιφάνειας Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. (2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. (3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. ΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Α∆ΡΑΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ 2.1 ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΓΕΝΙΚΑ (1) Σε σχέση µε την Π.Τ.Π. Ο 155 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις - τροποποιήσεις. (2) Εναλλακτικά, και κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η παράγραφος 3.3 του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ., κατά το µέρος που αφορά την κοκκοµέτρηση των υλικών και τα υπόλοιπα θέµατα τα θιγόµενα στη σχετική παράγραφο 3.3, αντί των αντίστοιχων της ΠΤΠ Ο 155. 70 2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της ΠΤΠ Ο 155. Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι "απαιτήσεις επιφάνειας" που προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π. Ο 155 τροποποιούνται ως ακολούθως : (1) Στάθµη άνω επιφάνειας Η άνω επιφάνεια που προκύπτει, µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 2,0 cm. (2) Οµαλότητα άνω επιφάνειας Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ, παράλληλα και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της επιφάνειας επαφής του πήχυ και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί (κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,0 cm. Οι µετρήσεις παράλληλα προς τον άξονα της οδού θα γίνονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους κάθε λωρίδας κυκλοφορίας και στο µέσον του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει. Οι µετρήσεις εγκάρσια προς τον άξονα θα γίνονται σε διατοµές απέχουσες µεταξύ τους το πολύ 10 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση µε συνδετικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ.), ή το πολύ 20 µ., αν πρόκειται επί της άνω επιφάνειας να κατασκευασθεί στρώση χωρίς συνδετικό (µε µηχανική σταθεροποίηση). Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες. (3) Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας ευθύνεται ο Ανάδοχος. ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΑ Πλήρης κατασκευή στρώσης στράγγισης, σταθερού ή µεταβλητού πάχους, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα µε σκύρα διαστάσεων 2-2.5 εκ. εκ λίθων λατοµείου, Οι χώροι όπου ενσωµατώνονται τα παραπάνω υλικά είναι τα χαλικόφιλτρα και οι υγροβιότοποι (πάνω από τα υλικά φύτευσης των καλαµιών) OIKIΣKOΣ EΛEΓXOY Α. Γενικά Κτίριο διοίκησης-οικίσκος (γραφείο-εργαστήριο-ηλ.πίνακας,ΗΖ,συνεργείο-αποθήκη, WC) Το κτίριο διοίκησης µε συνολικά καλυπτόµενη επιφάνεια 34,56µ2 περίπου, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της εγκατάστασης µε τους χώρους: 1) χώρο γραφείο 2)χώρο υγιεινής (WC) 3)χώροΗ/Ζ Tο κτίριο διοίκησης θα κατασκευαστεί βάση των παρακάτω προδιαγραφών: 1. Σκελετός από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. 2. Oροφή από οπλισµένο σκυρόδεµα C 20/25. 3. Tοιχοποιεία από οπτόπλινθους µετά των επιχρισµάτων-χρωµατισµών. 4. Kουφώµατα εξωτερικά από αλουµίνιο ανοδιωµένο και ηλεκτροστατικά βαµµένο 5. Eπιστρώσεις δαπέδου από πλακάκια πορσελάνης 0,30X0,30 και W.C και πλακάκια 0,15X0,15 µέχρι ύψους 2,20m όπου απαιτείται από τη µελέτη. 6. Tο W.C. θα περιλαµβάνει ένα νιπτήρα 0,30X0,30 από πορσελάνη, µία λεκάνη επίσης πορσελάνης, ένα άγκιστρο, µία χαρτοθήκη, µία σαπουνοθήκη, µία εταζέρα και ένα καθρέπτη 40X40 (διαστάσεις 71 περίπου). 7. Σε κάθε εσωτερικό χώρο θα υπάρχουν φωτιστικά µε λαµπτήρες φθορισµού και ρευµατοδότες µονοφασικοί (όπως στο ηλεκτρολογικό σχέδιο 5) και εξωτερικά δύο τριφασικοί(προβολείς). 8.Η παροχή ζεστού νερού θα προέρχεται από ένα θερµοσύφωνα 20 λτ 9.Επί της οροφής του οικίσκου τοποθετείται δεξαµενή νερού 1m3 πλαστική κατάλληλη για πόσιµο νερό. Β. Γραφείο Εξοπλισµός γραφείου • • • • • • • Γραφείο υπαλληλικό µε, διαστάσεων 1,60 Χ . Τεµάχιο 1 Kαθίσµατα (1 τροχήλατο µε µπράτσα, και 1 καθίσµα επισκεπτη) Κρεµάστρα ρούχων. Πάγκος εργασίας διαστάσεων 1,50µ. X 0,60µ (περίπου) Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 Kgr Μικρή βιβλιοθήκη 1,60 Χ 0,80 Χ 0,30 (περίπου) 0,80 m περίπου, µε προέκταση και συρταροθήκη Τεµάχια 2 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχια 2 Τεµάχιο 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, µε την οποία επιδιώκονται το ακόλουθο: Η αισθητική βελτίωση των χώρων που χρησιµοποιούνται από χρήστες του Έργου. Υλικά Γενικά (α) Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1564/85. Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας και να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα, καθώς και υγιή ριζικά συστήµατα. Τα φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγηµένα, απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. Η εµφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και να είναι εµφανές ότι το κλάδεµα της κορυφής και το ξεκαθάρισµα των ριζών έχει γίνει σωστά. (β) Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν κορµούς µε σωστή διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. ∆εν πρέπει να έχουν τοµές των κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 20 mm που να µην έχουν επουλωθεί τελείως. (γ) Στην περίπτωση που τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή φυτοδοχεία (γλάστρες) ή χάρτινα δοχεία (για ειδικά φυτά), τα δοχεία αυτά θα είναι πλήρη µε κατάλληλο υπόθεµα ανάπτυξης. (δ) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) φυτώριο(α) από το(τα) οποίο(α) θα προέλθει το φυτικό υλικό, προκειµένου ηΥπηρεσία να το ελέγξει (αν κρίνει σκόπιµο) παρουσία του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκοµιστούν στο Έργο να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αλλά και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για λεπτοµερή έλεγχο επί τόπου του Έργου. (ε) Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου, κατά είδος, αριθµό, µέγεθος, ηλικία και κατηγορία, θα είναι αυτό που περιγράφεται κατωτέρω και στα λοιπά συµβατικά τεύχη του Έργου. Σηµειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της, µπορεί: i. Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση ελαττωµατικών φυτών ακόµη και µετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της επόµενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός των φυτών αυτών είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. Σηµειώνεται ότι για τα φυτά της τελευταίας κατηγορίας φυτών (φυτά σπορείου) πιστοποιείται στον Ανάδοχο µόνο το 80% της δαπάνης συντήρησης των φυτών αυτών. Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Ειδικά Καλλωπιστικά ∆ένδρα (α) Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούµενης παραγράφου. (β) ∆ένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε πρανή (ορυγµάτων, επιχωµάτων) θα έρχονται σε µικρά µεγέθη, για να αντιµετωπίσουν επιτυχέστερα τις δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης, την πρώτη περίοδο µετά την εγκατάστασή τους. Αντίθετα, δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε διάφορους χώρους (π.χ. στάθµευσης) για τη δηµιουργία σκιάς θα πρέπει να έρχονται σε µεγάλα σχετικά µεγέθη, ώστε να εξυπηρετήσουν ταχύτερα το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάστασή τους. 72 Για το είδος και το ύψος όλων των δένδρων θα ληφθούν υπόψη οι πίνακες φυτών που υπάρχουν στο παρόν ΄Αρθρο, για δε τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα θα ληφθεί υπόψη και το πάχος κορµού των εν λόγω πινάκων. (γ) Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή σε φυτοδοχεία (γλάστρες) µε βωλόχωµα κατάλληλου όγκου, εκτός της ψευδακακίας και άλλων ειδών φυλλοβόλων πλατύφυλλων που µπορεί να είναι και γυµνόριζα. Τα µεγάλα δένδρα που θα χρησιµοποιηθούν θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε βωλόχωµα, µε κατάλληλη περικάλυψη ή µέσα σε φυτοδοχεία. Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα είναι κατάλληλες ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού, κατ' ελάχιστον δε θα έχουν διάµετρο 30 cm για τα καλλωπιστικά δένδρα και άνω των 40 cm για τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα. (δ) Το ύψος των δένδρων που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα µετράται πάνω από το λαιµό της ρίζας. Πίνακες Φυτών Πίνακας 1 : Ειδικά καλλωπιστικά δέντρα # 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Όνοµα 2 Ακακία Κωνστ/λεως Αριά Βραχυχίτων ∆άφνη Απόλλωνα ∆ρύς Ιπποκαστανιά Κερκίς (κουτσουπιά) Κοιλρεουτέρια Πλάτανος Σφένδαµος Φοίνικας Ουάσιγκτων Φοίνικας Κανάριος Leyland Φιλύρα (τίλιο) Λατινικό όνοµα 3 Albizia julibrissim Quercus ilex Brachyhiton acerifolius Laurus nobillis Querqus conferta Aeskulus hippocastanum Cercis siliquastrum Koelreuteria paniculata (japonica) Platanus orientalis Accer negundo Washinctoria Kanariensis Leyland Tilia platyphyllos Αρχική περίµετρος κορµού [cm] 4 8-10 4-5 10-14 4-5 8-10 6-8 6-8 6-8 6-8 4-6 Αρχικό ύψος κορµού [m] Τελικό ύψος κορµού [m] 5 2,50 1,50 3,00 2,50 1,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 0,15-0,20 0,20-0,30 1,75-2,00 1,80 6 3,00 2,00 3,50 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 0,30-0,35 0,30-0,40 2,00-2,50 2,40 73 Πίνακας -2 : Καλλωπιστικά δέντρα # 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Όνοµα 2 Ακακία κυανόφυλλη Ακακία Κωνστ/λεως Ακακία πολυανθής Ακακία ροβίνια Αλµυρίκι Αριά Βραχυχίτων Γκορτσιά Γλεδίσχια ∆αµασκηνιά καλλ/κή ∆άφνη Απόλλωνα ∆ρύς Ελιά Ευκάλυπτος Ιτιά λευκή Κέλτις νότια (µελικοκιά) Κέρκίς (κουτσουµπιά) Κοιλρεουτέρια Κυπαρίσσι Αριζόνικα Κυπαρίσσι γλαυκό Κυπαρίσσι µακρόκαρπο Κυπαρίσσι ορθόκλαδο Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο Μηλιάρι Πεύκη χαλέπιος Πεύκη κουκουναριά Πλάτανος Ποιγκιανή Σοφόρα Σφένδαµος Φιλύρα (τίλιο) Χαρουπιά Λατινικό όνοµα 3 Acacia cyanophylla Albizia julibrissim Acacia floribunda Robinia pseudoacacia Tamarix paruiflora Quercus ilex Brachyhiton acerifolium Pyrus amygda Gledischia triacanthos Prunus pissardii Laurus nobilis Querqus pubescens Olea europea Eucalyptys globules Salix alba Celtis australis Cercis siliquastrum Koeireuteria Cupressus arizonica Cupressus glauca Cupressus macrocarpa Cupressus sempervirens Cupressus sempervirens v. horizontalis Fraxinus ornus Pinus halepensis Pinus pinea Platanus orientalis Poinciana Sophora japonica Accer sp. Tilia platyphyllos Ceratonia siligua Αρχικό ύψος [m] Τελικό ύψος [m] 4 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,80 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,30 2,30 1,50 1,50 1,50 1,00 1,30 1,50 1,50 1,30 1,50 1,50 1,30 1,30 1,30 1,50 1,50 1,50 1,30 1,30 1,50 1,30 1,50 1,50 1,30 1,30 2,00 2,00 1,80 1,50 2,00 1,80 2,00 1,80 2,00 2,00 1,80 1,80 1,80 2,00 2,00 2,00 1,80 1,80 1,80 1,80 2,00 2,00 1,80 1,80 Εκτέλεση Εργασιών Πάσσαλοι Υποστύλωσης ∆ένδρων (α) Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι πελεκητοί και τελείως αποφλοιωµένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε όλο το µήκος τους. Γενικά, αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους όρους δηµοπράτησης, οι πάσσαλοι θα έχουν ύψος 2,0 m. και περίπου πάχος 4 cm έως 5 cm σε όλο το µήκος τους. Το κάτω µέρος κάθε πασσάλου και µέχρι ύψους 0,60 m. θα είναι επαλειµµένο µε παχύ στρώµα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,50 m. Το άνω τµήµα των πασσάλων (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα παραµένει απροστάτευτο. (β) Πάσσαλοι ύψους 2,5 m θα χρησιµοποιούνται όταν το χρησιµοποιούµενο φυτικό υλικό δένδρων και οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν. Στην περίπτωση αυτή είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται πάσσαλοι πελεκητοί, τελείως αποφλοιωµένοι, από ξύλο καστανιάς, µε περίπου ενιαίο πάχος 5 cm έως 6 cm σε όλο τους το µήκος. Γίνονται δεκτοί στην περίπτωση αυτή εναλλακτικά και πάσσαλοι πριστοί, διατοµής 6 cm x 6 cm από κατάλληλη ξυλεία (π.χ. κυπαρισσιού), εµποτισµένοι εν θερµώ µε κατάλληλα µυκητοκτόνα σκευάσµατα της έγκρισης της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί από τον Aνάδοχο κατάλληλη τεκµηρίωση, µε την οποία θα αποδεικνύεται ότι θα επιτυγχάνεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσµα συγκράτησης του δένδρου και αντοχής στο χρόνο. Στους πασσάλους ύψους 2,5 m, το κάτω τµήµα ύψους 0,80 m θα είναι επαλειµµένο µε παχύ στρώµα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,70 m. Για τους πασσάλους από ξύλο καστανιάς το άνω τµήµα τους (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα µένει απροστάτευτο, ενώ για τους πριστούς πασσάλους θα επαρκεί ο προβλεπόµενος εµποτισµός τους. (γ) Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο της σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των πασσάλων που παρουσιάζουν προβλήµατα. 74 Εγκατάσταση Φυτών (διάνοιξη λάκκων και φύτευση) (α) (β) Στην εγκατάσταση των φυτών περιλαµβάνονται ακόλουθες εργασίες: - Το αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση τους µε εργάτες ή µηχανικά µέσα. - Η µεταφορά και ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 50 g για τα φυτά σπορείου και 100 g για τα δένδρα και θάµνους, λιπάσµατος τύπου 11.15.15, ή άλλου βασικού λιπάσµατος, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. - Η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδοχεία, η αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθµη την ίδια προς το έδαφος που το περιβάλλει, µ' αυτή που είχε µε το χώµα από το οποίο αφαιρέθηκε, η συµπίεση του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, ο σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης, η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι κτλ.) σε θέσεις απόρριψης επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µε 10 lt νερό για τα φυτά σπορείου και 20 lt νερό για τους θάµνους και τα δένδρα. - Η πασσάλωση των δένδρων για τη στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 cm από τον πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σηµεία. Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην προκαλέσει γδάρσιµο ή τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισµένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραµµίας των πασσάλων. Η διάνοιξη του λάκκου και ειδικότερα: Για τα φυτά σπορείου, ποώδη πολυετή και θάµνους περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστάσεων 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m σε έδαφος βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης. Για τη φύτευση των δένδρων περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστάσεων 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m σε έδαφος βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης. Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται από την Υπηρεσία πριν από τη φύτευση των φυτών, ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται µόνο παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καµία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, διάνοιξη λάκκων και φύτευση φυτού) και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσο φυτά φυτεύτηκαν, να επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να αντικατάστησει όσα φυτά καταστραφούν από την εξαγωγή, χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι εργασίες και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στους όρους δηµοπράτησης. (γ) Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που προβλέπεται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης φύτευσης. Αν τυχόν δεν έχει συνταχθεί µελέτη φύτευσης και ο εργασίες πρασίνου προωθούνται µε µελέτη που συντάσσεται σταδιακά από την Υπηρεσία, τότε η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που θα ορισθούν από αυτήν ή/και µε σχέδιο φύτευσης που θα δοθεί στον Ανάδοχο, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Συντήρηση (α) Γενικά i. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί κατάλληλα το πράσινο επί όσο χρόνο φέρει την εκ της σύµβασης ευθύνη για υποχρεωτική συντήρηση των έργων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της σύµβασης ο χρόνος συντήρησης λήγει: Στην περίπτωση ανεξάρτητης εργολαβίας πρασίνου: Στο τέλος του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης του Έργου. Στην περίπτωση εργολαβίας πρασίνου εντεταγµένης σε γενικώτερη εργολαβία (π.χ. συγκοινωνιακών έργων): Στο τέλος της περιόδου εγγύησης του συγκοινωνιακού έργου (κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του), όπως αυτή προσδιορίζεται στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης. ii. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών ή µετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των φυτών. iii. Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του Έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, µερικές από τις εργασίες αυτές µπορεί να αυξοµειωθούν (άρδευση, σχηµατισµός λεκάνης, λίπανση, σχηµατισµός κόµης κτλ.) ή και να παραλειφθούν τελείως (καταπολέµηση ασθενειών), µετά από εκτίµηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριµένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. iv. Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα πιστοποιείται. 75 (β) v. Σε περίπτωση που η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης που προβλέπεται από το πρόγραµµα εργασιών, δεν πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο σ' όλα τα φυτά, ή σ' όλο το χώρο του Έργου, ή παρά τη γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, τότε δεν θα πιστοποιείται οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης που θα έχει γίνει σ' όλα τα φυτά και οι συνέπειες από την παράλειψη αυτή του Αναδόχου θα βαρύνουν τον ίδιο. vi. Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισµός των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, µε σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα, την αύξηση της αντοχής και ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου. vii. ∆εδοµένου ότι οι φυτεύσεις αναφέρονται σε «ζωντανούς οργανισµούς», για τους οποίους είναι δυνατό, λόγω αστοχιών φύτευσης, ασθενειών, βανδαλισµών κτλ. να παρουσιασθούν σταδιακά απώλειες των αρχικών φυτεύσεων, για αυτό στις περιπτώσεις έργων, στα οποία η περίοδος συντήρησης περιλαµβάνει, µετά την προθεσµία ολοκλήρωσης των εργασιών φυτεύσεων και για µια τουλάχιστο φυτευτική περίοδο, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος κατά την ως άνω περίοδο συντήρησης, να εκτελεί νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση των απωλειών µέχρι βαθµού που να ικανοποιήσει πλήρως την Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις ελάχιστου µεγέθους φυτών που περιλαµβάνονται στους όρους δηµοπράτησης για τις αρχικές φυτεύσεις θα έχουν εφαρµογή και σε κάθε νέα φύτευση που θα γίνεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Εργασίες Συντήρησης Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: viii. Η Άρδευση των Φυτών - Η άρδευση των φυτών, κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος άρδευσης, θα γίνεται µε σωληνωτό δίκτυο, σταλλάκτες, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και χρονοδιακόπτες, µε τους οποίους θα ρυθµίζεται η έναρξη και η λήξη της άρδευσης σε κάθε θέση, όπως επίσης και η αντίστοιχη συχνότητα άρδευσης («εύρος άρδευσης»). Στην αρχική περίοδο µετά την εγκατάσταση του πρασίνου µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και µέχρι την ολοκλήρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου, θα είναι δυνατόν η άρδευση να γίνεται µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο σε συνδυασµό µε τα κατασκευασµένα (παράλληλα µε την εγκατάσταση πρασίνου) έργα του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. - Οι υδατικές ανάγκες των φυτών, ξηροφυτικών ειδών, για την κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, µε σκοπό να διατηρούνται θαλερά (αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης) θα παίρνονται ίσες προς: Φυτά σπορείου, θάµνοι και δενδρύλλια (ερείσµατα, νησίδες, πρανή): 3 It/ηµέρα/φυτό ∆ένδρα (ερείσµατα, νησίδες): 6 Ιt/ηµέρα/φυτό - Άρδευση µε σταλλάκτες (παροχής 4 It/h): Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 4 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 12 Ιt/άρδευση/φυτό Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 24 Ιt/άρδευση/φυτό Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών: Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 3 h Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 3 h Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 7 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες = 21 ≈ 20 Ιt/άρδευση/φυτό - Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες = 42 ≈ 40 Ιt/άρδευση/φυτό Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών: Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 5 h Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 5 h Για διαφορετικό «εύρος άρδευσης» θα επιλέγεται ανάλογα διαφορετική διάρκεια άρδευσης ανά φυτό, µε τήρηση της σχέσης: Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) Άρδευση µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο και χρήση των έργων του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης: Κατά την αρχική περίοδο, µετά την εγκατάσταση του πρασίνου, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης, η άρδευση µπορεί να γίνεται µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο µε χρήση των κατασκευασµένων έργων του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου (τα οποία κατασκευάζονται παράλληλα µε την εγκατάσταση του πρασίνου). Την περίοδο αυτή η άρδευση, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζει η συχνή άρδευση, γίνεται µε εύρος άρδευσης µία φορά ανά 7 76 - - - - ηµέρες (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης), οπότε η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 20 Ιt/άρδευση/φυτό Σε δένδρα: 40 Ιt/άρδευση/φυτό Αν η άρδευση γίνεται µε βυτιοφόρο οχήµατα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο αριθµός των βυτίων πρέπει να είναι ανάλογος µε τη χωρητικότητα αυτών και την απόσταση του έργου από το σηµείο υδροληψίας, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης των φυτών. Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση, χωρίς επικίνδυνα για τα φυτά άλατα ή άλλες ουσίες και πρέπει να διοχετεύεται στις λεκάνες άρδευσης µόνο µε ροή βαρύτητας όταν γίνεται πότισµα µε λάστιχο, ή όταν γίνεται σε πρανή ορυγµάτων µε πολύ µικρή πίεση για να µην καταστρέφεται η λεκάνη άρδευσης και για να γίνεται σωστή εκµετάλλευση του νερού από το φυτό. Αν από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν κατασκευάστηκε έγκαιρα ή δεν λειτουργεί το αρδευτικό δίκτυο, η κάθε άρδευση µε βυτίο θα πληρώνεται µε την τιµή της «στάγδην άρδευσης». Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να πληρωθεί νέα τιµή για άρδευση φυτών, κατά τη διάρκεια της συντήρησης αυτών, µε πρόβλεψη βυτιοφόρου αυτοκινήτου σε συνδυασµό µε λάστιχο γιατί σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτη ευθύνη του Άναδόχου η κατασκευή, παράλληλα µε την εγκατάσταση του πρασίνου και του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. Ο ετήσιος αριθµός αρδεύσεων εξαρτάται από τις υγροθερµικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. Στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ο ελάχιστος ετήσιος αριθµός αρδεύσεων ανά φυτό. ix. Ο Σχηµατισµός της Λεκάνης Άρδευσης των Φυτών - Ο σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού. Η λεκάνη κατασκευάζεται σε διαστάσεις και µε τρόπο ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το φυτό, ανεξάρτητα από το αν η λεκάνη θα σχηµατισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε πρανές. - Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και µε συντριβή του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η κρούστα που υπάρχει. - Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα φυτά, στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκειά της θα γίνεται συνεχώς η εργασία αυτή σε όσες λεκάνες χρειάζεται ώστε να είναι πάντοτε καλά σχηµατισµένες και καθαρές από ζιζάνια. x. Η Λίπανση των Φυτών - Για κάθε φυτό και για κάθε λίπανση αυτή θα γίνεται µε 100 g µικτού λιπάσµατος τύπου 11.15.15, ή µε 70 g «κοµπλεζάλ», ή άλλου κατάλληλου µικτού λιπάσµατος, ή κατάλληλου υδατοδιαλυτού λιπάσµατος της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. - Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την άρδευση, όταν γίνεται µε εργάτες, ή ταυτόχρονα µε την άρδευση σε περίπτωση υδρολίπανσης. - Προβλέπονται δύο τουλάχιστον επαναλήψεις λίπανσης κατ' έτος. - Όταν πρόκειται να γίνει λίπανση των φυτών, θα προσκοµίζονται στο Έργο όλοι οι σάκοι βασικού λιπάσµατος, ή «κοµπλεζάλ», ή υδατοδιαλυτών λιπασµάτων που αντιστοιχούν στον αριθµό των φυτών. xi. Ο Σχηµατισµός Κόµης (κλάδευµα) - Ανάλογα µε το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται, θα γίνεται το κλάδευµα του φυτού από ειδικευµένο προσωπικό της έγκρισης της Υπηρεσίας. Στα πρανή το κλάδευµα θα γίνεται αυστηρά (σ' όσα είδη φυτών επιτρέπεται) µε σκοπό την πλήρη ανανέωση της βλάστησης. - Μετά το κλάδευµα ο Ανάδοχος θα αποµακρύνει από το Έργο τα κοµµένα κλαδιά σε κατάλληλο χώρο της έγκρισης των αρµοδίων Αρχών, και σε οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο. - Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στο κλάδευµα των φυτών κεντρικής νησίδας ώστε αρχικά τα φυτά να αναπτυχθούν κατ' έκταση, συστηµατικά όµως ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί την ανάπτυξη των φυτών και να επεµβαίνει όπου είναι αναγκαίο, ώστε να µην καταλαµβάνεται από το φυτό τµήµα του κυκλοφοριακού χώρου έξω από τα όρια του φυτεύσιµου χώρου. - Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα κλαδέµατος θα τεµαχίζονται µε στελεχοκόπτες και θα διασκορπίζονται στις επιφάνειες των φυτών. xii. Η Καταπολέµηση Ασθενειών των Φυτών - Αυτή θα γίνεται προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών, ή θεραπευτικά όταν εµφανισθεί ασθένεια, µε κατάλληλα εντοµοκτόνα ή µυκητοκτόνα σκευάσµατα και γενικό λούσιµο του φυτού αφού προηγούµενα ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα για το προσωπικό που εργάζεται, το κοινό, τα ωφέλιµα έντοµα και τα ζώα. - Το φυτοφάρµακο µπορεί και να προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης πριν από την άρδευση εφόσον από τις προδιαγραφές του ενεργεί µ' αυτόν τον τρόπο και µε ευθύνη του Αναδόχου. - Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή φυτοφαρµάκων (εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κτλ.) γίνεται µετά από έγγραφη έγκριση του συγκεκριµένου σκευάσµατος από τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο 77 - του Έργου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη ως προς την αποτελεσµατικότητά τους ή τις ζηµιές που µπορεί να προκαλέσουν στο φυτικό υλικό στο περιβάλλον κτλ. Επίσης µε ευθύνη του Αναδόχου θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας (µάσκες, γάντια, στολές, σήµανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του εργατικού προσωπικού και του κοινού. xiii. Το Βοτάνισµα Χώρων µε Φυτά µε τη Βοήθεια Εργατών ή µε Χρήση Ζιζανιοκτόνου - Η εργασία αυτή αφορά στο καθάρισµα των χώρων, στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά, ή των χώρων του Έργου (ανεξάρτητα αν πρόκειται περί πρανών, ή οριζόντιων επιφανειών πλατυσµάτων, ή ερεισµάτων, ή διαφόρων νησίδων) από τα διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών. - Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (βοτάνισµα µε τα χέρια, ή χρήση τσάπας και κοπή των διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους µε µηχανικά µέσα). - Στην περίπτωση που υπάρχουν βάτα, ή πολυετή, ή άλλα ανθεκτικά ζιζάνια, αυτά θα ψεκασθούν προηγουµένως µε το κατάλληλο διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο σκεύασµα, µε ευθύνη του Αναδόχου για τυχόν ζηµιές και αφού ξεραθούν θα κοπούν µε οποιοδήποτε µέσο. - Μετά την εξαγωγή ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων ο Ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα αποµακρύνει από το Έργο µαζί µε οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψη τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο. - Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους χώρους των φυτών ώστε οι επιφάνειες στο Έργο και γύρω απ' αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση. xiv. Καθαρισµός Χώρων από Ξένα Υλικά Η εργασία αυτή αφορά στο συστηµατικό καθάρισµα των χώρων από ξένα αντικείµενα (χαρτιά, κουτιά κτλ.) σε ερείσµατα και σε κεντρικές νησίδες ώστε να είναι πάντοτε καθαροί. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίσει τα έργα αποχέτευσης των οµβρίων και να αποµακρύνει από αυτά οποιεσδήποτε φερτές ύλες και σκουπίδια είναι τυχόν συσσωρευµένα. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες όπως περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 142.3 και ειδικότερα: • Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. • ∆ιάνοιξη λάκκων και φύτευση. • Αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση. • Προσθήκη λιπάσµατος. • Έµπηξη πασσάλων στο έδαφος και στερέωση φυτών. • Προµήθεια/µεταφορά νερού προς άρδευση. • Συντήρηση πρασίνου (νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση τυχόν απωλειών, άρδευση, σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, λίπανση, κλάδευµα, εφαρµογή φυτοφαρµάκων, βοτάνισµα, καθαρισµός χώρων). Επιµέτρηση και Πληρωµή • Οι εργασίες πρασίνου θα επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων και συντηρηµένων φυτών / δένδρων, ανά κατηγορία φυτικού υλικού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. • Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες φυτικού υλικού. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-1: ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο: Οι παρούσες Προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων: Αντλίες ανύψωσης επεξεργασµένων λυµάτων Παροχή 50 m3 /h µανοµετρικό 15 ΜΥΣ (η µια εφεδρική) ισχύος 4,8ΚW και τρείς Παροχης 32 m3 /h µανοµετρικό 15 ΜΥΣ (η µια εφεδρική) ισχύος 3,8ΚW 78 ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες Προδιαγραφές 2.1 Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιµές των µηχανηµάτων, τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύουν οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί (π.χ. του Υπουργείου Βιοµηχανίας, της ∆ΕΗ κ.λ.π.), οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συµπληρώνονται από τους Γερµανικούς Κανονισµούς DIN, VDE, VDI κ.λ.π. ή τους κανονισµούς της χώρας προέλευσης των µηχανηµάτων. 2.2 Οι αντλίες θα προέρχονται από προµηθευτές που έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το ISO 9001. 2.3 Οι προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν θα καλούνται στο εξής "Συµβατικές Προδιαγραφές" . 2.4 Στην περίπτωση που θα υπάρξουν διαφορές µεταξύ των συµβατικών και τεχνικών προδιαγραφών επικρατέστερες θα είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού-στοιχεία που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 3.1 Γενικά Πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισµού στο χώρο του έργου θα πρέπει να γίνεται έγκριση από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οπότε πρέπει ο ανάδοχος να προσκοµίζει στοιχεία για τον εξοπλισµό που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. Στοιχεία όπως πλήρη και σαφή τεχνική περιγραφή που θα καθορίζει ακριβώς τα τεχνικά στοιχεία όλων των προσφεροµένων βασικών µηχανηµάτων, των συσκευών και των οργάνων (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικά κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών πρέπει να είναι σαφή και πλήρη ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός ασφαλούς κρίσης για την ποιότητα και καταλληλότητα τους. 3.2 Αντλίες-κινητήρες - Κατασκευαστής - Τύπος - Στροφές ανά πρώτο λεπτό - Μορφή πτερωτής και ΄΄ ελεύθερο ΄΄ πέρασµα στερεών - Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας της αντλίας, δηλαδή καµπύλες µεταβολής σε συνάρτηση µε την παροχή κ.λ.π. και ειδικότερα καµπύλες : α) Μανοµετρικού ύψους Η β) Βαθµού απόδοσης της αντλίας γ) Απαιτουµένης ισχύος στον άξονα Οι καµπύλες µανοµετρικού ύψους και ισχύος, σε συνάρτηση µε την παροχή, να επεκτείνονται µέχρι και το σηµείο µηδενικής παροχής όπως επίσης και µέχρι το κατώτατο δυνατό µανοµετρικό ύψος λειτουργίας. - Άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας όπως π.χ. ψυγείο νερού, έλεγχο υγρασίας στην ελαιολεκάνη λίπανσης του µηχανικού στυπιοθλίπτη. - Στοιχεία κατασκευής που θα περιλαµβάνουν: Σχέδιο της πλήρους αντλίας µε τις κύριες διαστάσεις, που θα συνοδεύονται από την ονοµασία των τµηµάτων µε τα υλικά κατασκευής του καθενός. - Συνολικό βάρος αντλίας µε τον κινητήρα - Κατασκευαστής κινητήρα - Τύπος - Είδος κινητήρα - Προστασία - Ονοµαστικός αριθµός στροφών - Συνδεσµολογία τυλίγµατος στάτη - Για το ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν : α) Στροφές β) Ισχύς γ) Βαθµός απόδοσης δ) Συντελεστής ισχύος ε) Ονοµαστική ένταση ρεύµατος στ) Ρεύµα εκκίνησης Για τα 3/4 και 1/2 της ονοµαστικής ισχύος θα δοθούν : α) Βαθµός απόδοσης β) Συντελεστής ισχύος - Στοιχεία προστασίας των τυλιγµάτων του κινητήρα από υπερθέρµανση. ΑΡΘΡΟ 4ο Εγκατάσταση εξοπλισµού 4.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισµό σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες και τις σαφείς οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις οδηγίες απαιτηθεί η αποστολή ειδικού τεχνικού από τα εργοστάσια κατασκευής, η αµοιβή αυτού, όπως και όλες οι δαπάνες κίνησης, διαµονής κ.λ.π. θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν θα δικαιούται απ' αυτό το λόγο καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 79 4.2 Οι εργασίες εγκατάστασης του µηχανικού εξοπλισµού θα εκτελεσθούν από την αρχή µέχρι το τέλος υπό την εποπτεία διπλωµατούχου µηχανολόγου - ηλεκτρολόγου µηχανικού ή τεχνολόγου µηχανολόγου - ηλεκτρολόγου µηχ/κού , ο οποίος πρέπει να έχει πείρα σε κατασκευές παροµοίων έργων. Ο ανάδοχος θα γνωρίσει τα στοιχεία του επιβλέποντος στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας που έχει σχέση µε τα ΗΛΜ. 4.3 Η δαπάνη µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού επί τόπου των έργων µαζί µε τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία που θα καθιστά έτοιµο προς λειτουργία τον εξοπλισµό, θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδας της προσφοράς, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στο Τιµολόγιο. ΑΡΘΡΟ 5ο ∆οκιµές 5.1 Γενικά 5.1.1 Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού διακρίνονται σε τρία στάδια : (α) ∆οκιµές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη. Αυτές βεβαιώνονται από ειδικό πιστοποιητικό που συνοδεύει την αντλία κατά την παράδοσή της στον κύριο του έργου. (β) ∆οκιµές επί τόπου των έργων που θα εκτελούνται σε όλες τις εγκαταστηµένες µονάδες και που θα αποτελούν τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής. (γ) ∆οκιµές οριστικής παραλαβής που θα εκτελούνται σ' όλη την εγκατάσταση µετά την πάροδο του οριζοµένου χρόνου εγγύησης, εφόσον η µέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. 5.1.2 Αν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιµής διαπιστωθεί ελαττωµατική λειτουργία ή ελαττωµατική κατασκευή ή φθορά µιας µονάδας ή ενός εξαρτήµατος ή αν για οποιοδήποτε λόγο η δοκιµή δεν κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί αµέσως στην άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την αποτυχία της δοκιµής. Μετά την άρση αυτή η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται. 5.2 ∆οκιµές προσωρινής παραλαβής 5.2.1 Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεσθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Εργοδότη, ή από τον αντιπρόσωπο αυτού, παρουσία του Αναδόχου. Οι δοκιµές θα γίνουν για όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, υλικά και εγκαταστάσεις. 5.2.2 Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής περιλαµβάνουν µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές δοκιµές. Οι βασικές δοκιµές αναφέρονται παρακάτω. Ο Εργοδότης όµως µπορεί, εκτός από αυτές τις δοκιµές, να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δοκιµής, την οποία κρίνει απαραίτητη. Σκοπός των δοκιµών είναι να διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση εκπληρώνει τις απαιτήσεις των Τεχνικών και Συµβατικών Προδιαγραφών. 5.2.3 Οι δαπάνες όλων των δοκιµών προσωρινής παραλαβής εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5.2.4 Κύριες δοκιµές : (α)∆οκιµές υδροστατικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστηµα σωληνώσεων και εξαρτηµάτων για τον έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσεων. Η δοκιµή αυτή δεν εκτελείται κατά την προσωρινή παραλαβή, αλλά κατά το στάδιο κατασκευής µε παρουσία του επιβλέποντος. Για την δοκιµή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. (β)∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήµατος µε την µέγιστη συχνότητα εκκίνησης , καθώς και δοκιµές οµαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήµατος. (γ)∆οκιµές κανονικής 8ωρης συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων. Στις δοκιµές αυτές θα ελεγχθούν η τυχόν εµφάνιση αδικαιολόγητων ταλαντώσεων ή θορύβων, κάθε είδους διαρροές, οι ενδείξεις των µανοµέτρων, αµπεροµέτρων, βολτοµέτρων και γενικά κάθε ενδεικτικού οργάνου. Επίσης θα ελέγχονται όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. (δ)∆οκιµές καλής λειτουργίας δικλείδων (ε)∆οκιµές καλής λειτουργίας του συστήµατος αυτόµατης λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων. (στ)∆οκιµασίες και έλεγχοι για την διαπίστωση της καταλληλότητας και της αρτιότητας του βοηθητικού εξοπλισµού. 5.3 ∆οκιµές οριστικής παραλαβής 5.3.1.Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται στη διακήρυξη 5.3.2 Οι δοκιµές οριστικής παραλαβής περιλαµβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιµές που γίνονται και για τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής (βλέπε παραπάνω παράγραφο 5.2.4). 5.3.3 Τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιµές όργανα, εξαρτήµατα, µηχανικά µέσα, υλικά και εφόδια πρέπει να προσκοµισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας όπως και τα έξοδα για την τυχόν εξάρµωση των συσκευών βαρύνουν τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δώσει την απαιτούµενη τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό προσωπικό. Ιδιαίτερα, κατά τις δοκιµές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, η κατάσταση 80 των τριβέων, των αξόνων, επαφών αυτοµάτων κ.λ.π., ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αµέσως τα φθαρµένα τεµάχια. ΑΡΘΡΟ 6ο Επιµέτρηση - Πληρωµή 6.1 Η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνει βάσει του πίνακα του σχετικού άρθρου της Ε.Σ.Υ. 6.2 Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει µε βάση τις παραπάνω µονάδες εργασίας και βάσει του αντίστοιχου πίνακα της Υπηρεσίας. Η πληρωµή θα καλύπτει, πέρα από τις δαπάνες που ρητώς κατονοµάζονται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και κάθε πρόσθετη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη συµπλήρωση των περιγραφοµένων εργασιών. Η πληρωµή καλύπτει και τις δαπάνες σύνταξης των µελετών (οριστικές και εφαρµογής) όπως αυτές θα εγκριθούν τελικά από την Υπηρεσία. Επίσης τις δοκιµασίες την δοκιµαστική λειτουργία και την επίβλεψη λειτουργίας επί 12 µήνες. ΑΡΘΡΟ 7ο Περιγραφή του εξοπλισµού - Προβλεπόµενα υλικά (α) Στα αντλιοστάσια αυτά προβλέπονται όµοια αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων, από τα οποία εφεδρικά είναι το 50% τουλάχιστον. (β) Τα αντλητικά συγκροτήµατα είναι υποβρύχιου τύπου βυθιζόµενα και τοποθετούνται στο θάλαµο - δεξαµενή συγκεντρώσεως λυµάτων. (γ) Η τροφοδότηση των αντλιοστασίων µε ηλεκτρικό ρεύµα θα γίνει από την ∆ΕΗ µε χαµηλή τάση 400 V, δεδοµένου ότι η συνολική ισχύς αυτών, είναι µικρή και εντός των υπό της ∆ΕΗ οριζοµένων ορίων για τροφοδότηση µε χαµηλή τάση. (δ) Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι πλήρως αυτόµατη, ήτοι η εκκίνηση και η στάση των αντλιών θα ελέγχεται από τη στάθµη των λυµάτων και µε χρονοδιακόπτη. (ε) Για την εκκένωση των καταθλιπτικών αγωγών εντός της δεξαµενής θα υπάρχει ένας εκκενωτής µε βαλβίδα (βάνα) αποµονώσεως. (στ) Εκτός από τον κύριο εξοπλισµό η εργολαβία περιλαµβάνει επίσης την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου (ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσηςτοποθέτησης-στήριξης των αντλιών. (ζ) Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και εξαρτήµατα που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης κατά ISO 9001, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας µη υποκείµενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. Όλες οι οµοειδείς µονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα οµοειδή εξαρτήµατα οµοίων µονάδων θα είναι εναλλακτικά µεταξύ τους και τα τυχόν απαιτούµενα ανταλλακτικά τους. (η) Όλα τα µεταλλικά µέρη των ειδών που θα προµηθευτούν εκτός από τα µε οποιοδήποτε τρόπο λιπαινόµενα, τους άξονες, οδοντωτούς τροχούς και γενικά εσωτερικά στοιχεία µηχανηµάτων, τα ορειχάλκινα ή εκείνα για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή άλλως όπως ορίζεται ρητά στην παρούσα. Θα είναι θερµογαλβανισµένα µε πάχος επικάλυψης τουλάχιστον 150 µικρά (m). (θ) Σ' όλα τα προµηθευθησόµενα µηχανήµατα και συσκευές θα υπάρχει στερεά προσαρµοσµένη µεταλλική πινακίδα που θα αναγράφει το εργοστάσιο κατασκευής, τον τύπο και τον αριθµό της µονάδας, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της άλλως δεν θα παραλαµβάνονται. (ι) Όλα τα µηχανήµατα, υλικά και εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. ΑΡΘΡΟ 8ο Αντλητικά συγκροτήµατα 1. Γενικά (α) Το παρόν άρθρο αφορά στις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων του αντλιοστασίου. (β) Κάθε αντλητικό συγκρότηµα θα συνοδεύεται από µια σειρά ανταλλακτικών, των οποίων η αξία περιλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς του αναδόχου. Τα ανταλλακτικά κατ' ελάχιστον θα είναι : - Μια πτερωτή αντλίας - Τρεις σειρές παρεµβυσµάτων αντλίας - ∆υο σειρές προστατευτικών δακτυλιδιών άξονα αντλίας - ∆υο σειρές τριβέων για την αντλία και τον κινητήρα 2. Αντλητικά συγκροτήµατα 81 (α) Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα: Τα χαρακτηριστικά των συγκροτηµάτων (παροχή-µανοµετρικό) δίνονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. (β) Τα συγκροτήµατα θα αποτελούνται από ηλεκτροκινητήρα και αντλία συζευγµένα στον ίδιο άξονα. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι επαρκής ώστε το συγκρότηµα να εργάζεται απρόσκοπτα µε το ελάχιστο µανοµετρικό για την κατωτάτη στάθµη αντλήσεως στο θάλαµο λυµάτων όπως αυτή ορίζεται στα σχέδια της µελέτης. Το κέλυφος θα είναι από φαιό-λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο άριστης ποιότητας, µε επαρκές πάχος, το δε ανώτερο τµήµα όπου το τύλιγµα του ηλεκτροκινητήρα θα είναι ερµητικά κλειστό (ή από ανοξείδωτο χάλυβα αν έτσι καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή). Ο ηλεκτροκινητήρας θα διαθέτει θερµική προστασία τυλιγµάτων (σ' ένα ή δυο σηµεία) επίσης ένδειξη θερµοκρασίας των τριβέων του άξονα του αντλητικού συγκροτήµατος καθώς και ανιχνευτή για την προστασία έναντι υγρασίας. Μεταξύ αντλίας και κινητήρα θα παρεµβάλλεται κατάλληλη διάταξη στυπιοθλιπτών, που θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα του χώρου του κινητήρα και θα µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η είσοδος του καλωδίου στον ηλεκτροκινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού ανοίγµατος που θα φέρει επίσης στυπιοθλίπτη. Όλοι οι κοχλίες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. (γ) Στην εξωτερική πλευρά του το κέλυφος της αντλίας θα φέρει ειδική διάταξη στερεώσεως της αντλίας σε κατακόρυφο θερµογαλβανισµένο ή κατακόρυφους σωλήνες, η οποία θα επιτρέπει την ολίσθηση της αντλίας κατά µήκος του σωλήνα αυτού, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή της από τη δεξαµενή λυµάτων. Για τον σκοπό αυτό το κέλυφος της αντλίας θα φέρει άγκιστρο, στο οποίο θα συνδεθεί ανοξείδωτη αλυσίδα. ΑΡΘΡΟ 9ο Σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας αντλιοστασίων 1. Απαιτούµενες δυνατότητες του συστήµατος (α) Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις του συστήµατος µε το οποίο θα επιτυγχάνεται η αυτόµατη διαδοχική εκκίνηση καθώς και η διακοπή λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων. (β) H εκκίνηση και παύση λειτουργίας των αντλιών θα γίνεται µε τη βοήθεια χρονοδιακόπτη. Οι αντλίες θα λειτουργούν εναλλάξ µε την τοποθέτηση κατάλληλου ρελέ στον πίνακα αυτοµατισµού, ώστε να αποφευχθεί η φθορά των εφεδρικων από την µη χρησιµοποίηση των. Έχει υπολογισθεί ότι οι αντλίες θα εκκινούν έξι φορές (κάθε 10 λεπτά) την ώρα µε διάρκεια δοσοµέτρησης 4.09 λεπτά σε πλήρες φορτίο. Η στάθµη υγρού που πρέπει να παραµένει για την προφύλαξη των αντλιών (0,35µ) ελέγχεται µε την τοποθέτηση φλοτεροδιακόπτη όπως φαίνεται στα σχέδια. Έχει προβλεφθεί σε περίπτωση βλάβης που καµία από τις αντλίες δεν λειτουργήσει µέσα σε περίοδο δυο ωρών να τοποθετηθεί κατάλληλος χρονοδιακόπτης που να ενεργοποιεί ένα alarm για την έγκαιρη προειδοποίηση. Στην υποχρέωση του αναδόχου είναι να ελέγξει και να συντηρήσει ή να αντικαταστήσει όλο το ηλεκτρολογικό κύκλωµα κάθε αντλίας (ισχύος και βοηθητικό), ώστε να λειτουργεί σωστά µε εγγύηση και ευθύνη του για όλο το χρόνο εγγύησης. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-2 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή και όπως συµπληρώνονται τα χαρακτηριστικά από την παρούσα προδιαγραφή. 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γερµανικοί κανονισµοί :DIN, ATV και ΕΛΟΤ όπου υπάρχουν. 2. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Θα προβλεφθεί η µέτρηση της παροχής των εισερχοµένων στην εγκατάσταση λυµάτων. Ο µετρητής θα είναι κατά προτίµηση τύπου διώρυγας PARSHALL και θα αποτελείται κατ' ελάχιστον από τα παρακάτω κύρια στοιχεία : -∆ιώρυγα PARSHALL (ή άλλο ειδικά διαµορφωµένο κανάλι). -Αισθητήριο στάθµης. -Ποµπό σήµατος. -'Oργαvo µε στιγµιαία ένδειξη παροχής (και αθροιστική τιµή). Το όργανο στιγµιαίας ένδειξης θα είναι τοποθετηµένο στον κεντρικό πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης. Το όργανο µπορεί να είναι ψηφιακό ή αναλογικό και θα δίνει τη στιγµιαία ένδειξη παροχής σε m3/h.. Το αναλογικό σήµα της παροχής θα µεταφερθεί σε DATALOGGER (µε χωρητικότητα 60000 µετρήσεων τουλάχιστον, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα κάθε γραφικής παρουσίασης και επεξεργασίας ή εκτύπωσης. Μαζί µε εγχειρίδια λειτουργίας θα παραδοθεί και 82 λογισµικό ρύθµισης του DATALΟGGER και µεταφοράς-επεξεργασίας δεδοµένων σε Η/Υ. Μαζί µε τον εξοπλισµό µέτρησης θα παραδοθεί και πλήρες διάγραµµα ηλεκτρολογικής συνδεσµολογίας του κατασκευαστή µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες για τη ρύθµιση του οργάνου. Το συνολικό σφάλµα µέτρησης θα είναι µικρότερο από 1%. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-3: ΦΙΛΤΡΑ-ΚΟΣΚΙΝΑ (SCREEN VAULTS) Φίλτρα – κόσκινα εκροής σηπτικών δεξαµενών, τύπου Screen Vaults. 1. Γενικά. Αποτελούν κατασκευές που τοποθετούνται στην έξοδο των σηπτικών δεξαµενών όταν η εκροή πρόκειται να διατεθεί υπεδάφια ή να οδηγηθεί σε σύστηµα επεξεργασίας µε υγροβιότοπο ή να οδηγηθεί σε αντλιοστάσιο, όπου χρησιµοποιούνται αντλίες υψηλού µανοµετρικού ύψους ( π.χ. πολυβάθµιες ).Η ανάπτυξη τους και η εκτεταµένη χρήση σε χώρες που χρησιµοποιούν πολλές σηπτικές δεξαµενές ( π.χ. U.S.A., Αυστραλία κ.λ.π. ), έγινε την τελευταία 20ετία. Τα αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται µε τη χρήση των φίλτρων – κόσκινων εκροής είναι η παγίδευση των αιωρούµενων στερεών µεγέθους >2 mm και ελαχιστοποιούνται έτσι τα προβλήµατα βουλωµάτων ( εµφράξεων ), ελαχιστοποιούνται από τη διαφυγή στερεών σωµατιδίων. 2. Τεχνικές προδιαγραφές. Τα υλικά κατασκευής των φίλτρων – κόσκινων αυτών θα είναι : εξωτερικό κέλυφος – στηρίγµατα – βάσεις από PVC ή αντίστοιχο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής σε λύµατα ή ανοξείδωτο ΑISI 304L ή καλύτερο. το εσωτερικό αποτελείται από σύστηµα διάτρητων σωλήνων τύπου κόσκινου (σήτας ), µε ανοίγµατα <2 mm και υλικό κατασκευής πολυαµίδιο ή άλλο πλαστικό υλικό λιπόφοβο ώστε τα λίπη και τα σωµατίδια που επικάθονται να αποµακρύνονται εύκολα µε απλή έκπλυση µε καθαρό νερό. Οι σωλήνες τοποθετούνται παράλληλες και απολήγουν σε κατάλληλες βάσεις ώστε το σύστηµα να µην επιτρέπει την έξοδο υγρών χωρίς να διέλθουν µέσα από τις οπές των διάτρητων σωλήνων. Το εσωτερικό σύστηµα του φίλτρου – κόσκινου µε τους διάτρητους αγωγούς (σωλήνες ), έχει κατάλληλο στήριγµα µε λαβή στο άνω µέρος και είναι ευχερής η ανέλκυσή του από ένα συντηρητή – εργάτη, ενώ η σηπτική δεξαµενή λειτουργεί, και είναι εύκολη η έκπλυση και ο καθαρισµός του µε ροή νερού χωρίς µεγάλη πίεση. Τα πρόσθετα στηρίγµατα ή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την στήριξη των συστηµάτων φίλτρων – κόσκινων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ( βίδες – µπουλόνια – ελάσµατα – στηρίγµατα ). . ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-4: ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΗDΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕIΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ (σ80, MRS10, ΡΕ 100) κατά GEN Οι σωλήνες αυτοί έχουν χρώµα σκούρο µπλε για υπόγεια δίκτυα ή µαύρο για επιφανειακά δίκτυα. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΗΚΗ Οι σωλήνες ύδρευσης για υπόγεια δίκτυα από ΗDΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ προσφέρονται σε: • • Ρολά των 100 µέτρων για διαστάσεις από Φ32 έως Φ125 Σε ευθύγραµµα τµήµατα των 12 µέτρων από Φ140 - Φ250 Στους σωλήνες Φ110 - Φ125 η συσκευασία σε ρολά ή ευθύγραµµα τµήµατα ανάλογα µε την παραγγελία. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων και επιφανειακών δικτύων για µεταφορά πόσιµου νερού υπό πίεση. 83 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ Οι κυριότερες µέθοδοι σύνδεσης σωλήνων ΡΕ σε δίκτυα είναι οι εξής Α) ΑΥΤΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (BUTT FUSION WELDING) Β) ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (ELECTROFUSION WELDING) Γ) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ Α. ΑΥΤΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (BUTT FUSION WELDING) Η µετωπική αυτογενής συγκόλληση χρησιµοποιείται πάνω από 20 χρόνια για συνδέσεις σωλήνων ΡΕ σε δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου. Η µετωπική αυτογενής συγκόλληση προσφέρει µια οικονοµική λύση για συνδέσεις σωλήνων ΡΕ µεγάλων διατοµών. Τα µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθόδου εντοπίζονται στα παρακάτω: α) Μικρή επιφάνεια σύνδεσης που απαιτεί τέλεια ευθυγράµµιση των προς συγκόλληση σωλήνων. β) Ανάγκη εξειδικευµένου χειρισµού. γ) Υψηλό κόστος της συσκευής συγκόλλησης Οι φάσεις της µετωπικής αυτογενούς συγκόλλησης καθώς και τα κρίσιµα σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι τα ακόλουθα: • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Οι σωλήνες που πρόκειται να συγκολληθούν τοποθετούνται στις ειδικές σιαγόνες της συσκευής (ένθετα) για να επιτευχθεί η σωστή ευθυγράµµισή τους. Τα άκρα των σωλήνων (που πρέπει να είναι κάθετα ως προς το διαµήκη άξονα του σωλήνα) πρέπει να πλαναριστούν µε κατάλληλο εργαλείο πριν την κόλληση και να καθαριστούν µε ασετόν από σκόνες, λάδια, υγρασία. • ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Οι τιµές της θερµοκρασίας που ρυθµίζονται στη συσκευή είναι συνήθως: 210 ± 10° C για πάχη σωλήνων µικρότερα των 12 mm. 200 ± 10° C για πάχη σωλήνων µεγαλύτερα των 12 mm. Τα άκρα των σωλήνων πιέζονται πάνω στην θερµαντική πλάκα για χρόνο t1. Η πίεση σύνδεσης Ρ1 που απαιτείται δίνεται από τον κατασκευαστή της συσκευής σε ειδικούς πίνακες ανάλογα µε τον τύπο του σωλήνα και τις διαστάσεις του (πάχος, διάµετρος). Μετά από την πάροδο του χρόνου t1 σχηµατίζεται µια στεφάνη τηγµένου υλικού στα άκρα του σωλήνα εκατέρωθεν της θερµαντικής πλάκας. 84 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Στο στάδιο αυτό ελαττώνουµε την πίεση στην τιµή Ρ2 µε σκοπό να αποφύγουµε τη δηµιουργία υπερβολικής ποσότητας τηγµένου υλικού. Στο χρονικό διάστηµα t2 της φάσης αυτής συνεχίζεται η θέρµανση των άκρων του σωλήνα χωρίς όµως να αυξάνεται το πάχος του. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Στη φάση αυτή τα άκρα των σωλήνων αποµακρύνονται από τη θερµαντική πλάκα και ενώνονται µεταξύ τους για να επιτευχθεί η τελική σύνδεση. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Επαναφέρουµε την πίεση στην Τιµή Ρ1 και τη διατηρούµε για χρονικό διάστηµα t5. ΨΥΞΗ Με το πέρας του χρόνου t5 διακόπτεται η πίεση στα άκρα του σωλήνα. Ο σωλήνας πλέον µπορεί να αποµακρυνθεί από τους σφικτήρες της συσκευής σύνδεσης αφού παρέλθει χρόνος t6 (χρόνος ψύξης). Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται βεβιασµένη ψύξη µε νερό ή αέρα. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (ELECTROFUSION) Από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους συγκόλλησης σωλήνων σε δίκτυα ύδρευσης είναι η ηλεκτροσυγκόλληση χρησιµοποιώντας ηλεκτροσυνδέσµους (ηλεκτροµούφες). Τα πλεονεκτήµατα αυτού του τρόπου σύνδεσης είναι τα ακόλουθα: α) ∆υνατότητα προσθήκης διακλαδώσεων στο δίκτυο χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήµατα. β) Μεγαλύτερη επιφάνεια σύνδεσης γ) ∆υνατότητα σύνδεσης σωλήνων διαφορετικών διαστάσεων δ) Ευκολία χειρισµού Οι φάσεις της ηλεκτροσυγκόλλησης είναι οι παρακάτω. • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Τα άκρα των σωλήνων που θα συνδεθούν πρέπει να είναι κάθετα ως προς τον άξονα του σωλήνα και να µην έχουν γρέζια ή προεξοχές. Με το κατάλληλο εργαλείο απόξεσης αφαιρούµε ένα οµοιόµορφο φιλµ πλαστικού από την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα και σε µήκος 10 – 20 mm παραπάνω από το µισό µήκος της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που έχουν ξυστεί καθαρίζονται µε ασετόν ή κατάλληλο απορρυπαντικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση διαλυτικών, οινοπνεύµατος, πετρελαίου ή βενζίνης. • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθετούµε τα άκρα των σωλήνων στον ηλεκτροσύνδεσµο και µε τους κατάλληλους συνδετήρες εξασφαλίζουµε τη σωστή ευθυγράµµισή τους κατά τη συγκόλληση και ψύξη τους. • ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Συνδέουµε τους ακροδέκτες της συσκευής συγκόλλησης στον ηλεκτροσύνδεσµο. Εισάγουµε τα δεδοµένα της συγκόλλησης µε τη µέθοδο του barcode ή της µαγνητικής κάρτας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. • ΨΥΞΗ Όταν περάσει ο απαιτούµενος χρόνος συγκόλλησης που προδιαγράφει ο κατασκευαστής της συσκευής, αφήνουµε τη σύνδεση να κρυώσει χωρίς να αφαιρέσουµε τους σφικτήρες ευθυγράµµισης και χωρίς να ασκούµε πίεση στη σύνδεση. Όπως και στη µετωπική συγκόλληση πρέπει να αποφεύγεται η βεβιασµένη ψύξη µε νερό ή αέρα. Γ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 85 Από τους πιο κοινούς και διαδεδοµένους τρόπους σύνδεσης, απαιτεί τη χρήση διαφόρων εξαρτηµάτων (εξαρτήµατα συµπίεσης, εξαρτήµατα PUSH-FAST, λαιµών πολυαιθυλενίου κ.α.) ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-5 ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ PVC 1. Αντικείµενο - Εργασία προς εκτέλεση Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους αγωγούς ακαθάρτων εκ σωλήνων µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου, καλουµένων στο εξής πλαστικών σωλήνων, της σειράς 41 καθώς και τα σχετικά εξαρτήµατα όπως προδιαγράφονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476. Ο προβλεπόµενος υπό της παρούσης προς εκτέλεση εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων εκ πλαστικών σωλήνων, έχουν συνοπτικώς ως εξής: α. Προµήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων και οι πάσης φύσεως δοκιµασίες στο εργοστάσιο. β. Οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µέχρι της θέσης τοποθέτησης. γ. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων εντός του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός σε σκυρόδεµα. δ. Οι πάσης φύσεως δοκιµασίες παραλαβής των ετοίµων σωληνώσεων στο έργο. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα' µε τα στη συνέχεια λεπτοµερώς οριζόµενα. . Για τις λοιπές εργασίες τις απαιτούµενες για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων εκ πλαστικών σωλήνων ήτοι άρση και επαναφορά οδοστρωµάτων, εκσκαφή και επανεπίχωση ορυγµάτων τοποθέτησης των σωληνώσεων, αντιστήριξη των παρειών των ορυγµάτων, άντλησης, κατασκευή του αµµώδους υποστρώµατος, εξυγίανση του εδάφους µε. αµµοχάλικο, κατασκευή φρεατίων, εγκιβωτισµό των σωλήνων εντός άµµου ή εντός σκυροδέµατος, µεταφορά και απόρριψη των πλεονασµάτων εκσκαφής κλπ. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Ποιότητα χαρακτηριστικά και έλεγχοι των πλαστικών σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων Οι γενικές απαιτήσεις, οι διαστάσεις και ανοχές και οι απαιτήσεις ποιότητας και δοκιµασίες για τους πλαστικούς σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια και οι φυσικοχηµικές ιδιότητες θα είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476. 3. Μεταφορά σωλήνων κλπ. επί τόπου των έργων. Κατά τις πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και µεταφορές των υλικών µέχρι του κεντρικού εργοταξίου και εκείθεν µέχρι του ορύγµατος, θα ληφθεί πρόνοια όπως αποφευχθούν στρεβλώσεις, µόνιµες παραµορφώσεις και ενέργειες δυνάµενες να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών, τηρουµένων προς τούτο σχολαστικώς των σχετικών οδηγιών του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες επί του οχήµατος µεταφοράς και θα λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προς αποφυγήν πάσης φθοράς των σωλήνων. Τα οχήµατα µεταφοράς θα εκλέγονται µε τρόπο ώστε το µήκος της «καρότσας» να µην είναι µικρότερο από το µήκος των σωλήνων. Επίσης κατά την αποθήκευση των σωλήνων και των δακτυλίων στεγανότητας στο ύπαιθρο, θα πρέπει να λαµβάνεται ειδική πρόνοια ώστε τόσο οι σωλήνες όσο και οι ελαστικοί δακτύλιοι να µην βρίσκονται επί µακρόν εκτεθειµένοι στην άµεση επίδραση των ακτινών του ηλίου. 4. Τοποθέτηση, σύνδεση και επίχωση σωλήνων εντός του ορύγµατος 4.1 Γενικά Οι πλαστικοί σωλήνες σειράς 41 εδράζονται επί αµµώδους υποστρώµατος, ενώ οι σειράς 51 εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα κατηγορίας Β 10 (Β 120), όπως ορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια. Στις θέσεις συνδέσεως των σωλήνων θα διαµορφωθούν κατάλληλες αναµονές (φωλιές) στο υπόστρωµα για τη σύνδεση των σωλήνων. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται µετά την επιθεώρηση και την έγκριση υπό του επιβλέποντος του υποστρώµατος εξ άµµου ή σκυροδέµατος, κατά περίπτωση. Η τοποθέτηση των σωλήνων εντός του ορύγµατος θα γίνει δια χειρών για τους µικρής διαµέτρου σωλήνες ή µε την βοήθεια ανυψωτικών µηχανηµάτων για τους µεγάλης διαµέτρου σωλήνες και κατά οµαλό τρόπο. Πριν από την τοποθέτηση νέου σωλήνα θα ελέγχεται επιµελώς ο ήδη τοποθετηθείς και θα καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώµατα. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει εκάστοτε από το κατάντη φρεάτιο. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στη θέση επιµελώς, ένας ένας µε τη δέουσα προσοχή και εν απολύτω ευθυγραµµία µεταξύ γειτονικών φρεατίων. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση, ο ολοκληρωµένος αγωγός µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα πρέπει να σχηµατίζει ένα συνεχή σωλήνα ο οποίος θα εδράζεται οµοιόµορφα σε όλο το µήκος, µε ευθύγραµµο και οµαλό πυθµένα, σύµφωνα µε τις ευθυγραµµίες και κλίσεις τις ενδεικνυόµενες στα σχέδια και χωρίς τοπικές κοιλότητες ή εξάρσείς. 86 Η µέγιστη επιτρεπόµενη κατακόρυφη απόκλιση της γραµµής του πυθµένος του τοποθετηµένου αγωγού από την εγκεκριµένη τοιαύτη στα σχέδια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Τµήµατα αγωγού µε οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την έννοια της ροής κλίση, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Η κλίση των αγωγών θα ελέγχεται µε χωροστάθµηση. Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών τεµαχίων θα ελέγχεται εσωτερικά µεν µε φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε µε νήµα τεταµένο παράλληλα προς τη µελετηθείσα γραµµή πυθµένος και υποστηριζόµενο ανά διαστήµατα µη υπερβαίνοντα τα 12µ. Για κάθε διακοπή εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων θα σφραγίζονται προσωρινά τα ελεύθερα άκρα των τοποθετηµένων αγωγών για παρεµπόδιση εισόδου µικρών ζώων ή άλλων σωµάτων εντός αυτών. Οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα ειδικά τεµάχια θα καθορισθούν επί τόπου από τον επιβλέποντα. 4.2 Σύνδεση σωλήνων Κατά τη σύνδεση ενός νέου σωλήνα µε ένα ήδη τοποθετηθέντα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: • Καθαρισµός πριν από τη σύνδεση, του ευθέος άκρου του νέου σωλήνα εξωτερικά και της µούφας και της αύλακας του ελαστικού δακτυλίου του ήδη τοποθετηθέντος σωλήνος εσωτερικά. • Ορθή τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στεγανότητας εντός του αύλακα του ήδη τοποθετη'µένου σωλήνα. • Επάλειψη µε λιπαντικό της εξωτερικής επιφάνειας του ευθέος άκρου του νέου σωλήνα. • Σύνδεση µε τη βοήθεια µοχλού. Όλες οι παραπάνω επί µέρους εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων. 4.3 Κοπή σωληνών Κατά την πορεία τοποθέτησης των σωλήνων θα παραστεί ανάγκη να κοπούν αυτοί σε µήκος µικρότερο του ονοµαστικού τοιούτου, είτε διότι αυτό επιβάλλεται από την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, είτε προκειµένου να περικοπούν τα άκρα σωλήνων τα οποία έχουν υποστεί βλάβη κατά τις µεταφορές. Η κοπή των σωλήνων θα γίνεται κάθετα προς τον άξονα των µε πριόνι µε τη βοήθεια οδηγού. Τα άκρα του ήδη κοµµένου σωλήνα θα «φρεζάρονται» µε γωνία 150 για λίµες και εν συνεχεία θα λειαίνονται µε ειδική λεπίδα. 4.4 Επίχωση Η επίχωση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνει σε δύο στάδια: Στην αρχή κάθε τεµάχιο τοποθετηθέντος σωλήνως θα επιχώνεται µέχρι ύψους 25 εκ. πάνω από τη ράχη του σωλήνα µε άµµο λατοµείου. Οι περιοχές των πάσης φύσεως συνδέσεων, θα αφεθούν ελεύθερες . Στην συνέχεια θα εκτελεσθεί η παρακάτω περιγραφόµενη δοκιµασία στεγανότητας, µετά την επιτυχή έκβαση της οποίας ολοκληρώνεται η διάστρωση του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού στις υπό των σχεδίων προβλεπόµενες διαστάσεις και επακολουθεί η επανεπίχωση του υπολοίπου ορύγµατος µε κατάλληλα υλικά εκσκαφής 5. Έλεγχοι σωληνώσεων Όλες οι έτοιµες σωληνώσεις (αγωγοί) θα πρέπει πριν από την παραλαβή τους να έχουν υποβληθεί επιτυχώς στους παρακάτω ελέγχους (δοκιµές), η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο. 5.1 Έλεγχοι ευθυγραµµίας και κλίσεων Μετά την τοποθέτηση και τη σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα, θα ελέγχεται η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος της έτοιµης σωλήνωσης µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. 5.2 Έλεγχος στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση Κάθε τµήµα σωληνώσεως µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιµής το ανοικτό τµήµα του ορύγµατος θα πρέπει να παραµείνει ξηρό, ενώ νερά που τυχόν θα εµφανισθούν θα αποµακρυνθούν από ίον ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Η διαδικασία αυτής θα καθορισθεί στις λεπτοµέρειες αυτής υπό του επιβλέποντος, θα είναι δε γενικά σύµφωνος µε τα καθοριζόµενα στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 476 και µε τα παρακάτω. Τα δύο τέρµατα του αγωγού που πρόκειται να δοκιµασθεί σφραγίζονται προσωρινά µε ειδικά πώµατα, τα οποία επιτρέπουν την πλήρωση του αγωγού µε νερό που θα γίνεται µε ειδική συσκευή στο χαµηλότερο σηµείο του δοκιµαζόµενου τµήµατος, ενώ από το υψηλότερο σηµείο αυτού θα γίνεται η εξαέρωση αυτού. Η πλήρωση θα γίνεται βραδέως ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η εξαέρωση του τµήµατος Μετά την πλήρωση και την πλήρη εξαέρωσή του δοκιµαζόµενου τµήµατος αυξάνεται βαθµιαία η uδροστατική πίεση σε 2,00 µ, νερού που µετράται από το εξωράχιο του αγωγού στο ανάντη τέρµα του τµήµατος (ψηλότερο σηµείο). Στη συνέχεια ο αγωγός παρακολουθείται επί 24 ώρες, ενώ διατηρείται σταθερά η υδροστατική πίεση µε προσθήκη νερού αν απαιτηθεί. Η ποσότητα νερού 87 που προστίθεται για τη διατήρηση της σταθερής υδροστατικής πίεσης µ ετράτα ι και θεωρείται σαν διαρροή του ελεγχόµενου τµήµατος. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (έλεγχος στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση - παρακολούθηση στεγανότητας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας), εφόσον υπάρχει διαρροή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει και επισκευάσει όλα τα ελαττώµατα, στα οποία οφείλεται η διαρροή και στη συνέχεια να επαναλάβει τη δοκιµή από την αρχή. Σχετικά µε τη δοκιµασία θα καταρτισθούν πρωτόκολλα τα οποία θα υπογράφονται από την Υπηρεσία και τον ανάδοχο. 6. Τελικός καθαρισµός και επιθεώρηση Πριν από την παραλαβή του έργου από την επιβλέπουσα υπηρεσία, το όλο σύστηµα αγωγών περιλαµβανοµένων των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά µε έκπλυση ή µε βούρτσα, σφαίρα ή άλλο κατάλληλο όργανο µέσω των αγωγών ή οιασδήποτε άλλης αποδεκτής µεθόδου, έτσι ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια, και οι σωλήνες εν ευθυγραµµία µεταξύ των φρεατίων. Πρίν από την παραλαβή οι αγωγοί θα επιθεωρηθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-6: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1.Γενικά Τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια που θα χρησιµοποιηθούν στο βιολογικό, (ταυ, σταυροί, συστολές, καµπύλες κ.λ.π.) Τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια θα είναι ονοµαστικής πιέσεως τουλάχιστον 16 atm και πιέσεως δοκιµής 24 atm. 2.lσχύοντα Πρότυπα . Για τη µορφή, τις διαστάσεις, πάχη, βάρη και ανοχές θα ισχύουν οι Γερµανικές Προδιαγραφές DΙΝ 3476, DIΝ 19802, DIΝ 19803, DIΝ 19804, DIΝ 19805, και DIΝ 19806. Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια θα είναι κατασκευασµένα από ελατό χυτοσίδηρο (GGG40), µε πλήρη επικάλυψη εποξεικής βαφής ελάχιστου πάχους 250 µm κατά DΙΝ 3476. Οι δοκιµασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα DIΝ 50104, 50108, 50110 και DIΝ 28500, DIΝ 1691. Επί πλέον θα ισχύουν οι αναφερόµενες στην Παρούσα Προδιαγραφή, παρακάτω, άλλες Πρότυπες Προδιαγραφές. 3.Ποιότητα υλικών και κατασκευή των τεµαχίων Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας µε άριστη εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια χωρίς ανωµαλίες και µε ακρίβεια διαστάσεων. Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια πρέπει να µπορούν να υποστούν κατεργασία µε πριόνι, τρυπάνι ή λίµα ή άλλη µηχανική επεξεργασία. Όλα τα ειδικά τεµάχια, µετά την κατασκευή τους από το εργοστάσιο, θα είναι έτοιµα για χρήση χωρίς να υπάρχει ανάγκη να γίνει καµία άλλη συµπληρωµατική εργασία στο εργοτάξιο και ιδιαίτερα την ώρα της τοποθέτησης τούς. Όλες οι οπές και άλλες επιφάνειες θα είναι καθαρές, χωρίς προεξοχές ή άλλες ανωµαλίες, οι οποίες καθιστούν δυσχερή την τοποθέτηση των κοχλιοφόρων ήλων ή των ειδικών τεµαχίων κ.λ.π. 4. ∆ιαµόρφωση των άκρων χυτοσιδηρών τεµαχίων Ανάλογα µε τον τρόπο που θα συνδεθούν µε τους σωλήνες ή άλλα ειδικά τεµάχια, τα άκρα θα διαµoρφωθoύν κατά περίπτωση είτε σε ωτίδες είτε σε ευθύγραµµα ενισχυµένου πάχους. Οι διαστάσεις, το σχήµα και τα λοιπά στοιχεία των ωτίδων, θα συµφωνούν προς αντίστοιχες απαιτήσεις Προτύπων Προδιαγραφών. Τα πέρατα των ειδικών τεµαχίων πρέπει να είναι διαµορφωµένα µε απόλυτη ακρίβεια, ιδιαίτερα µάλιστα στις επιφάνειες επαφής των φλαντζών. Γενικά, όλα τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια πρέπει να είναι έτοιµα προς χρήση, χωρίς την ανάγκη συµπληρωµατικής κατεργασίας κατά τη φάση της τοποθέτησης. Οι δακτύλιοι στεγανότητας (παρεµβύσµατα) θα είναι από άριστης ποιότητας υλικό είτε από φυσικό ελαστικό, είτε από µεταλλικό υλικό, σύµφωνα πάντως µε Πρότυπες Προδιαγραφές (DIΝ ή άλλες διεθνούς εφαρµογής) και απολύτως κατάλληλα για το λειτουργικό σκοπό και τις συνθήκες του δικτύου. 5.Επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών Όλα τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα φέρουν πλήρη επικάλυψη εποξεικής βαφής ελαχίστου πάχους 250 µm µέσα και έξω κατά DIΝ 3476. 6.Έλεγχοι – δοκιµασίες 88 6.1 Έλεγχοι επί του συνόλου των τεµαχίων Κάθε ειδικό τεµάχιο θα ελεγχθεί από άποψη εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι κανονικές κυκλικοί κύλινδροι ή κώνοι, επίπεδα, κυκλικοί δακτύλιοι και να µην παρουσιάζουν ελαττώµατα όπως φυσαλίδες αέρα, εξογκώµατα ή κοιλώµατα. Η διάτρηση των οπών διέλευσης των κοχλιοφόρων ράβδων, πρέπει να είναι κανονική, οµαλή, και τα πέρατα των τεµαχίων (φλάντζες κλπ.) να έχουν µε ακρίβεια διαµορφωθεί. Κάθε ειδικό τεµάχιο, θα ελεγχθεί σε εσωτερική υδραυλική πίεση 24 ατµ. Τα ειδικά τεµάχια που δεν συµφωνούν µε τις παραπάνω Προδιαγραφές θα θεωρούνται ως απαράδεκτα. 6.2 ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι. Τα ειδικά τεµάχια που θα παραληφθούν χωρίζονται σε κατηγορίες ώστε κάθε κατηγορία να περιλαµβάνει τεµάχια ενός τύπου της ιδίας διαµορφώσεως άκρων ιδίας διαµέτρου. Από κάθε κατηγορία εκλέγεται από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας ένα τεµάχιο ανά πέντε και µετρούνται ακριβώς οι διαστάσεις και το βάρος του. Εάν αυτά βρίσκονται µέσα στα όρια αντοχής που καθορίζονται από τις αναφερόµενες Προδιαγραφές DΙΝ, ολόκληρη η κατηγορία θεωρείται αποδεκτή από άποψη διαστάσεων και βάρους. Εάν οι διαστάσεις ή το βάρoς βρίσκoνται κάτω των χαµηλών ορίων τους, το ειδικό τεµάχιο απορρίπτεται και γίνεται δεύτερη δειγµατοληψία µε το διπλάσιο αριθµό δειγµάτων. Εάν τα δείγµατα της δεύτερης δειγµατοληψίας γίνουν αποδεκτά σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή ολόκληρη η κατηγορία από άποψη βάρους και διαστάσεων. Αλλιώς ελέγχονται ένα προς ένα όλα τα τεµάχια της κατηγορίας και κάθε ένα απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτό. Οι ηµεροµηνίες κατασκευής των ειδικών τεµαχίων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως από τον ανάδοχο εγγράφως στην Υπηρεσία, η οποία έχει το δικαίωµα να παρακολουθήσει την κατασκευή µε αντιπρόσωπο της. Για κάθε ηµέρα κατασκευής θα γίνουν από την Υπηρεσία µία ή δύο δειγµατοληψίες κατά την κρίση της. Κάθε δειγµατοληψία θα αποτελείται από τρία δείγµατα δοκιµής σε ελκυσµό και τρία δείγµατα σκληρότητας. Εφόσον τουλάχιστον δύο δείγµατα από τα τρία για κάθε δειγµατοληψία πληρούν τις προϋποθέσεις του υλικού ( όπως αυτές προσδιορίζονται από την Υπηρεσία ), ο έλεγχος θεωρείται επιτυχών αλλιώς απορρίπτονται όλα τα ειδικά τεµάχια που κατασκευάστηκαν την ηµέρα της δειγµατοληψίας. 7. Τοποθέτηση Τα ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν στις θέσεις που καθορίζουν τα εγκεκριµένα σχέδια, µε ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά όλες τις επί µέρους εργασίες. Μετά την πλήρη σύνδεσή τους στον αγωγό τα ειδικά τεµάχια θα υποστούν δοκιµή µε υδραυλική πίεση, όπως προδιαγράφεται για τους αντίστοιχους σωλήνες, κατά την οποία πρέπει να αποδεικνύεται η πλήρης στεγανότητα των αρµών. 8.Επιµέτρηση και πληρωµή Οι εργασίες της συγκεκριµένης Προδιαγραφής συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της πλήρους κατασκευής των αγωγών ύδρευσης ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-7: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΜΕ ΣΥΡΤΗ, ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ 1. Αντικείµενο Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση των απαιτούµενων βανών ελαστικής έµφραξης, για την επίτευξη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου, στις προβλεπόµενες στα εγκεκριµένα σχέδια ή όπου θα ορίσει η Υπηρεσία. Οι βάνες προορίζονται για πόσιµο νερό και η τοποθέτηση θα γίνει εντός του εδάφους ή µέσα σε φρεάτια, µε χειρισµό µε ειδικό κλειδί. 2. Τύπος και χαρακτηριστικά βανών 2.1. Οι βάνες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το DΙΝ 3202 σειρά F4 (µικρό µήκος). ' 2.2. Το σώµα και το κάλυµµα βανών θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40 κατά DΙΝ 1693 µε πλήρη επικάλυψη εποξεικής βαφής ελάχιστου πάχους 250 µm κατά DΙΝ 3476. 2.3. Οι βάνες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 3% St 1,4021 (Χ20 Cv13) ή µε κράµα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος ορείχαλκος). Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται µε δακτύλιους O-RINGS ύψους αντοχής σε διάβρωση. 89 2.4. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από ελατό χυτοσίδηρο, θα είναι αδιαίρετος και επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό (π.χ Nitril rubber, ή πλήρως βουλκανισµένο ΕΡDΜ) υψηλής αντοχής κατάλληλο για πόσιµο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη. 2.5. Το περικόχλιο λειτουργίας θα είναι από ορείχαλκο. 2.6. Το σώµα των βανών θα έχει και στα δύο άκρα ωτίδες διαστάσεων σύµφωνα µε τον πίνακα 5 του πρωτότυπου ISO 5996 - 1984 (Ε) ή κατά DIΝ 2532. Για πιέσεις µέχρι ΡΝ 20 θα είναι σύµφωνα µε τις στήλες για ISO ΡΝ 20 για τις µεγαλύτερες σύµφωνα µε τις στήλες για ΡΝ 50. Οι διαστάσεις των οπών κοχλιών, θα συµφωνούν µε τα προβλεπόµενα στο πρότυπο ISO 7005/2. Οι κοχλίες θα είναι ανοξείδωτοι St 8.8. κατά DΙΝ 912. 2.7. Το σώµα της βάνας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209 για την ονοµαστική διάµετρο (DΝ και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (DΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώµατος και σήµα ή επωνυµία κατασκευαστή. 2.8. Οι βάνες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να µην επιτρέπουν την επικάθηση στη διατοµή στερεών κλπ. Με κατάλληλη διαµόρφωση απαλλαγµένη εγκοίλων στο κάτω µέρος της διατοµής. 2.9. Η κατασκευή των βανών θα είναι τέτοια, ώστε να µην χρειάζεται η αφαίρεση όλης της βάνας για την αντικατάσταση των σπλάχνων. 3. Έγκριση Υπηρεσίας Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εγκαίρως στην Υπηρεσία (µε την υποβολή της µελέτης εφαρµογής), τις προτάσεις του, σχετικά µε τις βάνες ελαστικής έµφραξης τις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιήσει, µαζί µε έκθεση, προδιαγραφές, πίνακα χαρακτηριστικών και πιστοποιητικά προηγούµενης επιτυχούς εφαρµογής των βανών. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει τις προτεινόµενες από τον ανάδοχο βάνες, αν αυτές δεν πληρούν τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις και δυνητικά να αντιπροτείνει άλλες ή να ζητήσει την υποβολή βελτιωµένων προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η προέγκριση της Υπηρεσίας για την παραγγελία ή η έγκριση της προµήθειας των βανών, δεν προδικάζει την τελική αποδοχή τους, αν κατά τις δοκιµές προκύψουν αποτελέσµατα που αποδεικνύουν ότι αυτές δεν είναι πλήρως σύµφωνες µε την παρούσα Προδιαγραφή και τις απαιτήσεις άριστης λειτουργίας του στο έργο. 4. ∆οκιµές παραλαβής Οι ακόλουθες δοκιµασίες παραλαβής θα εκτελεστούν στο εργοστάσιο παρουσία εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της Υπηρεσίας. 4.1. ∆οκιµή στεγανότητας µε κλειστό δίσκο σε πίεση τουλάχιστον ίση προς την πίεση δοκιµασίας του δικτύου. Η δοκιµασία αυτή θα γίνει σε κάθε ένα τεµάχιο δικλείδων. Κατά την δοκιµασία αυτή δεν πρέπει να εµφανισθούν διαρροές ή εφιδρώσεις αλλιώς τα αντίστοιχα τεµάχια θα απορρίπτονται. 4.2. ∆οκιµή αντοχής σε εσωτερική υδραυλική πίεση µε ανοικτό το δίσκο, τουλάχιστον ίση προς 150% της ονοµαστικής πιέσεως. Η δοκιµή αυτή µπορεί να γίνει δειγµατοληπτικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει κατάλληλα πιστοποιητικά δοκιµών αναγνωρισµένων εργαστηρίων, για την προσκόµιση των βανών στους χώρους αποθήκευσης. 4.3. ∆οκιµασίες αντοχής κατά την διάρκεια της δοκιµασίας των σωληνώσεων, στις οποίες είναι τοποθετηµένες οι δικλείδες και σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στις αντίστοιχες Τ.Π., τις σχετικές µε την δοκιµασία των σωληνώσεων. 4.4. ∆οκιµές και επιθεωρήσεις των βανών είναι δυνατό να ζητηθούν από την Επίβλεψη, οπότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όλες τις διατάξεις και προσωπικό που απαιτούνται για αυτό. 5. Μεταφορά και εγκατάσταση δικλείδων Η εγκατάσταση των δικλείδων θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια και τους κανόνες τις τέχνης., Κατά τη µεταφορά και τοποθέτηση των δικλείδων θα ληφθεί πρόνοια για να αποφευχθούν κρούσεις ή βίαιοι χειρισµοί που θα µπορούσαν να προξενήσουν οποιαδήποτε τυχόν βλάβη. Όλες οι δικλείδες θα τοποθετούνται σε φρεάτια µε καλύµµατα κατάλληλα ασφαλιζόµενα, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι διαστάσεις των καλυµµάτων θα είναι επαρκείς για την ευχερή αντικατάσταση των δικλείδων. Η σύνδεση των δικλείδων προς τις σωληνώσεις θα γίνει µέσα στα φρεάτια κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεση τους για επιθεώρηση ή αντικατάσταση. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ο δεικνυόµενος στα σχέδια τρόπος συνδέσεως των δικλείδων µε τις εκατέρωθεν σωληνώσεις µέσω τεµαχίου εξαρµώσεως. 6. Στελέχη χειρισµού Όλες οι δικλείδες θα φέρουν κατάλληλη υποδοχή, στην οποία προσαρµόζεται η βάση φορητού στελέχους, για το χειρισµό της δικλείδας από τη στάθµη του δρόµου. Μέσα στο φρεάτιο θα τοποθετηθεί κατακόρυφος σωληνωτός οδηγός για ο στέλεχος χειρισµού. 7. Επιµέτρηση και πληρωµή Η επιµέτρηση, των δικλείδων ελέγχου θα γίνει για τον πραγµατικό αριθµό εγκεκριµένων πλήρως εγκατεστηµένων δικλείδων για 90 κάθε, διάµετρο, µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδος σύµφωνα µε τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία. Στη τιµή της κάθε δικλείδας συµπεριλαµβάνεται η χυτοσιδηρή καµπάνα βαρέως τύπου, πλήρως τοποθετηµένη και το αντίστοιχο τεµάχιο εξαρµώσεως. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-8: ΑΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. Aντικείµενo Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή χυτοσιδηρών εσχαρών καλυµµάτων φρεατίων και εν γένει απλών χυτοσιδηρών τεµαχίων. 2. Ποιότητα χυτοσιδήρου Ο χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης ποιότητας. Η τοµή θραύσεως θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και οµοιόµορφος, θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώδεις φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώµατα, θα πρέπει να είναι ταυτοχρόνως µαλακός και ανθεκτικός, να είναι ευχερώς κατεργάσιµος δια της ρίνης ή του κόπτου και ευκόλου διατρήσεως, η δε σκληρότητά του να µην υπερβαίνει τις 210 µονάδες ΒRIΝELL. Η ποιότητα του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται µε τις δοκιµές που καθορίζονται παρακάτω. Για κάθε είδος δοκιµής θα λαµβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίµια ανά χύτευση. Ο µέσος όρος αποτελεσµάτων των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος από την εκάστοτε οριζόµενη ελάχιστη τιµή, συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµονωµένης δοκιµής, δεν θα πρέπει να δίνει αποτελέσµατα µικρότερα του 10% από τα ελάχιστα οριζόµενα όρια. Με τους παραπάνω όρους και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσας θα παραλαµβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης. Εν πάσει περιπτώσει, ο χρησιµοποιούµενος χυτοσίδηρος θα πληρεί όλους τους όρους του Γερµανικού Κανονισµού DΙΝ 1000. Σε κάθε άλλη περίπτωση όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. Επίσης, είναι εξίσου δυνατή η χρησιµοποίηση χυτοσιδηρών τεµαχίων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, τύπου D400 που πληρούν την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 124, εφόσον περιγράφονται στο Τιµολόγιο, τα σχέδια ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Η προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύµµατος και κατά τα λοιπά µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαµβανόµενης της προµήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιµασίας, του κόστους φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προµηθευτή στη θέση εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας για την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση των καλυµµάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρµογή µε το τελικό οδόστρωµα. 3. Σήµα Εργοστασίου Κάθε κάλυµµα ή εσχάρωµα όπως και κάθε πλαίσιο τους θα φέρει αναγραµµένα στην εµφανή και όχι στην εντοιχιζόµενη όψη τους, µε στοιχεία προεξέχοντα και µέσα σε υποδoxή τέτοια, ώστε η άνω επιφάνεια των στοιχείων να είναι το ίδιο επίπεδο µε την άνω επιφάνεια του καλύµµατος της εσχάρας ή του πλαισίου, τα παρακάτω: Α) Το σήµα ή το όνοµα του εργαστηρίου κατασκευής. Β) Το έτος και τον µήνα χυτεύσεως Γ) Τα αρχικά του ∆ήµου Τεµένους. 4. Παρακολούθηση της κατασκευής. Ο εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί µε αντιπρόσωπό του την κατασκευή των παραπάνω ειδών και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε .διευκόλυνση για την πλήρη και ευχερή πραγµατοποίησή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εργοδότη δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον προ εκάστης τµηµατικής χυτεύσεως για να µπορέσει να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στην λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων. Το δικαίωµα αυτό του εργοδότου, ασκούµενο ή µη, δεν µειώνει την ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 5. Τύποι Ο εργοδότης διατηρεί ακόµη το δικαίωµα να µεταβάλει δύο φορές την µορφή, τις διαστάσεις τα στοιχεία των τεµαχίων κ.λ.π, κατασκευάζοντας δύο (2) πρότυπα για κάθε είδος, του εργολάβου υποχρεούµενου να συµµορφωθεί χωρίς καµία άλλη αποζηµίωση. 6. ∆ιαστάσεις των τεµαχίων Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται: Για βάρος 8% Για το πάχος + 8% ή -5% µε µέγιστο όµως περιθώριο +2,5 χλστ. ή 1,5 χλστ. 91 7. Έδραση καλυµµάτων και εσχαρών Οι επιφάνειες εδράσεως των εσχαρών και καλυµµάτων επί των πλαισίων τους θα είναι απολύτως επίπεδες, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνειά της και να µην ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεµάχιο χωριστά. Όλα τα ελαττωµατικά ως προς την έδραση τεµάχια θα απορρίπτονται εις βάρος του προµηθευτή ή του αναδόχου. 8. Παραλαβή της προµήθειας Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας από επιτροπή αποτελούµενη από αντιπρόσωπο του Εργοδότου παρουσία και αντιπροσώπων του Αναδόχου ή και του προµηθευτή. Ο ανάδοχος οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα µέσα όπως και κάθε απαραίτητη πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της παραδιδόµενης προµήθειας. Στην προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα λαµβάνονται υπόψη και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών, στα δοκίµια της αντίστοιχης χύτευσης. Τα παραδιδόµενα είδη θα εξετάζονται επιφανειακά. Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας και το νωρίτερο τρεις µήνες µετά την τελευταία παράδοση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν κατά το διάστηµα αυτό να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυµµένων ελαττωµάτων. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας από τα είδη κάποιας προµήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως αντικαταστήσει τα είδη αυτά. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβεί στην αγορά αντίστοιχου αριθµού κατ' είδος τεµαχίων εις βάρος και για λογαριασµό του εργολάβου. 9. Μηχανικές δοκιµές παραλαβής Για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές κάµψεως, κρούσεως και σκληρότητας κατά BRINELL. H τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210 µονάδες. Για κάθε χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιµές για κάθε είδος. ∆ια την δοκιµή κάµψεως θα χρησιµοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 χλστ. και µήκους 600 χλστ. Το δοκίµιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη µηχανή δοκιµής σε κάµψη εδράνων που απέχουν µεταξύ τους κατά 500 χλστ. θα πρέπει να αντέξουν µέχρι την θραύση ολικό φορτίο 320 χλγρ. εφαρµοσµένο στη µέσον µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Αυτό αντιστοιχεί σε τάση 26 χλγρ./2 χλστ. Το βέλος τη στιγµή της θραύσεως θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5. χλστ. Οι πλευρές των ακµών των εδράνων και του τµήµατος εφαρµογής του φορτίου, θα πρέπει να σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 450 και θα συνεννούνται µε κύλινδρο ακτίνας 2 χλστ. Για την δοκιµή κρούσεως θα χρησιµοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισµατικό δοκίµιο, πλευράς 40 χλστ. και µήκους 200 χλστ. Το δοκίµιο θα τοποθετείται µέσα σε κατάλληλη µηχανή κρούσεως µε κριό σε έδρανα που απέχουν µεταξύ τους 160 χλστ. Το δοκίµιο θα πρέπει να υφίσταται χωρίς να θραυστεί κρούση κριού βάρους 12 χλγρ. Πέφτοντας ελεύθερα από ύψος 400 χλστ. στο δοκίµιο και ακριβώς στο µέσον του µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τοµέα επίκεντρης γωνίας 900 και ακτίνας 50 χλστ. Ο άξονας του κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα του δοκιµίου. Για τα χυτοσιδηρά τεµάχια ελατού χυτοσιδήρου θα γίνονται οι δοκιµές που προβλέπονται από την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Εάν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεµαχίων είναι µεγαλύτερες των προβλεπόµενων από τα σχέδια ή των οριζόµενων από την επίβλεψη τότε εφόσον δεν παραβλάπτεται η λειτουργία του έργου, γίνονται δεκτά χωρίς όµως πρόσθετη αποζηµίωση του Αναδόχου για το επιπλέον βάρος. . ΠΡΟ∆ ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-9 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ) 1. Γενικά Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων θα διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία όλου του συστήµατος. Το Η/Ζ θα καλύπτει πολύωρες διακοπές της ∆ΕΗ για τα εξής τµήµατα : • Άντληση (ανύψωση) των λυµάτων µετά τις δεξαµενές καθίζησης προς τον τεχνητό υγροβιότοπο • Λειτουργία της µονάδας απολύµανσης. Η συνολική απαιτούµενη ισχύς του Η/Ζ θα είναι 25KVA. 92 2. Τεχνική περιγραφή To H/Z θα αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : • • • • • Κινητήρια µηχανή diesel εφοδιασµένη µε εκκινητή (µίζα) 24 V Πίνακα ελέγχου, αυτοµατισµού Η/Ζ και οργάνων , φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών, µετρητή ωρών λειτουργίας, σύστηµα επαναφόρτισης της µπαταρίας, ψυγείο µε ανεµιστήρα, σιγαστήρα καυσαερίων κλπ. Γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος 50 Ηz ± 2% µε ρυθµιστή τάσης Κοινή βάση στήριξης ∆εξαµενή καυσίµου για συνεχή λειτουργία του Η/Ζ επί δώδεκα ώρες. 3. Κινητήρια µηχανή Ντήζελ (DIESEL) Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η κινητήρια µηχανή Ντήζελ θα είναι τετράχρονη, υδρόψυκτη 1500 rpm και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : α) Ισχύς µηχανής : Θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την εξασφάλιση της ονοµαστικής ισχύος της γεννήτριας αντιστοίχου kVA cosφ=0.8 σε συνεχή λειτουργία και εγκατάσταση σε κλειστό χώρο µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 45ο C. β) ∆υνατότητα υπερφορτώσεως 10% για 1 ώρα σε διάστηµα 12 ωρών. Εξαρτήµατα και παρελκόµενα Η µηχανή Ντήζελ θα είναι εφοδιασµένη µε τα παρακάτω : α) Φίλτρο λαδιού β) Φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (GOVERNOR) γ) Πίνακα οργάνων µε µανόµετρο λαδιού, θερµόµετρο λαδιού και νερού, δείκτη στροφών και µετρητή ωρών λειτουργίας δ) Ψυγείο λαδιού ε) Αντλία κυκλοφορίας λαδιού στ) Κέλυφος σφονδύλου, σφόνδυλο για βαθµό ανοµοιοµορφίας 1/250 ζ) Φίλτρα αέρα η) Αντλία καυσίµου θ) ∆εξαµενή καυσίµου ι) Λεκάνη λαδιού ια) Ηλεκτρικό εκκινητή 24 V DC καταλλήλου ισχύος Οι µίζες θα είναι αξονικού τύπου για λειτουργία σε 24 V, κατάλληλες για χειροκίνητη λειτουργία µε πηνίο και θα κινούνται από µπαταρίες Νικελίου, Καδµίου, βαρέως τύπου ικανές να παράσχουν έξι εκκινήσεις µε κρύα µηχανή χωρίς να απαιτείται επαναφόρτιση. Οι µπαταρίες της µίζας θα διατηρούνται πάντοτε σε κατάσταση πλήρους φόρτισης µε το σύστηµα φόρτισης ενσωµατωµένο στον πίνακα ελέγχου του ζεύγους. Το σύστηµα φόρτισης θα µπορεί να ρυθµίζει αυτόµατα το ρυθµό φόρτισης ανάλογα µε την τάση της µπαταρίας. Θα προβλεφθούν δύο ρυθµοί φόρτισης: ταχείας και σιγανής φόρτισης ή "εκτός". Το σύστηµα φόρτισης θα τροφοδοτείται από την παροχή (∆ΕΗ) και από τη γεννήτρια τον ζεύγους και θα περιλαµβάνει αυτόµατη ενίσχυση τάσης. ιβ) Γεννήτρια (∆υναµό) για φόρτιση των µπαταριών ιγ) Ψυγείο µε ανεµιστήρα για θερµοκρασία 45οC µε προστατευτικό κάλυµµα, οδηγά πτερύγια και σωληνώσεις. ιδ) Σιγαστήρα καυσαερίων (15 dB) µε φλάντζες, παρεµβύσµατα κατ κοχλίες συνδέσεως, αντικραδασµικά και σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων. ιε) Σειρά ανταλλακτικών όπως : 2 ακροφύσια εγχύσεως 2 βαλβίδες εισαγωγής 2 βαλβίδες εξαγωγής 1 σειρά τραπεζοειδών ιµάντων 5 γοµώσεις φίλτρων καυσίµου από κάθε είδος 5 γοµώσεις φίλτρων λαδιού 93 1 σειρά ελατηρίων εµβόλων κινητήρα 1 πλήρη σειρά παρεµβυσµάτων ιστ) Σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής (επίδραση στο κύκλωµα προσαγωγής καυσίµου). Απαιτήσεις για Όργανα Αυτοµατισµού Η µηχανή Ντήζελ θα είναι εφοδιασµένη µε τα παρακάτω όργανα αυτοµατισµού για την προστασία και καλή λειτουργία της : α) πιεζοστάτη λαδιού β) Θερµοστάτη νερού ψύξεως γ) Θερµαντική αντίσταση λαδιού και νερού µε κατάλληλο θερµοστάτη και θερµοστάτη ασφαλείας. δ) Φυγοκεντρικό διακόπτη (ή ηλεκτρονική διάταξη) τριών επαφών : 1η επαφή κλειστή για στροφές 200 rpm 2η επαφή ανοιχτή για στροφές 1400 rpm 3η επαφή ανοιχτή για στροφές 1800 rpm. ε) Αυτόµατο φορτιστή συσσωρευτών ζ) Χρονοδιακόπτη εβδοµαδιαίας εκκίνησης. 4. Γεννήτρια Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος 50 Ηz ± 2% ισχύος επαρκούς ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της µονάδας για συντήρηση της λειτουργίας σε ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να διατηρηθεί η αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας σε περίπτωση διακοπής της παροχής της ∆ΕΗ και για διάρκεια διακοπής τουλάχιστον 12 ώρες και οπωσδήποτε µεγαλύτερο χρόνο από τη µεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή της ∆ΕΗ την τελευταία 5ετία Η ισχύς της γεννήτριας θα δοθεί σε kVA (cosφ = 0.8) για συνεχή λειτουργία, 380-400/ 220-230V, 4 αγωγών, αυτοδιαγειρόµενη, αυτορυθµιζόµενη, χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS) και εφοδιασµένη µε συσκευή ρυθµίσεως της τάσεως που θα επιλέγονται απο µεταγωγικό διακόπτη δύο θέσεων AUTO MANUAL. α) Αυτοµατο ηλεκτρονικο ρυθµιστή τάσης που θα διατηρεί την τάση σταθερή ±3% της ονοµαστικής τιµής για µεταβολή φορτίου από 0-100% µε σύγχρονη µεταβολή της συχνότητας ± 2% και του cosφ (0.81 επαγωγικό). Ο χρόνος αποκατάστασης της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2 s. β) Χειροκίνητο ρυθµιστή τάσης για τις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί o αυτόµατος ρυθµιστής. Ο ρυθµιστής αυτός θα πρέπει να διατηρεί σταθερή τάση 10% ονοµαστικής τιµής για µετqβολή φορτίου 0-100% χωρίς να απαιτείται επέµβαση στο ροοστάτη. Κοινή Βάση Στήριξης Η µηχανή Ντήζελ και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες πάνω σε κοινή βάση στηρίξεως που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά ελατήρια 5. Πίνακας Ελέγχου και Αυτοµατισµού Ζεύγους Ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού του ζεύγους θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες : Αυτόµατη εκκίνηση του ζεύγους (χωρίς φορτίο) και παραλαβή του φορτίου σε διάστηµα περίπου 15 δευτερολέπτων, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης του δικτύου της ∆ΕΗ διακοπεί ή κατέλθει κάτω από ένα προκαθορισµένο όριο (π.χ. 70% ή 80% της ονοµαστικής που µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση. Η µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε κατάλληλο ηλεκτροκίνητο διακόπτη 3 θέσεων (∆ΕΗ - ΕΚΤΟΣ – Η/Ζ). Η διαδικασία µεταγωγής (άνοιγµα διακόπτη - µεταγωγή φορτίου) Θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 0 - 4 s για την πρώτη φάση (άνοιγµα διακόπτη), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες αποζεύξεις στις περιπrώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της τάσης. Στην περίπτωση που η τάση του δικτύου της ∆ΕΗ αποκατασταθεί σε χρόνο µικρότερο των 4 s , τότε η εντολή ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής του φορτίου ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή εκκινήσεως του ζεύγους, το οποίο θα ξεκινήσει κανονικά και θα λειτουργήσει για πέντε λεπτά περίπου πριν σταµατήσει. Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό ξεκινήσει και αναπτύξει µια προκαθορισµένη τάση που µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση (π.χ. Αυτόµατη επαναφορά τον φορτίου στη θέση κανονικής τροφοδότησης, ∆ΕΗ), όταν αποκατασταθεί η τάση του δικτύου σε µια προκαθορισµένη τιµή (π.χ. 90% - 100% της ονοµαστικής). Η διαδικασία µεταγωγής (άνοιγµα διακόπτη - µεταγωγή φορτίου) θα γίνεται πάλι µε ρυθµιζόµενη καθυστέρηση. Μετά τη µεταγωγή του φορτίου στη θέση κανονικής τροφοδότησης το ζεύγος θα συνεχίσει τη λειτουργία του για 5 περίπου ακόµη λεπτά. Η εκκίνηση του ζεύγους θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής που θα δίνει µέχρι 3 το πολύ διαδοχικές εντολές εκκίνησης η οποία σε περίπτωση που το ζεύγος τελικά αποτύχει να ξεκινήσει θα αποκλείει τη δυνατότητα 94 οποιασδήποτε νέας εντολής, εάν δεν εντοπισθεί προηγουµένως η βλάβη. Η διάρκεια κάθε εντολής και ο ενδιάµεσος χρόνος ηρεµίας θα πρέπει να µπορεί να ρυθµιστεί. ∆υνατότητα να ξεκινήσει ως άνω το εφεδρικό ζεύγος σε περίπτωση που δεν κατάφερε να ξεκινήσει το ζεύγος που προηγείται. Η σειρά εφεδρείας θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται. ∆υνατότητα ελέγχου (ΤΕΣΤ) των διατάξεων αυτοµάτου εκκινήσεως των ζευγών. ∆υνατότητα εκτός από την αυτόµατη λειτουργία και χειροκίνητης λειτουργίας µε τοπικό χειρισµό. ∆υνατότητα χειροκίνητου παραλληλισµού µε άλλο ή άλλα ζεύγη. Αυτόµατο κράτηµα (σταµάτηµα) της µηχανής Ντήζελ στις παρακάτω περιπτώσεις σφαλµάτων : - Αποτυχία εκκινήσεως (µετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες) - Χαµηλή πίεση λαδιού - Υπερβολικές στροφές - Υψηλή θερµοκρασία νερού Το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείει τη δυνατότητα νέας εκκίνησης (εάν δεν εντοπισθεί προηγουµένως η βλάβη και θα συνοδεύεται µε κατάλληλη οπτική και ηχητική σήµανση). Χειροκίνητο κράτηµα (σταµάτηµα) µηχανής ντήζελ από τον πίνακα, µετά την αυτόµατη λειτουργία, για τις περιπτώσείς ανάγκης µε ταυτόχρονο αποκλεισµό εντολής νέας εκκίνησης. Η διάταξη αυτόµατης εκκίνησης και ελέγχου λειτουργίας των ζευγών θα περιλαµβάνει τα παρακάτω όργανα, συσκευές ή εξαρτήµατα : α) Ενδεικτικά όργανα (Βολτόµετρο, αµπερόµετρο, συχνόµετρο κατ ενδεικτικές λυχνίες. β) Αυτόµατο και χειροκίνητο σύστηµα ρύθµισης της τάσης της γεννήτριας , που έχει ήδη περιγραφεί στην παράγρ. 3. γ) Αυτοµατο φορτιστή µπαταριών 230 V/24 V δ) Όργανα αυτοµατισµού και ενδείξεως της µηχανής Ντήζελ που έχουν επίσης περιγραφεί στην παράγρ. 3. ε) Ενδεικτικές λυχνίες σφαλµάτων µε διάταξη ελέγχου της καλής κατάστασης των απο τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν ήδη στην παράγρ. 5.1.6 ενδεικτικές λυχνίες, προβλέπονται και για ττς παρακάτω περιπτώσεις : - Χαµηλή συχνότητα γεννήτριας - Χαµηλή τάση µπαταριών - Χαµηλή στάθµη καυσίµου - Θέση διακοπτών µεταγωγής φορτίου (ανοικτός - κλειστός - TRIP). Εξαερισµός: Ο Εργολάβος θα πρέπει να προβλέπει όλες τις περσίδες εξαερισµού του θαλάµου των µηχανών. 6. ∆εξαµενή Αποθήκευσης Καυσίµου Η γεννήτρια θα είναι εφοδιασµένη µε ένα δοχείο καυσίµου κατάλληλης χωρητικότητας για συνεχή λειτουργία 36 ωρών. Το δοχείο µπορεί να είναι και ενσωµατωµένο στη γεννήτρια. Στο δοχείο θα υπάρχουν τα παρακάτω : Βαλβίδα αποµάκρυνσης λάσπης Γυαλί ένδειξης στάθµης ∆ιακόπτης εντός / εκτός παροχής καυσίµου Βαλβίδα πλωτήρα Μαγνητική βαλβίδα στάθµης Π P O ∆ I A Γ P A Φ H ΗM-10 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 111... Υ Υ ∆ Ρ Ε Υ Σ Η Υ∆ ∆Ρ ΡΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ Η 1 . 1 Σ ω λ ή ν α ς Χα λ κ ο ύ ( C u ) Οι σωληνώσεις χαλκού θα είναι χωρίς ραφή (seamless drawn) και θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικό κατά DIN 17671/part 1. Τα εξαρτήµατα θα είναι τριχοειδούς κολλήσεως κατά DIN 12856 - DIN 12872 για µεγέθη µέχρι εξωτερική διάµετρο 54 mm. 95 Το πάχος των σωληνώσεων (σε σχέση µε την ονοµαστική διάµετρο) φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : Ονοµαστική ∆ιάµετρος(mm) Πάχος (mm) 15 0.8 18 0.8 22 0.9 28 0.9 35 1.0 42 1.5 54 2.0 Οι σωληνώσεις σε καµία περίπτωση δεν θα είναι επανατραβηγµένοι από χρησιµοποιηµένους σωλήνες. Οι σωλήνες θα προµηθευτούν σε κατάσταση «όπως παρήχθησαν», σε ευθεία µήκη 3m, µε τα άκρα τους καθαρά και ορθογωνισµένα ως προς τον άξονα του σωλήνα. Το πάχος των σωληνώσεων δεν θα µεταβάλλεται περισσότερο από 5% για τις ονοµαστικές διαµέτρους που προαναφέρθησαν. Η κόλληση που θα χρησιµοποιηθεί (µαλακή κόλληση µε υψηλή περιεκτικότητα κασσίτερου) δεν επιτρέπεται να περιέχει µόλυβδο (Pb) και αντιµόνιο (Sb), σύµφωνα µε σχετική τροποποίηση του DIN 1707/86. Το είδος της κόλλησης θα είναι : L-SnAg5 ή L-SnCu3, ενώ το χρησιµοποιούµενο αποξειδωτικό : F-SW 21 ή F-SW 22 ή F-SW 25. Σε περίπτωση συγκόλλησης σωλήνα µε ορειχάλκινα εξαρτήµατα το αποξειδωτικό θα είναι τύπου F-SH 1. Το αποξειδωτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτό και σύµφωνο µε την προδιαγραφή DIN 8511. Εξαρτήµατα σωληνώσεων χαλκού : Τα εξαρτήµατα των σωληνώσεων χαλκού θα είναι τριχοειδούς συγκόλλησης από υλικό : χαλκό, ορείχαλκο ή ερυθρό ορείχαλκο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 2856, ΕΛΟΤ 617. Οι καµπύλες θα κατασκευαστούν από υλικό των ίδιων προδιαγραφών µε τον σωλήνα και θα συγκολληθούν µε µαλακή κόλληση (κασσιτεροκόλληση). ∆ιακόπτες Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα: - σώµα διακόπτη από σφυρήλατο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό 2000kg/cm2, επιχρωµιωµένο. - βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη. - στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο µε ενισχυµένη βάση µε TFE. - λαβή χαλύβδινη µε πλαστικοποιηµένη επένδυση ή επιχρωµιωµένη στις εµφανείς θέσεις. - έδρα λαβής ενισχυµένη µε TFE. Οι διακόπτες θα συνδέονται µε τους σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10atm (πίεση δοκιµής 14atm) και θερµοκρασία 80οC, διαµέτρου Φ-1/2" µέχρι Φ-1". Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή. 1.2 Φρεάτια κτιστά. Τα κτιστά φρεάτια θα είναι από συµπαγή (µασίφ) τούβλα δροµικά και θα έχουν βάση από άοπλο σκυρόδεµα Β-160. Τα φρεάτια θα επιχρισθούν µε ισχυρή τσιµεντοκονία 600mm µέσα και έξω. Ο πυθµένας τους θα σχηµατίζεται µε κοµµένα (αξονικά) τεµάχια αγωγών αποχέτευσης της αυτής διαµέτρου µε τον σωλήνα εξόδου (επιτρέπεται να είναι και από σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου). 1.3 Όργανα δικτύου ύδρευσης 1 . 3 . 1 Σ φα ι ρ ι κ ο ί ∆ ι α κ ό π τ ε ς Οι σφαιρικοί διακόπτες θα είναι ολικής ροής και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα: - σώµα διακόπτη από σφυρήλατο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσµό 2000kg/cm2, επιχρωµιωµένο 96 - βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη - στέλεχος βαλβίδας ορειχάλκινο µε ενισχυµένη βάση µε TFE - λαβή χαλύβδινη µε πλαστικοποιηµένη επένδυση ή επιχρωµιωµένη στις εµφανείς θέσεις - έδρα λαβής ενισχυµένη µε TFE Οι διακόπτες θα συνδέονται µε τους σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Σε ειδικές περιπτώσεις (όπου θεωρείται απαραίτητη η εύκολη αποσυναρµολόγηση), οι βάνες θα διαθέτουν και ρακόρ. Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 atm (πίεση δοκιµής 14 atm) και θερµοκρασία 80οC, διαµέτρου Φ-1/2" µέχρι Φ-1". Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και λαβή. Γωνιακοί ∆ιακόπτες Οι διακόπτες που τοποθετούνται πριν από κάθε είδος υγιεινής είναι "γωνιακοί" ή τύπου "καµπάνας", όπου δεν µπορούν να τοποθετηθούν γωνιακοί. Θα είναι ορειχάλκινοι, επιχρωµιωµένοι, πίεσης λειτουργίας και διακοπής 10atm για θερµοκρασία νερού 80οC. Η λαβή των γωνιακών διακοπτών θα είναι υποχρεωτικά µεταλλική. Στηρίγµατα σωληνώσεων Τα στηρίγµατα των σωληνώσεων θα είναι τυποποιηµένα και βιοµηχανοποιηµένα εξαρτήµατα που θα περιλαµβάνουν : • Προφίλ µορφής Ι, U, ή L • Στηρίγµατα σωλήνων µε επένδυση µορφής : διαιρούµενου «Ο» • Ράβδους (ντίζες) ανάρτηση ή στηρίγµατα σωληνώσεων • Υλικά στήριξης και στερέωσης (βίδες, παξιµάδια, βύσµατα) Σε περίπτωση που για τη στήριξη χρησιµοποιηθούν ράβδοι ανάρτησης κυκλικής διατοµής (ντίζες), τότε η ελάχιστη διάµετρος θα είναι : ∆ιάµετρος σωλήνα (mm) ∆ιάµετρος ντίζας (mm) ... 28 9 35 … 54 13 Οι στηρίξεις θα γίνονται ανά τακτά διαστήµατα και στις θέσεις συνδέσεων ή στις θέσεις εξαρτηµάτων. Οι µέγιστες αποστάσεις στήριξης δίνονται στον παρακάτω πίνακα : ∆ιάµετρος σωλήνα (mm) Οριζόντια απόσταση (m) Κατακόρυφη απόσταση (m) 15 1.20 1.80 18 1.20 1.80 22 1.80 2.40 28 1.80 2.40 35 2.40 3.00 42 2.40 3.00 54 2.70 3.00 Όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα θα είναι γαλβανισµένα ¨εν θερµώ¨ µετά την κατασκευή τους ή ηλεκτρολυτικά (βίδες, παξιµάδια, βύσµατα) 222 ... Α Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Ο Μ Β Ρ Ω Ν Λ Υ Μ Α Τ Ω Ν ΑΠ ΠΟ ΟΧ ΧΕ ΕΤ ΤΕ ΕΥ ΥΣ ΣΗ ΗΟ ΟΜ ΜΒ ΒΡ ΡΙΙΙΩ ΩΝ Ν --- Λ ΛΥ ΥΜ ΜΑ ΑΤ ΤΩ ΩΝ Ν 2.1. ΣΩΛΗΝΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.1.1 Σωλήνες από σκληρό PVC Οι κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί θα κατασκευαστούν από uPVC. Οι προδιαγραφές είναι οι παρακάτω : Πρότυπο Τίτλος προτύπου 97 ΕΛΟΤ 476/81 Σωλήνες και εξαρτήµατα από u-PVC για αγωγούς υπόγειων αποχετεύσεων. Προδιαγραφές. ΕΛΟΤ 686/88 Σωλήνες και εξαρτήµατα από u-PVC για συστήµατα αποχέτευσης µέσα σε κτίρια. Προδιαγραφές. ΕΛΟΤ 709/82 Σωλήνες από u-PVC. Ανοχές στις εξωτερικές διαµέτρους και τα πάχη τοιχωµάτων ΕΛΟΤ 740/82 Εξαρτήµατα από u-PVC για σωλήνες οικιακής και βιοµηχανικής αποχέτευσης. Βασικές διαστάσεις. Μετρικές σειρές. ΕΛΟΤ 1040/91 Κόλλες µε διαλύτες. Χαρακτηρισµός. Βασικές µέθοδοι ελέγχου. DIN 8077/84 Type 1 and 2 PP pipes. General quality requirements and testing DIN 8078/82 B1 Pipes of PP. Chemical resistances of pipes and fittings 2 . 1 . 2 Π λ α σ τ ι κ ο ί σ ω λ ή ν ε ς P VC , 1 0 A t m Θα είναι από PVC 100, πίεσης λειτουργίας 10 Atm στους 20 οC, κατά Din 8061/8062 και ΕΛΟΤ 9 µε διαµέτρους και ελάχιστα πάχη τοιχωµάτων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Εξωτερική ∆ιάµετρος Πάχος τοιχώµατος ΜΜ ΜΜ 25 1,5 32 1,8 40 1,9 50 2,4 63 3,0 75 3,6 90 4,3 110 5,3 125 6,0 140 6,7 160 7,7 200 9,6 Όλοι οι σωλήνες ανεξάρτητα διατοµής θα έχουν «κεφαλή» σύνδεσης. 2 . 1 . 3 Ε κ σ κ α φή τ ά φ ρ ω ν σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαφής, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη χάραξη επί του εδάφους του περιγράµµατος των προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, χανδάκων κλπ., επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη γραµµή σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. Γενικά τα χαντάκια θα έχουν ορθογωνική διατοµή και διαστάσεις ανάλογες µε τον αριθµό και τη διάµετρο των σωλήνων που διέρxονται από αυτά. 2.1.4 Επαναπλήρωση τάφρων - Οι τάφροι θα πληρωθούν µετά τον έλεγχο και την παραλαβή των σωληνώσεων. - Το υλικό επίχωσης θα αποτελείται από άµµο λατοµείου, η οποία θα διαστρωθεί µε στρώµα 10 έως 15 cm κάτω και 20-30 cm πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων.- Τα υλικά επίχωσης θα διαστρώνονται µε στρώµατα πάχους 0.25 m και θα συµπιέζονται µέχρις ότου οι σωλήνες καλυφθούν. - Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των χωµάτων µε διαβροχή µε νερό. - Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των χωµάτων ή άλλων υλικών επίxωσης δεν είναι ικανοποιητική, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αφαίρεση αυτών και κανονική επανεπίxωση. 98 2 . 2 Ε Ι ∆ Ι Κ Α Τ Ε Μ Α ΧΙ Α , Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Α Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ∆ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ 2.2.1 Τάπες καθαρισµού Σ' όλες τις συνδέσεις λεκανών WC, κατακόρυφων και οριζοντίων δικτύων, αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων ή σε αποστάσεις ανά 20m οριζοντίων σωληνώσεων, θα τοποθετηθούν τάπες καθαρισµού από PVC ίσης διαµέτρου µε την διάµετρο του σωλήνα αποχέτευσης. Οι τάπες θα τοποθετηθούν σε προσιτά σηµεία, ώστε να µπορεί να γίνεται έλεγχος και καθαρισµός των σωλήνων αποχέτευσης. 2.2.2 Αναρτήσεις-στηρίγµατα. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στερεώνονται πάνω στα οικοδοµικά στοιχεία µε κατάλληλη σιδηροκατασκευή και στηρίγµατα σχήµατος U µε διατοµή εξαρτώµενη από τη διατοµή του σωλήνα. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα αναρτώνται µέσω σιδηρών κυλινδρικών ράβδων όπως πιο κάτω : ∆ιάµετρος σωλήνα ∆ιάµετρος σιδηράς ράβδου Μέχρι και 2΄΄ 3/8΄΄ Από 2 1/2΄΄ µέχρι και 3 1/2΄΄ 1/2΄΄ Από 4΄΄ µέχρι και 5΄΄ 5/8΄΄ Από 6΄΄ και άνω 3/4΄΄ Η απόσταση των στηριγµάτων µεταξύ τους θα είναι τοιαύτη ώστε να µην δηµιουργείται σε αυτές βέλος λόγω του βάρους τους. Οι αποστάσεις δεν θα είναι µεγαλύτερες από τις πιο κάτω : ∆ιάµετρος σωλήνα Απόσταση µεταξύ δύο στηριγµάτων Μέχρι και 3/4΄΄ 1.5 m µέχρι και 1΄΄ 1.8 m από 1 1/4΄΄ µέχρι και 1 ½΄΄ 2.4 m από 2΄΄ µέχρι και 4΄΄ 3.0 m πάνω από 4΄΄ 3.5 m Οι κυλινδρικοί ράβδοι στήριξης των σωληνώσεων θα παρέχουν τη δυνατότητα αυξοµειώσεις του µήκους αυτών προς κατάλληλη ρύθµιση της κλίσης των σωληνώσεων και µετά την τοποθέτηση τους. Η στερέωση επί της οροφής των στηριγµάτων θα γίνεται είτε µε κατάλληλα αυτοδιατρητικά βύσµατα κατάλληλης αντοχής, τα οποία βεβαίως δεν θα θίγουν τον οπλισµό από σίδερο, είτε µε προτοποθέτηση µέσα στο σκυρόδερµα κατάλληλων βιοµηχανοποιηµένων ενθεµάτων (inserts). Tα στηρίγµατα θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τις συστολοδιαστολές των σωλήνων. Ακόµη θα πρέπει να περιβάλλουν τη µόνωση του σωλήνα και να εφάπτονται σ’ αυτόν. Στα σηµεία δε αυτά η µόνωση των σωληνώσεων θα αποτελείται από τεµάχια ειδικής σκληρότητας και µηχανικής αντοχής. 2 . 2 . 3 Σ ι φώ ν ι δ α π έ δ ο υ π λ α σ τ ι κ ό Το σιφώνι δαπέδου, ως σηµείο στραγγισµού ή και ως σηµείο απορροής αποπλύτων, είναι ειδική παγίδα που χαρακτηρίζεται ανάλογα µε την λειτουργική της σχέση µέσα στην εγκατάσταση. Η σχέση αυτή καθορίζει και την απαιτούµενη προφύλαξη της από την είσοδο σε αυτήν αποφρακτικών υλών. Το υλικό κατασκευής των σιφωνιών θα είναι πλαστικό από πολυαιθυλένιο και θα έχει τουλάχιστον 3 εισόδους µε ελάχιστη διάµετρο 40 mm & έξοδο µε ελάχιστη διάµετρο 50 mm. Τα σιφώνια δαπέδου θα προστατεύονται µε στραγγιστήρες που παρεµποδίζουν την είσοδο αποφρακτικών υλών σε αυτά. 99 2.3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φρεάτια ελέγχου του γενικού οριζόντιου δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετούνται στην βάση των κατακόρυφων αγωγών, στις θέσεις συµβολής οριζοντίων αγωγών, αλλαγής διεύθυνσης οριζοντίων αγωγών και στα ευθύγραµµα οριζόντια τµήµατα, σε αποστάσεις µεταξύ τους όχι περισσότερο από 15 m. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε γκρο-µπετόν αναλογίας 200 kg τσιµέντου ανά Μ3 , σε πάχος 12 cm πάνω στο οποίο θα διαµορφωθεί αυλάκι µε ενσωµάτωση µέσα στο γρο-µπετόν µισού τεµαχίου PVC, ευθέως, καµπύλου ή διακλάδωσης .Αυτό προσαρµόζεται στεγανά µε την συναρµολόγηση πάνω στους κύριους αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα. Τα στόµια που απορρέουν στο φρεάτιο των υπόλοιπων δευτερευόντων αγωγών, θα τοποθετούνται ψηλότερα από το αυλάκι του κύριου αγωγού. Τα τοιχώµατα των φρεατίων ανάλογα µε το βάθος τους, θα κατασκευασθούν: Από δροµική πλινθοδοµή, µε πλήρεις πλίνθους και τσιµεντοκονία 400 kg/m3 , µε άµµο θάλασσας για βάθη έως 0.30 m.l Από µπατική πλινθοδοµή, και κατά τα άλλα όπως πιο πάνω για βάθη 0.30-0.90 m και από οπλισµένο σκυρόδερµα, για µεγαλύτερα βάθη. Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία πατητή 600 kg/m3 µε άµµο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1/2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε λείανση της επιφάνειας µε µυστρί. Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος τους και τον αριθµό των αγωγών που συµβάλουν σ’ αυτά. Τα φρεάτια καλύπτονται µε χυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων όµοιων προς την διατοµή τους. Για φρεάτια διατοµής 80 x 80 cm, η οροφή καλύπτεται µε οπλισµένο σκυρόδερµα, όπου διαµορφώνεται άνοιγµα διατοµής 50 x 60 cm και τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυµµα. 2 . 3 . 1 Μ η χ α ν ο σ ί φω ν α ς Ο µηχανοσίφωνας θα τοποθετηθεί σε ειδικό για τον σκοπό αυτό φρεάτιο και έχει σκοπό την αποφυγή µεταφοράς οσµών στο αποχετευτικό δίκτυο του οικίσκου. Ο µηχανοσίφωνας θα είναι από uPVC και θα διαθέτει δύο τάπες στην πάνω πλευρά για τον ευχερή καθαρισµό του. 2.4 ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ Όλα τα είδη υγιεινής θα έχουν χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το πρότυπο : ΕΛΟΤ ΕΝ 3-88 “Είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη. Ορισµοί, χαρακτηριστικά ποιότητας και δοκιµασίες”. 2.5.1 Νιπτήρας Οι νιπτήρες θα είναι λευκοί από πορσελάνη και θα έχουν ορθογώνιο σχήµα µε στρογγυλεµένες γωνίες. Οι νιπτήρες θα έχουν διάταξη υπερχειλίσεως και θα συνοδεύονται από βαλβίδα εκκενώσεως ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, σιφώνι διαµέτρου Φ 1 1/4" επιχρωµιωµένο, ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη ροζέτα και ελαστικό πώµα µε αλυσίδα. Οι νιπτήρες θα είναι σύµφωνοι µε το : ΕΛΟΤ ΕΝ 32-86 “Νιπτήρες µε σύνδεση στον τοίχο. ∆ιαστάσεις σύνδεσης” 2 . 5 . 2 Λ ε κ ά ν η W. C . Η λεκάνη WC θα είναι ευρωπαϊκού τύπου, λευκή από πορσελάνη και θα συνοδεύεται από καζανάκι επίτοιχο. Το κάθισµα της λεκάνης WC θα είναι λευκό, βαρέως τύπου. Θα είναι σύµφωνα µε το εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο : ΕΛΟΤ ΕΝ 33-82 “Λεκάνη αποχωρητηρίου µε καζανάκι και στήριξη στο δάπεδο. ∆ιαστάσεις σύνδεσης”. 2.5.3. Λοιπά εξαρτήµατα χώρων υγιεινής Καθρέπτης τοίχου µπιζουτέ πάχους 4 µµ, διαστάσεων βάσει της αρχιτεκτονικής µελέτης. Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης, λευκή, µήκους 0,60 µ., ενδεικτικού τύπου Ideal Standard GF 8550. Σαπωνοσπογγοθήκη, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, ενδεικτικού τύπου KEUCO 4953.01.00. Συσκευή υγρού σαπουνιού, επιχρωµιωµένη µε µακρύ µοχλό χειρισµού, 1000ml , ενδεικτικού τύπου OPHARTD TLS 24.Γάντζος ανάρτησης ρούχων, διπλός, επιχρωµιωµένος ενδεικτικού τύπου KEUCO 0815.01.00. Χαρτοθήκη επιχρωµιωµένη µε καπάκι, ενδεικτικού τύπου KEUCO 0860.01.00. η. Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα, πλήρες, λευκό, ενδεικτικού τύπου Ideal Standard τύπος Standard. 100 Θήκη και βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC, µε ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη βάση, ενδεικτικού τύπου KEUCO 0864.01.01.Θήκη χαρτοπετσετών (χωρητικότητας 250 - 900 χαρτοπετσετών), ανοξείδωτη επίτοιχη, διαστάσεων περίπου 27 x 35 x 13 cm ενδεικτικού τύπου OPHARTD HSA 31.∆οχείο άχρηστων χαρτοπετσετών, ανοξείδωτο, επίτοιχο, διαστάσεων περίπου 41 x 48 x 26 cm ενδεικτικού τύπου OPHARDT AB 36. 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 3.1. ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 3.1.1 Γενικά Οι µεµονωµένοι αγωγοί και οι αγωγοί των καλωδίων διατοµής µέχρι 4mm2 θα είναι µονόκλωνοι και διατοµής 6 mm2 και µεγαλύτερης θα είναι πολύκλωνοι. Η µόνωση των αγωγών θα είναι χρωµατισµένη σε όλο το µήκος τους, στα χρώµατα φάσεων, ουδετέρου και γείωσης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κώδικα της ∆ΕΗ, ήτοι: Αγωγός Φάσης: Αγωγός Ουδέτερος: Αγωγός Γείωσης: Μαύρο Γκρι Κίτρινο ή Πράσινο Όπου χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία φάσεις, οι χρωµατισµοί φάσεων θα είναι: Φάση R: Μαύρο Φάση S: Κόκκινο Φάση Τ: Καστανόχρουν 3.1.2 Καλώδια τύπου J1VV(ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ VDE ΝΥY) Τα καλώδια τύπου NYΥ µε αγωγούς χάλκινους µε θερµοπλαστική µόνωση η θερµοπλαστική εσωτερική επένδυση και θερµοπλαστικό ανθυγρό µανδύα κατά VDE 0271. 3.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 3.2.1 Πλαστικοί σωλήνες Είναι κατασκευασµένοι για ηλεκτρολογική χρήση από πλαστική ύλη, ευθείς ή σπιράλ, χωρίς θωράκιση ή θωρακισµένοι, εγκεκριµένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 3.2.2 Πλαστικοί σωλήνες PVC, 6 atm Οι σωληνώσεις ηλεκτρικών δικτύων στο έδαφος θα κατασκευασθούν από σωλήνες από σκληρό PVC 6 ATM στους 20 οC, κατά DIN 8061/8062. Οι κάθε φύσεως ενώσεις και συνδέσεις θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. Οι σωληνώσεις θα αγκυρώνονται ή θα θεµελιώνονται κατά διαστήµατα. Ρητά απαγορεύεται η διάτρηση των σωλήνων για να συνδεθούν ζωστήρες ή δακτύλιοι (σιδηρές στεφάνες). Η σύνδεση των σωληνώσεων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε κόλλα που θα υποδειχθεί από τον προµηθευτή. 3.2.3. Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες Για µεγέθη µέχρι DN-50 θα χρησιµοποιηθεί γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα κατά DIN-2440 και εξαρτήµατα από γαλβανιζέ µαλακτό σίδηρο κατά DIN-2950. Για µεγέθη DN-65 και µεγαλύτερα θα χρησιµοποιηθεί γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα κατά DIN-2440 και εξαρτήµατα µε κοχλιώσεις ή µηχανικά, ήτοι λυόµενοι σύνδεσµοι του τύπου φλαντζών. Χαλύβδινοι σύνδεσµοι σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς DIN2632, µε παρέµβυσµα στεγανότητας ανάλογο µε το από την σωλήνωση διερχόµενο υγρό, θα συνδέονται επί των σωλήνων µε συγκόλληση. Πίεση λειτουργίας 10atm. 101 Οι λυόµενοι σύνδεσµοι των δικτύων από γαλβανισµένους σωλήνες θα είναι γαλβανισµένοι και η ραφή συγκόλλησης των τύπων φλαντζών θα υποστεί ψυχρό γαλβάνισµα για αποφυγή οξείδωσης. Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες µε ραφή θα είναι µε τα ακόλουθα πάχη τοιχωµάτων ανάλογα µε την ονοµαστική διάµετρο: Ονοµαστική διάµετρος DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 (") Εξωτερική διάµετρος mm Εσωτερική διάµετρος mm Πάχος τοιχώµατος mm (1/2) (3/4) (1) (1 1/4) (1 1/2) (2) (2 1/2) (3) (4) (5) (6) 21,3 26,9 33,7 42,2 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 121,0 159,0 16,0 21,6 27,2 35,9 35,9 53,0 68,8 80,8 105,3 113,0 150,0 2,65 2,65 3,25 3,25 3,25 3,65 3,65 4,05 4,05 4,00 4,50 3.2.4 Κουτιά διακλάδωσης , έλξης & σύνδεσης Τα κουτιά θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά. Τα κυκλικά κουτιά θα έχουν διάµετρο τουλάχιστον 70mm και θα είναι τεσσάρων διευθύνσεων κατά µέγιστο. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι πλαστικά, χαλύβδινα ή κράµατος µετάλλου. Τα κουτιά που θα χρησιµοποιούνται µε καλώδια τύπου ΝΥΜ, ή ΝΥΥ ή άλλο τύπο καλωδίου ή µέσα σε ψευδοροφές ή σε χώρους υγρούς ή σκονισµένους, θα είναι στεγανά µε στυπιοθλίπτες. Η σύνδεση βιδωτών σωλήνων µε τα µεταλλικά κουτιά γίνεται µε βίδωµα του σωλήνα στο κουτί. Τα καπάκια των διαφόρων µεταλλικών κουτιών θα είναι µονοκόµµατα και ειδικά προορισµένα από τον κατασκευαστή για τα συγκεκριµένα κουτιά. Σε εµφανείς εγκαταστάσεις και σε επιφάνειες τοίχων δευτερευόντων χώρων, τα καπάκια των κουτιών θα είναι γαλβανισµένα ή χυτά και θα έχουν στρογγυλεµένα ή κυρτά άκρα. Οι βίδες θα είναι της ίδιας απόχρωσης µε το καπάκι. Για χωνευτές εγκαταστάσεις τα µεταλλικά καπάκια θα είναι επίπεδα βιδωτά. 3.3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 3.3.1 Ιστοί φωτισµού Ιστός φωτισµού ύψους 3.50 µέτρων, µεταλλικός κυκλικής διατοµής, άνευ ραφής βαµµένος µε ειδική βαφή ανθεκτική σε διαβρωτικό περιβάλλον. Ο ιστός πακτώνεται µέχρι βάθους 0,50 m και φέρει βραχίονες τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων από το ίδιο υλικό. 3.3.2 Προβολέας µεταλλικών αλογονιδίων. Προβολείς στεγανοί, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε επίπεδη οριζόντια ή κατακόρυφη επιφάνεια ή σε ιστό, µε µεταλλικό ρυθµιζόµενο µπράτσο ανάρτησης, µε κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου µε ειδική βαφή ανθεκτική σε διαβρωτικό και αλµυρό περιβάλλον, πλαστικά τµήµατα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, κάτοπτρο ασύµµετρης δέσµης από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κάλυµµα διαφανές από γυαλί 5mm αντοχής σε κρούσεις, µε λυχνιολαβή από κεραµικό υλικό και επάργυρες επαφές, µε ένα λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 150 ή 250W, µε όλα τα απαραίτητα όργανα έναυσης, χρώµατος φωτός θερµοκρασίας 3000°Κ, προστασίας IP65 και θα µπορεί να δεχθεί πρόσθετη χαλύβδινη αντιθαµβωτική περσίδα. 3.3.3 Φωτιστικό σώµα τύπου πλαφονιέρας Θα έχει βάση από πορσελάνη άριστης ποιότητας, θα φέρει λυχνιολαβή πορσελάνης και γυάλινο κώδωνα οπαλίνης πεπλατυσµένο που κοχλιούται στεγανά σε αυτή, κατάλληλο για ένα λαµπτήρα πυράκτωσης µέχρι 100W. 102 3.3.4 Φωτιστικό σώµα τύπου απλίκας Φωτιστικά σώµατα τύπου απλίκας, στεγανά, µε κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, µε ειδική βαφή ανθεκτική σε διαβρωτικό και αλµυρό περιβάλλον, κάτοπτρο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κάλυµµα από γυαλί, µε λαµπτήρα πυράκτωσης 60 W µε όλα τα απαραίτητα όργανα έναυσης, βαθµού προστασίας IP65. 3.4 ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.4.1 Μη στεγανοί διακόπτες Οι µη στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο, διµερείς, πορσελάνης µε µοχλίσκο ή πλήκτρο, και τετραγωνικό κάλυµµα χρώµατος λευκού ή εκλογής της επίβλεψης. 3.4.2 Στεγανοί διακόπτες Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α/250V, κατάλληλοι για ορατή ή και χωνευτή τοποθέτηση, διµερείς, πορσελάνης µε πλήκτρο ή περιστροφικοί, χρώµατος λευκού ή εκλογής της επίβλεψης, προστασίας ΙP 43 κατά DIN 40050. 3.5 ΠΙΝΑΚΕΣ 3.5.1 Μεταλλικός πίνακας τύπου Pillar Θα κατασκευασθεί από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες, κλπ.) συνδεδεµένα µε κοχλίες ή συγκολληµένα και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα DKP πρεσσαριστό, πάχους 2 mm Το Pillar κλείνεται µε πόρτα η οποία θα κλείνει µε ελαστικό παρέµβυσµα και θα διαθέτει κλειδαριά, για λόγους ασφαλείας. Περιµετρικά θα είναι δις κεκαµµένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές), ώστε να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά κατά το κλείσιµο. Θα αναρτώνται στο σώµα του Pillar µέσω στροφέων (µεντεσέδων) βαρέως τύπου. Θα φέρει χωνευτό κλείθρο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Το αριστερό φύλλο της πόρτας θα συγκρατείται σε σταθερή θέση µε µεταλλικούς στιβαρούς σύρτες πάνω και κάτω. Στον εσωτερικό χώρο πάνω στη ράχη, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα, κλπ. για την στερέωση πάνω της ηλεκτρικής διανοµής. Το πάνω µέρος του Pillar θα έχει σχήµα στέγης ή τοξοειδές, θα προεξέχει δε περιµετρικά από τη λοιπή κατασκευή κατά 6 εκ. Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής και βαµµένη µε δύο στρώσεις χρώµατος ηλεκτροστατικής βαφής . Πριν τη βαφή θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών που θα βαφούν. Το Pillar γενικά θα είναι στεγανό κουτί κλειστό παντού, το οποίο θα στερεώνεται σε βάση από σκυρόδεµα και θα φέρει κοχλίες πάκτωσης, µε περικόχλια. Οι κοχλίες πάκτωσης θα βρίσκονται µέσα στο Pillar. 3.5.2 Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών Στεγανοί Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ. Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου, µετά εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ 40050. Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα στοιχεία ζυγών κλπ. Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου STAB SIEMENS και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία : o Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. o Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική o Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. o Μεταλλική θύρα. Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ' ελάχιστο 1.5 mm και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης . Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της αρεσκείας της επίβλεψης. Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, επί της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 103 Η µεταλλική κατασκευή των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια, πανοµοιότυπη όµως προς την κατασκευή των πινάκων "STAB SIEMENS". Προκειµένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκοµισθεί σχετικό δείγµα προς έγκριση στην επίβλεψη. 3.5.3 Υλικά πινάκων Ασφάλειες Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι µαχαιρωτές µε αφαιρούµενη λαβή, µε τριπολική υποδοχή ή 3 µονοπολικές, βραδείας τήξεως κατά VDΕ 0660 και DΙΝ 43620. Μικροαυτόµατοι Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα. Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Προδιαγραφές που καλύπτουν Ονοµαστικό Ελάχιστο ρεύµα Μέγιστο ρεύµα τη χαρακτηριστική τους ρεύµα δοκιµής δοκιµής ΙΝ Ρεύµα στο επενεργούν οποίο τα µαγνητικά Τύπος L ή Η µέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) VDΕ 0641 πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ CEE ΡUΒL.19 CΕΕ ΡUΒL.19 G. Επεξηγήσεις - Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει. - Μέγιστο ρεύµα δοκιµής Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και θα είναι τύπου "Περιορισµού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO POINT SWITCH. Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων) Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτη. Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. ∆ιακόπτες διαρροής Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για προστασία από ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30mΑ. Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SZ. Χρονοδιακόπτης Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V/ 50Ηz/ µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από την διακοπή ρεύµατος. Θα είναι δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώραs. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών. 104 Eνδεικτικές λυχνίες Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο 22 mm. Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι διαιρούµενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιθαµβωτικό κολλάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου Bayonet. Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : - Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. - Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° έως +40° C. - Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. - Ονοµαστικό ρεύµα : 2Α - Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. - Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). Μ ε τ α σ χ η µ α τ ι σ τ έ ς α π ο µ όν ω σ η ς Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0550 και VDE 0107. Ο κάθε µετασχηµατιστής θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω : - Θα έχει χωριστά τυλίγµατα για το πρωτεύον και το δευτερεύον του. - Η ονοµαστική τάση του δευτερεύοντος δεν θα είναι µεγαλύτερη των 220 V. - Θα έχει µεταλλική διαχωριστική σχάρα από φύλλο χαλκού µεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγµατος, η οποία θα καταλήγει σε ένα µονωµένο σηµείο στο εξωτερικό του µετασχηµατιστή, για τη σύνδεση του γειωµένου ισοδυναµικού σηµείου της ηλεκτρικής εγκατάστασης. - Τα τυλίγµατα θα προβλεφθούν µε πολύ ισχυρή µόνωση για τον περιορισµό του ρεύµατος διαρροής το οποίο δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 35 mA. - Η ονοµαστική ισχύς του µετασχηµατιστή καθορίζεται για κάθε χώρο στα σχετικά σχέδια (διαγράµµατα πινάκων). - Θα έχει λήψη στο µέρος του δευτερεύοντος τυλίγµατος που θα καταλήγει σε ιδιαίτερη επαφή στο εξωτερικό σηµείο σύνδεσης των άκρων του δευτερεύοντος. Κάθε µετασχηµατιστής θα εγκατασταθεί σε µεταλλικό κουτί και τα αγώγιµα ηλεκτρικά µέρη του θα είναι αποµονωµένα από τα µεταλλικά µέρη του κελύφους του. Οι µετασχηµατιστές θα εγκατασταθούν ειδικά ντουλάπια έξω από τον πίνακα και θα έχουν περσίδες, για τον κατάλληλο αερισµό των µετασχηµατιστών. Η σύνδεση των τυλιγµάτων του µετασχηµατιστή µε τα καλώδια θα γίνει σε ειδικούς ακροδέκτες βιοµηχανικού τύπου θα είναι εγκατεστηµένοι στο κέλυφος του µετασχηµατιστή. 3.6 Φρεάτια Τα φρεάτια είναι εσωτερικών διαστάσεων 30 x 30 ή 40 x 40, βάθους έως 90 cm, για φρεάτια µε δύο ή τρεις διακλαδώσεις. Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160, 300 χγρ. τσιµέντου, πάχους 15 cm στις πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20 x 20 cm, πληρωµένο µε χαλίκι για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα ανάλογα µε τον αριθµό των σωλήνων που καταλήγουν σε αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα. 3 . 7 Ε κ σ κ α φέ ς , σ ω λ η ν ώ σ ε ι ς , κ α λ ω δ ι ώ σ ε ι ς υ π ο γ ε ί ω ν η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν δ ι κ τ ύ ω ν κ α ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ φω τ ι σ µ ο ύ . . 3 . 7 . 1 Ε κ σ κ α φέ ς χ α ν δ ά κ ω ν Το πλάτος και το βάθος των χανδάκων διέλευσης καλωδίων θα είναι 50 cm και το βάθος 60 cm. Στα χανδάκια όµως, που πιθανόν να τοποθετηθούν και καλώδια του ΟΤΕ, το πλάτος θα γίνει 60 cm και το βάθος 90 cm. Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός εάν ο επιβλέπων δώσει συµπληρωµατικές οδηγίες και εγκρίνει σε ορισµένες περιπτώσεις, διαφορετικό πλάτος ή βάθος εξαιτίας δυσχερειών που δεν µπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης της µελέτης. 105 Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα µε την περίπτωση, µε µηχανικά µέσα ή σκαπάνη ή ακόµα και αεροσυµπιεστές. Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και οµαλοποίηση (µόρφωση) του πυθµένα και των παρειών των χανδάκων, έτσι ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στη τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων και στη τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων. Στα χανδάκια θα τοποθετηθεί πλαστικό πλέγµα (µάρτυρας). Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων, καλωδίων, φρεατίων, κλπ. θα γίνει πλήρωση των χανδάκων µε τα προϊόντα εκσκαφής. Τα προϊόντα εκσκαφής θα κτυπηθούν και θα συµπιεστούν µέχρι πλήρους σταθεροποίησης του εδάφους. 3 . 7 . 2 Π λ α σ τ ι κ ο ί σ ω λ ή ν ε ς P VC Φ 6 3 m m, P V C Φ 1 0 0 m m, 6 a t m Για τη διέλευση των καλωδίων ΝΥΥ, µέσα στα χαντάκια, θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC και πίεσης λειτουργίας 6 atm. Στις σωλήνες αυτές θα γίνει η όδευση των καλωδίων παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος ΝΥΥ κατάλληλων διατοµών σύµφωνα µε τα σχέδια και το τεύχος υπολογισµού. Ο πυθµένας κάθε χάνδακα θα διευθετηθεί και θα οµαλοποιηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στην τοποθέτηση και ευθυγράµµιση των πλαστικών σωλήνων. Ο επιβλέπων θα δώσει µεγάλη σηµασία στη σωστή τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων για να αποφευχθούν µελλοντικές δυσκολίες στην εξαγωγή και επανατοποθέτηση τυχόν κατεστραµµένων καλωδίων. Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εξάµετροι και θα συνδέονται µεταξύ τους στα σηµεία ένωσης µε ειδική κόλλα. Η στερέωση (αγκύρωση) του πλαστικού σωλήνα στον πυθµένα του χάνδακα θα επιτυγχάνεται µε ζώνες τσιµεντοκονιάµατος, κάθε 3 m. Στα σηµεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρµολογήµατος (µόνωση) µε τσιµεντοκονία των 650 kg . 4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4.1 Φορητοί Πυροσβεστήρες Ο φορητός πυροσβεστήρας που θα τοποθετηθεί στον οικίσκο θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές : Κατασκευή φιάλης (συγκολλητής ή µη) : η κατασκευή των φιαλών θα πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ14165/Φ17.4/373/93 και στις ΚΥΑ Β19338/1944/87 & Β19340/1946/87 (σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 84/525 & 84/527/ΕΟΚ). Σε περίπτωση που οι συγκολλητές φιάλες δεν διαθέτουν την προβλεπόµενη σήµανση, τότε αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισµένα (από το Υπουργείο Ανάπτυξης) για τον σκοπό αυτό Κέντρα Επανελέγχου Φιαλών. Προωθητικό αέριο (πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης) : το προωθητικό αέριο µπορεί να είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή άζωτο (Ν2), µε πίεση 13.5 bar (+/- 1 bar). Πυροσβεστικό υλικό : Για τους πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, η περιεχόµενη σκόνη θα είναι κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας A,B,C,E (monoammonium phosphate > 40%) και θα διαθέτει πιστοποιητικό δοκιµής (εφόσον αυτό ζητηθεί), σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 615/94. Επίσης, η σκόνη δεν θα πρέπει να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Τέλος, η κατασκευή, η σήµανση και η λειτουργία των φορητών πυροσβεστήρων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές : ΕΝ3-1/96, ΕΝ3-2/96, ΕΝ3-3/94, ΕΝ3-4/96 και ΕΝ3-5/96. Ο επανέλεγχος - αναγόµωση των φορητών πυροσβεστήρων θα πραγµατοποιείται κάθε έτος, σε αναγνωρισµένα για τον σκοπό αυτό Κέντρα Επανελέγχου. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-11: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΣΧΑΡΑ Η χειροκίνητη σχάρα θα είναι ευθύγραµµου τύπου µε διάκενα 10 - 20 mm, και θα σαρώνεται από το ξέστρο καθαρισµού. Όταν το ξέστρο περνά από το πάνω άκρο των ράβδων της σχάρας, τα εσχαρίσµατα θα ωθούνται στο δοχείο συλλογής. Η εσχάρα θα είναι 106 κατασκευασµένη εξ’ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα (τουλάχιστον AISI 304L). Αποτελείται από ράβδους ορθογωνικής διατοµής. Ο καθαρισµός της εσχάρας θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η διαστασιολόγηση της εσχάρας (όπως αναφέρεται αναλυτικά στην οριστική µελέτη Παράµετροι σχεδιασµού ∆ιάκενα µεταξύ ράβδων Πάχος ράβδων Μέγιστη παροχή Μέγιστη ταχύτητα ροής µεταξύ των ράβδων Μέγιστη ταχύτητα στο κανάλι πριν την σχάρα Βάθος ροής στη µέγιστη παροχή Υλικό κατασκευής Παράµετροι σχεδιασµού ∆ιάκενα µεταξύ ράβδων Πάχος ράβδων Μέγιστη παροχή Μέγιστη ταχύτητα ροής µεταξύ των ράβδων Μέγιστη ταχύτητα στο κανάλι πριν την σχάρα Βάθος ροής στη µέγιστη παροχή Υλικό κατασκευής Υπολογίζεται Πλάτος σχάρας Πλάτος καναλιού εσχάρωσης 0,3 m 0,3 m Τα εσχαρίσµατα θα τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο συλλογής εσχαρισµάτων, κατασκευασµένο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Το δοχείο θα τοποθετείται µέσα στον καλυµµένο χώρο της σχάρας, θα είναι δε ευχερής η εξαγωγή και η εκκένωση του. Ο πυθµένας του δοχείου θα έχει κατάλληλη διαµόρφωση (λεπτή διάτρηση) για στράγγιση των εσχαρισµάτων. Παραγωγή (µέγιστη) εσχαρισµάτων 35 lt/1000 m3 απόβλητα Παραγωγή (µέγιστη) εσχαρισµάτων 17,75 lt/ day Απαιτούµενος ωφέλιµος όγκος δοχείου εσχαρισµάτων V∆=50 lt (επάρκεια για µια εβδοµάδα περίπου) ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜ-12: ΧΛΩΡΙΩΣΗ ∆οσοµετρικές αντλίες διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου Κατασκευαστής:πιστοποιηµένος κατά ISO9001 Τύπος :διαφραγµατικού τύπου Ισχύς ονοµαστική: 10-20W Ισχύς στιγµιαία : Απόδοση 200W :0-4 λτ/ώρα (ρυθµιζόµενη παροχή) Πίεση λειτουργίας: 0-3 bar(τουλ.) Λοιπά χαρακτηριστικά: Κατασκευή στεγανή Υλικό µεµβράνης: τεφλόν Υλικά εξαρτηµάτων που έρχονται σε επαφή µε το υποχλ. Νάτριο TEFLON ή PVDF Τεµάχια 2 Οι αντλίες παρέχονται πλήρεις µε ποδοβαλβίδα, µε βαλβίδα έγχυσης, µε αυτόµατο διακόπτη στάθµης, µε κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις 6*4mm(από TEFLON ή PVDF),διαθέτει πρόσθετη εσωτερική ασφάλεια βραδείας τήξεως και ηλεκτρονικό κύκλωµα προστασίας. -∆οχεία αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου θα χρησιµοποιηθεί 1 δοχείο πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 500λτ (οι δοσοµετρικές αντλίες θα µπορούν να αντλήσουν κατευθείαν από τα κάνιστρα διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου αν χρειαστεί) Προωθητικό αέριο (πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης) : το προωθητικό αέριο µπορεί να είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή άζωτο (Ν2), µε πίεση 13.5 bar (+/- 1 bar). 107 Πυροσβεστικό υλικό : Για τους πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, η περιεχόµενη σκόνη θα είναι κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας A,B,C,E (monoammonium phosphate > 40%) και θα διαθέτει πιστοποιητικό δοκιµής (εφόσον αυτό ζητηθεί), σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 615/94. Επίσης, η σκόνη δεν θα πρέπει να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Τέλος, η κατασκευή, η σήµανση και η λειτουργία των φορητών πυροσβεστήρων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές : ΕΝ3-1/96, ΕΝ3-2/96, ΕΝ3-3/94, ΕΝ3-4/96 και ΕΝ3-5/96. Ο επανέλεγχος - αναγόµωση των φορητών πυροσβεστήρων θα πραγµατοποιείται κάθε έτος, σε αναγνωρισµένα για τον σκοπό αυτό Κέντρα Επανελέγχου. • Αποθήκευση χηµικών Η αποθήκευση χηµικών και καυσίµων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά τα δοχεία των χηµικών πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασµένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν διαρροή χηµικού να µην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε το 110% του ενεργού όγκου του µεγαλύτερου δοχείου. Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση µόνιµης ή φορητής αντλίας για την διάθεση των στραγγισµάτων σε ασφαλή χώρο. ∆οχεία των χηµικών που µπορεί να σχηµατίσουν επικίνδυνα µίγµατα µεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χηµικών, δεν πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη. Στα εργαστήρια, τα µηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη µικρής ποσότητας καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χηµικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα κατασκευασµένο ερµάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει µόνο του. Στην Μονάδα, θα εγκατασταθεί δοχείο συνολικού όγκου 1000lt, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης της δοσµετρικής αντλίας, και θα τοποθετηθεί εντός λεκάνης ενεργού όγκου1100lt. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Μιχαηλίδης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός Τζαγάκης Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Προϊσταµενος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Χαλκιαδάκης Σταύρος Πολιτικός Μηχανικός Κυριακοπούλου Ευτυχία Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 108