ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546 36, Τ: 2310 240002, Τ+F: 2310 281567, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση του έργου «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 για το ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 και αναλυτικά για: το ΤΜΗΜΑ_Α_ ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 που έχει προϋπολογισμό δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ειδικότερο ενδιαφέρον σε: Μεταφορά έργων του HERMANN PITZ από και προς Μόναχο και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του PIERRE LABAT από Θεσσαλονίκη προς Bordeaux και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Μεταφορά έργων του JAMES LANE από Αθήνα και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ από Μαδρίτη και κατασκευή ξυλοκιβωτίου το ΤΜΗΜΑ_Β_ ΥΠ_13_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 έχει προϋπολογισμό δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ειδικότερο ενδιαφέρον σε: Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του HERMANN PITZ. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του Νίκου Ναυρίδη που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του JAMES LANE Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες ή αλλοδαποί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται μέχρι τις 19.12.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, στη γραμματεία του Μ.Μ.Σ.Τ. στην παραπάνω διεύθυνση, υποχρεωτικά διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή η υποβολή τμηματικών προσφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω ή συνολικά. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική προσφορά) από την επιτροπή θα γίνουν την ίδια μέρα, 19.12.2014 και ώρα 14.00 και ώρα 14.00 κατά την οποία καλούνται να παρευρίσκονται οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιριών ή φυσικών προσώπων που θα έχουν υποβάλλει προσφορά. Οι προσφέροντες δεσμεύονται από την προσφορά του για τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες. Τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το Τεύχος της Προκήρυξης μπορούν να παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Μ.Μ.Σ.Τ. ή από την ιστοσελίδα του Μ.Μ.Σ.Τ. στις Ανακοινώσεις http://www.mmca.org.gr Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου και η κ. Θούλη Μισιρλόγλου. Η Πρόεδρος ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΕΓΝΑΤΙΑ 154 (ΔΕΘ – HELEXPO) Ταχ. Κώδικας : 546 36 Πληροφορίες : κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου Τηλέφωνο : 2310 240002 & 2310 281567 Τ+ F : 2310 281567 E-mail : maria@mmca.org.gr Θεσσαλονίκη 14.11.2014 Αριθμ. Πρωτ. 14640 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 60 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07 / 2014 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημέρα 19.12.2014 και Ώρα 14:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 154, ΔΕΘ – HELEXPO, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: έως και Ημέρα 19.12.2014 και Ώρα 13:00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_ 2014 Τμήμα Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 Μεταφορά έργων του HERMANN PITZ από και προς Μόναχο και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του PIERRE LABAT από Θεσσαλονίκη προς Bordeaux και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Μεταφορά έργων του JAMES LANE από Αθήνα και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ από Μαδρίτη Σελίδα 1 από 39 ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του HERMANN PITZ. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του Νίκου Ναυρίδη που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του JAMES LANE Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ως ακολούθως HERMANN PITZ Θα παραληφθεί από c/o Menath Stahlhandel [http://www.menath.de/startmi nfo.htm] Benzstraße 11 82178 Puchheim (εμπορική ζώνη στην περιφέρεια του Μονάχου. Η μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να τηλεφωνήσει ή να στείλει e-mail για ραντεβού στο στούντιο του καλλιτέχνη λίγες μέρες πριν την παραλαβή του ξυλοκιβωτίου. Τ. +49 171 280 23 37 Αν η παραλαβή πρέπει να γίνει εν απουσία του καλλιτέχνη, η συνεννόηση θα γίνει με τον Christian Menath, Δε-Πέ 07:30 12:00 & 13:00 - 17:00, Πα: 07:30 - 13:30) Ένα ξυλοκιβώτιο διαστάσεων 40 x 110 x 100 εκ., που θα περιέχει: 1 2 3 4 ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Σε εκατοστά ΑΞΙΑ ΑΦΙΞΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ Zwei Schiffe, 1979, c-print/ acrylic glass Zwei Schiffe , 1979, c-print/ acrylic glass Kamera, 1980 c-print/ acrylic glass Efeu, 1984 60x80 cm € 2.200,00 (Ex 1/2) Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 60x80 cm € 2.200,00 (Ex 2/2) Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 80 x 65 cm € 3.000,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 70 x 86 € Μόναχο 01- Μόναχο έως Σελίδα 2 από 39 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cibaprint on Aluminium Frank, Renate … 1986 Ciba print montage Pitz vu par Kleinefenn, 1990 c-print/ acrylic glass KS dock 9, 1992 Instant photo montage NSP, 1996 c-print/ acrylic glass Kammerstudie 1, 1997 Two c prints collage Kammerstudie 2, 1997 Two c prints collage Selecao de lampadas, 2000 c-print/ acrylic glass Spiegelspiegelbild er, 2001 c-print/ acrylic glass Spiegelspiegelbild er, 2001 c-print/ Plexiglas Garten, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g, Glass Bridge, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g, Hands up, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g Marmor, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g Rotes Ohr, 2010 Hahnemühle Photo Rag 305 g Tessaloniki school, 2014 cm 4.000,00 10.02.2015 10.04.2015 40 x 80 cm € 3.500,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 65 x 55 cm € 3.500,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 20 x 75 cm € 3.000,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 60 x72 cm € 2.000,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015ο 38 x 70 cm € 2.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015ο 38 x 70 cm € 2.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 54x84 cm € 2.200,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 50x93 cm (Ex. ½) € 3.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 50x93 cm (Ex. 2/2) € 3.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 78 x 55 cm € 2.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 78 x 55 cm € 2.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 78 x 55 cm € 2.800,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 78 x 55 cm, Rahmen, Unikat 78 x 55 cm, Rahmen, Unikat 65 x 50 cm € 2.500,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 € 2.500,00 Μόναχο 0110.02.2015 Μόναχο έως 10.04.2015 € 22.500,00 Μόναχο 0110.02.2015ο Μόναχο έως 10.04.2015 Σελίδα 3 από 39 PIERRE LABAT Θα παραληφθεί από το Bordeaux. Η διεύθυνση που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ξυλοκιβώτιο 1,0x1,0x1,5 μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ δωρεά της οικογένειας Θα παραληφθεί από την οικογένεια του καλλιτέχνη, Denise και Λεωνίδας Περδικίδης, από τη Μαδρίτη. Η διεύθυνση που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. JAMES LANE Αλόπης 58, Πετράλωνα, 11853 T.: 6934528144 JAMES LANE Σολωμού 10, Κηφισιά, 14561 T.: 210 8012965 & 6972201036 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 45 drawings ink/ pencil/ acquarelle on Lana 200g paper/ Gerstecker 225 g , each 5 prints framed (pictures would be 50 x 70 cm, so the frames could be around each 55x75x3cm) 55x75x3 cm 5x € 2.000,00 = € 10.000,00 Θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη Bordeaux έως 10.04.2015 ΑΧΑΙΟΣ Ι, 1962, Μεικτή τεχνική σε μουσαμά 102x122 cm 20.000,00 € Μαδρίτη Το έργο θα παραμείνει στο ΜΜΣΤ καθόσον αποτελεί δωρεά της οικογένειας προς το μουσείο. A-leithia, εκτύπωση σε Dibond (αλουμίνιο) χωρίς κορνίζα Mnemosyne, εκτύπωση σε Dibond (αλουμίνιο) χωρίς κορνίζα Σχέδια σε χαρτί 113x120 cm 7.000,00€ Αθήνα Το έργο θα παραμείνει στο ΜΜΣΤ ως δωρεά του καλλιτέχνη 100x100 cm 7.000,00€ Αθήνα Το έργο θα παραμείνει στο ΜΜΣΤ ως δωρεά του καλλιτέχνη Μέγεθος Α4 τμχ 100 5.000,00€ Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Πρόσκληση προς υποβολή προσφορών σε ευρώ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Τμήμα ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 Σύνολο Χρονική διάρκεια του Έργου Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 13.000,00€ 15.990,00€ 2.000,00€ Με εκτιμώμενο ΦΠΑ 2.460,00€ 15.000,00€ 18.450,00€ Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 6 μήνες ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Σελίδα 4 από 39 Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τις διατάξεις του Ν. 39/1939 Περί Κληροδοτημάτων, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, Τις διατάξεις του N. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 για τη «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α’ 173/2010), Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά στις περιπτώσεις όπου αυτό ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη» Τις διατάξεις του Ν. 118/2007, άρθρο 15 σχετικά με τις Διοικητικές Προσφυγές, Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Κανονισμού (ΕΕ) 4ε αριθμό 1251/2011 «Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». Το Ν. 2121/93, «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) Το Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997) «Θεσμοί, Μέτρα και Δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 2 «Εικαστική πολιτική, Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης» αυτού, Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002), «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Την με αριθμό 7893/08.11.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρίας Λιονή προς ένταξη της πράξης «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 Την με αριθμό 7003/25.11.2010 Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/8 Την έγκριση του σχεδίου του Τεύχους Δημοπράτησης από ΕΔΑ όπως καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης θετικής αξιολόγησης 8867/29.10.2014 την με αριθμό 2.2 απόφαση της 167/20.08.2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το «ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2013» με κριτήριο αξιολόγησης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» προϋπολογισμού δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014» για την πράξη Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014 προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σελίδα 5 από 39 1. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 2. Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο ανάδοχος και που αφορούν στην υποβολή των προσφορών 3. Στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 4. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14341/05.06.2014 πρακτικό και έχει επικυρωθεί από τη με αριθμ. 166/10.06.2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ και που θα βασίζεται αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 19.12.2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ – HELEXPO), 546 36 Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Πρωτοκόλλου του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ – HELEXPO), 546 36 Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το μουσείο ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19.12.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του ΜΜΣΤ από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Η διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε προς δημοσίευση: Στο Τεύχος Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 4.11.2014 με αριθμό KΑ.Δ:157983 ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ Α.Π.:14639 Στον ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, και στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 18.11.2014 Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.mmca.org.gr/ στις 14.11.2014 Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.facebook.com/pages/MmcaThessaloniki/188113117944005 στις 14.11.2014 Με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ Δρ. Αρχιτέκτων, ομ. Καθηγήτρια Σελίδα 6 από 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INSPIRE 2014 EFFECTIVE SPACES / ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης “Inspire”, στην τρίτη του διοργάνωση, επικεντρώνει το ενδιαφέρον στους Ενεργούς Χώρους / EFFECTIVE SPACES: μέσα από ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και πρακτικές, διερευνά την εντατική παρουσία στο χώρο. Ο Pierre Labat (FR), ο Νίκος Ναυρίδης (GR) και ο Hermann Pitz (DE) είναι οι φετινοί προσκεκλημένοι, που θα εμψυχώσουν το διευρυμένο εργαστήριο του Inspire και θα καθοδηγήσουν την παραγωγική διαδικασία του. Μέσα από το σχέδιο και το κολλάζ, τη βιντεοεγκατάσταση και την αναφορά στο θέατρο, την αρχιτεκτονική και την παρέμβαση στο χώρο, οι τρεις καλλιτέχνες θα αναδείξουν διαφορετικές εκδοχές της συνθήκης της ενεργούς παρουσίας στο χώρο. Η αναπνοή, η σιωπή, η προοπτική και η οπτική, η ιστορία των τεχνών, η πλαισίωση της κίνησης με διαφορετικούς τρόπος γίνονται εργαλεία της ανάδειξης και ανακαλούν διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στα έργα, τους καλλιτέχνες, τους θεατές, τα γεγονότα και το χρόνο. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν καλλιτεχνικά εργαστήρια, παρουσιάσεις των τριών καλλιτεχνών, στρογγυλή τράπεζα/ημερίδα, έκθεση έργων των προσκεκλημένων καλλιτεχνών και έκθεση των προϊόντων των εργαστηρίων. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 08-13.01.2015 και 21-26.02.2015. Οι εκθέσεις τόσο των προϊόντων των εργαστηρίων όσο και των έργων των τριών καλλιτεχνών θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά. Ο Pierre Labat (1977) σπούδασε καλές τέχνες στο Quimper και στο Στρασβούργο. Έχει παρουσιάσει έργα του σε περισσότερες από δέκα ατομικές εκθέσεις, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις και έχει πραγματοποιήσει προγράμματα residencies . Με συνήθως λιτά, μινιμαλιστικού τύπου γλυπτά και εγκαταστάσεις, επικεντρώνει τη δουλειά του στην ενεργοποίηση πολλαπλών αντιλήψεων του χώρου ως τόπο προβολής και πλαισίωσης της κίνησης, αλλά και ως πεδίο πρόκλησης ψευδαισθητικών εντυπώσεων. Ο Νίκος Ναυρίδης (1958) σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 2008 διδάσκει εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις . Στο έργο του έχει διερευνήσει πολλαπλώς την αναπνοή και την εκπνοή, το κενό και το γεμάτο, τα οποία έχει οπτικοποιήσει μέσα από την χρήση εγκαταστάσεων, βίντεο, φωτογραφίας και σχεδίου σε πολυεπίπεδες προσεγγίσεις. Ο Hermann Pitz (1956) σπούδασε ζωγραφική στο Βερολίνο. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του (1980) υπήρξε συνιδρυτής του Büro Berlin, ενός αυτοδιαχειριστικού χώρου για την προώθηση της σύγχρονης τέχνης. Από το 2002 διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής και σύμβουλος σε πολυάριθμα ιδρύματα τέχνης. Η συνεχής δημιουργικότητα, που συχνά τέμνει τα διάφορα καλλιτεχνικά είδη και μέσα, η έννοια του σχεδιασμού και της οργάνωσης είναι στον πυρήνα των αναζητήσεών του. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η σύναψη συνεργασίας του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό την εκτέλεση της δράσης ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, με κωδικό MIS 299688, με εκτίμηση προϋπολογισμού δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες: Σελίδα 7 από 39 ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_ 2014 Τμήμα ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 Αντικείμενο Μεταφορά έργων του HERMANN PITZ από και προς Μόναχο και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του PIERRE LABAT από Θεσσαλονίκη προς Bordeaux και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Μεταφορά έργων του JAMES LANE από Αθήνα και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ από Μαδρίτη και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του HERMANN PITZ. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του Νίκου Ναυρίδη που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του JAMES LANE Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Για το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών, απαιτείται η συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν και θα διεκπεραιώσουν τις παραπάνω εργασίες, με υπευθυνότητα και γνώση του αντικειμένου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Περιγραφή της Δράσης Τα έργα που θα μεταφερθούν στους χώρους του μουσείου αφορούν την κεντρική έκθεση του φεστιβάλ Ιnspire, που διοργανώνει το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα έργα πρέπει επίσης να ασφαλιστούν τόσο για τη μεταφορά τους από τα σημεία παραλαβής τους μέχρι το μουσείο όσο και για την παραμονή τους στους εκθεσιακούς χώρους. Τα έργα είναι αναγκαίο να παραδοθούν στο Μουσείο περίπου μέχρι έως την 10.02.2015 και να ετοιμαστούν προς επιστροφή στους ιδιοκτήτες τους από την 29.03.2015, ημερομηνία λήξης της έκθεσης στην οποία παρουσιάζονται. Η ασφάλισή τους θα πρέπει να ξεκινήσει από την ημέρα παραλαβής τους έως και την ημερομηνία παράδοσής τους, που δεν μπορεί να αποκλίνει πολύ από την ημερομηνία λήξης της έκθεσης. Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες: Αντικείμενο του έργου: 1. Συντονισμός της παραλαβής και παράδοσης των έργων από και προς τους ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες και κατά τις ευρωπαϊκές μουσειακές πρακτικές. 2. Μεταφορά των έργων από τα σημεία παραλαβής τους ως τους εκθεσιακούς χώρους στη Θεσσαλονίκη που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα. Σελίδα 8 από 39 3. 4. 5. 6. Διενέργεια συσκευασίας και αποσυσκευασίας των έργων, απομάκρυνση των συσκευασιών (μαλακών ή κιβωτίων) και φύλαξή τους σε αποθήκη του Αναδόχου για την ανασυσκευασία των έργων μετά τη λήξη της έκθεσης. Διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους με όρους που θα οριστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και σύμφωνα με τις ανάγκες των υπό συλλογή και μεταφορά έργων. Ασφάλιση των έργων υπό μεταφορά και κατά την παραμονή τους στους εκθεσιακούς χώρους, κατά παντός κινδύνου. Διενέργεια όλων των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων για τη μεταφορά των έργων. Ασφάλιση έργων μικρής έως αμελητέας ασφαλιστικής αξίας (θα δοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα) που ενδέχεται να παραχθούν επί τόπου στο Μουσείο. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Συνοπτικός πίνακας παραδοτέων Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Περιγραφή Γενικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ Α ΥΠ_13_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ_2014 1 Παροχή υπηρεσιών συσκευασίας έργων υπό μεταφορά (όπως περιλαμβάνονται σε κατάλογο που προηγήθηκε) από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. Συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή ξυλοκιβωτίων για τα έργα του HERMANN PITZ, του PIERRE LABAT, του JAMES LANE και του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ. 2 Διενέργεια όλων των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (αν υπάρχουν) για τη μεταφορά των έργων των HERMANN PITZ, PIERRE LABAT και του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ. 3 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των έργων 4 Παροχή υπηρεσιών αποσυσκευασίας έργων υπό μεταφορά από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, απομάκρυνση των συσκευασιών (μαλακών ή κιβωτίων) και φύλαξή τους σε αποθήκη του Αναδόχου για την ανασυσκευασία των έργων μετά τη λήξη της έκθεσης 5 Ορισμός εξειδικευμένων φορτηγών μεταφοράς έργων τέχνης, εξοπλισμένων με σύγχρονα συστήματα απορρόφησης κραδασμών και λοιπές τεχνικές προδιαγραφές που διασφαλίζουν το σύνολο του έργου. 6 Εποπτεία όλων των εμπλεκομένων (συνεργατών, ασφαλιστών, δανειστών, δανειζόμενων έργων τέχνης κλπ) για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα της Δράσης με σκοπό την εξασφάλιση της άρτιας και επιτυχούς ολοκλήρωσής της. Σελίδα 9 από 39 7 Τεκμηρίωση ετοιμότητας υλοποίησης ΤΜΗΜΑ Β ΥΠ_13_2_ΑΣΦΑΛΙΣΗ_2014 1 Κατάρτιση ασφαλιστήριου συμβολαίου όλων των έργων προς μεταφορά και κατά την παραμονή στο μουσείο (όπως περιλαμβάνονται σε κατάλογο που προηγήθηκε), κατά παντός κινδύνου για όλες τις μεταφορές που θα χρειαστούν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού τομέα. 2. Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με σχετικούς με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού τομείς, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. 3. 4. Οι Προσφορές υποβάλλονται για ολόκληρο το έργο, δηλαδή και για τα δύο τμήματά του. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, για την ίδια κατηγορία ενέργειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από την αξιολόγηση της ίδιας κατηγορίας ενέργειας και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. 5. Επιτρέπεται στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία στην υλοποίηση έργων με αντίστοιχες προδιαγραφές και ειδικότερα σε παροχή-προμήθεια αντίστοιχων υπηρεσιών και υλικών. 2. Η εμπειρία του να είναι ανάλογη με το αντικείμενο του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος Σελίδα 10 από 39 3. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να είναι κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον ίσος με τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου 4. Να ορίσει Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα απασχοληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ετήσιας Δράσης (από την υπογραφή της σύμβασης έως και την οριστική παραλαβή του έργου), ο οποίος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχη υποστήριξη εκθέσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο Υπεύθυνος του Έργου θα μεριμνήσει για την άρτια προετοιμασία του υπό ανάθεση έργου και θα επικοινωνεί με τους υπεύθυνους του μουσείου και τους επιμελητές της Δράσης με σκοπό τον έγκαιρο και αποτελεσματικό προγραμματισμό των διαφόρων τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών του έργου, για τις οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. Β.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Από το Διαγωνισμό αποκλείονται: 1. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 1.1 α) υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των νόμιμων εκπροσώπων των προσφερόντων, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, στ) για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης, 1.2 ένας προσφέρων ή -σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: α) έχει λυθεί, βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) έχει αρχίσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, θέσης σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, δ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, Σελίδα 11 από 39 2. Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ο Προσφέρων ο οποίος: α) δεν θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη, β) απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του Ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, γ) συνιστά είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του Υποψηφίου των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και της παρούσης. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία του Διαγωνισμού, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. για Φακέλους Προσφοράς κλπ. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν. Οι ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την αίτηση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και τα λοιπά ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Β3. – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες –και σε περίπτωση ενώσεων ή συμπράξεων, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας- υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων: 1. Αίτηση συμμετοχής: Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τη μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά, καθώς και η κατηγορία ενέργειας για την οποία υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/σύμπραξη ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου τυχόν αντικλήτου. Επίσης, στην αίτηση αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς [τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής προσφορών]. 2. Έγκριση συμμετοχής & ορισμός νομίμου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο Διαγωνισμό. Σελίδα 12 από 39 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης προσκομίζονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: i. την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, iii. το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης στην εκτέλεση του Έργου, ανά κατηγορία ενέργειας iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το Διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το Διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το Διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης, vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών) ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου, viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, i. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της Σύμβασης. 3. Σύσταση νομικού προσώπου: Στην περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα σχετικών εγγράφων για τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. Επίσης, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου προσκομίζονται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ), και οι σχετικές μεταβολές. 4. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογιζόμενης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, καθώς και όσες άλλες Εγγυητικές Επιστολές αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Σελίδα 13 από 39 Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Τμήμα ΤΜΗΜΑ_Α_ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 ΤΜΗΜΑ_Β_ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 Σύνολο Εγγυητική επιστολή 2% της προϋπολογιζόμενης τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 13.000,00€ 260,00€ 2.000,00€ 40,00€ 15.000,00€ 300,00€ Προσφορά χωρίς την εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε όλες τις περιπτώσεις η εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή συμμετοχής), που θα πρέπει να περιέχεται στην προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: α. Την ημερομηνία έκδοσης β. Τον εκδότη γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται και στην παρούσα προκήρυξη δ. Τον αριθμό της εγγύησης ε. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προσφέροντος, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ. Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης η. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών. θ. Τον τίτλο της σχετικής πρόσκλησης την οποία αφορά, ήτοι «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΥΠ_13_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2014» Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα του Κεφαλαίου Ε της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατά το άρθρο 6 της παρούσας ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αφορά η παραπάνω δήλωση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Επίσης αν αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16.2., ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 14 από 39 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της ισχύος της προσφοράς. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς Υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. Ο Υποψήφιος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση και εφόσον απαιτείται και του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι υποχρεωμένος να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), η οποία, επί ποινή αποκλεισμού θα φέρει ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: α) τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, και η κατηγορία ενέργειας, όπου συμμετέχουν, β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας, γ) ότι η υποβαλλόμενη προσφορά αφορά το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού, ε) ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά για το ίδια κατηγορία ενέργειας στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, στ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα ζ) ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, ι) δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του/των νομίμου/νόμιμων εκπροσώπου/εκπροσώπων του προσφέροντα (διαχειριστών, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), καθώς και των νομίμων εκπροσώπων των λοιπών νομικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων), για: 1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, 5) για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης, ιι) ο προσφέρων 1) δεν έχει λυθεί, δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε Σελίδα 15 από 39 ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 2) δεν έχει αρχίσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, θέσης σε εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 3) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 4) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 5) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, εφόσον απαιτείται. η) ότι θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ενότητας Β,4 της προκήρυξης και θ) και ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 6. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που ορίζονται ανωτέρω, καταθέτοντας τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισμού: Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική του δομή, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόμο στην έκδοση Ισολογισμών, απαιτείται Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. Πίνακα με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΠΑΡΟΥΣΑ Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ Συγκεντρωτικό Πίνακα καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/ Α Όνοματεπώνυμο μέλους Σχέση εργασίας Ανάδοχο με Ύπαρξη δήλωσης συνεργασίας (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) Θέση στην ομάδα έργου Αρμοδιότητες / καθήκοντα Απασχόληση στο έργο σε ανθρωπομήνες Αναφορά του τμήματος του προσφερόμενου έργου που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, (με σαφή αναφορά των υπεργολάβων που θα αναλάβουν το αντίστοιχο τμήμα, με κατάθεση σχετικών δηλώσεων συνεργασίας.) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του υποψήφιου για το υπό ανάθεση έργο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Σελίδα 16 από 39 Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας εταιρειών, επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το ΜΜΣΤ έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων. Β4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 1.1. Φυσικά Πρόσωπα : (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από τη κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (ενότητα 2.3.6.ζ.ι.). (2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από τη κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εάν το προσωπικό που απασχολείται στον Υποψήφιο ανήκει σε παραπάνω του ενός ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από όλους τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα κοινοποίησης της ως άνω πρόσκλησης. 1.2. Νομικά Πρόσωπα: Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα εξής έγγραφα: (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στα σημεία Β.5.1.1. (2) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τροποποίηση καταστατικού). Σελίδα 17 από 39 (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν λυθεί και δεν τελούν υπό κοινή ή/και ειδική εκκαθάριση, ή δεν τελούν σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης λύσης της εταιρίας ή θέσης σε κοινή εκκαθάριση, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), καθώς και τους νομίμους εκπροσώπους των λοιπών νομικών προσώπων, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του σημείου 1.1. της παρούσας. 1.3. Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο προσφέρων πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Η μη υποβολή καθώς και η μη προσήκουσα υποβολή κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 1.4. Συμπράξεις ή Ενώσεις Εταιρειών 1. Οι συμπράξεις ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των σημείων 1.1. και 1.2. του παρόντος άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 2. Οι συμπράξεις ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην ένωση – σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην υλοποίηση του έργου. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης – σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 1.5. 1. Εξαιρέσεις Αν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως ακολούθως: με ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Β5. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, συνολικά, για όλες τις κατηγορίες ενεργειών, καθώς ο φάκελος των δικαιολογητικών αυτών θα είναι ενιαίος για όλες τις προσφορές, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. (β) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (εφεξής ΕΔΔΑΠ) μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις Σελίδα 18 από 39 αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων. Β.6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (α). ΤΙΜΗΜΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται και δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή αναλυτικά για: ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 με προϋπολογισμό δεκατρείς χιλιάδες ευρώ (13.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 με προϋπολογισμό δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. αντίστοιχα. Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα ποσά ή τα συνολικά, απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά τη σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του Υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του «Έργου». Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του «Έργου». Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Οι όροι της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθούν μόνον εφόσον δεν αλλοιώνεται το προκηρυσσόμενο αντικείμενο και κατόπιν της προέγκρισης της ΕΔΑ. Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και σύμφωνα με το παράδειγμα που παρατίθεται: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Σελίδα 19 από 39 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και αποσυσκευασίας έργων υπό μεταφορά προς και από το ΜΜΣΤ (όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προηγήθηκε) από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. Διενέργεια όλων των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων για τη μεταφορά των έργων των HERMANN PITZ, PIERRE LABAT και του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των έργων. Κατάρτιση ασφαλιστήριου συμβολαίου όλων των έργων προς μεταφορά (όπως περιλαμβάνονται σε κατάλογο που προηγήθηκε), κατά παντός κινδύνου για όλες τις μεταφορές που θα χρειαστούν. Κατάρτιση ασφαλιστήριου συμβολαίου όλων των έργων προς παραμονή στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου (όπως περιλαμβάνονται σε κατάλογο που προηγήθηκε), κατά παντός κινδύνου. ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (με ΦΠΑ) (β) ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για χρόνο τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών. (γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, (ΔΕΘ – HELEXPO), Τ. 2310 240002 και 2310 281567, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, Τρίτη έως Παρασκευή, 9.00 – 16.30 και έως τις 19.12.2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, καταληκτική ημέρα του Διαγωνισμού. Αρμόδια για το σκοπό αυτό η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου και η κ. Θούλη Μισιρλόγλου. Η κατάθεση μπορεί να γίνει : Σελίδα 20 από 39 1. Με απευθείας παράδοση 2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή 3. Μέσω κούριερ Στις περιπτώσεις 2 και 3 το ΜΜΣΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή των προσφορών. (δ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 1. Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α, της παρούσας Προκήρυξης σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο. Στο ένα από τα δύο παραπάνω και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 2. Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 22 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Προκήρυξης. Στο ένα από τα δύο παραπάνω και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 3. Υποφάκελος, που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 23, του Κεφαλαίου Β της παρούσας Προκήρυξης. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Η αρίθμηση πρέπει να είναι αυτοτελής για κάθε Υποφάκελο (Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς). Ο Φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει με ευκρίνεια τα παρακάτω: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014» «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19.12.2014, ΩΡΑ 13.00 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» (ε). ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔΔΑΠ) την καταληκτική ημερομηνία (19.12.2014) και ώρα 14.00, την ημέρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Εγνατία 154 (ΔΕΘ – HELEXPO), Τ.Κ. 54636, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Σελίδα 21 από 39 Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική προσφορά) θα γίνει από την ΕΔΔΑΠ στις 19.12.2014 και Ώρα 14:00 κατά την οποία θα διενεργηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Ο έλεγχος της οικονομικής προσφοράς θα διενεργηθεί κατά την 19.12.2014 και ώρα 13.00. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. (στ) Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας την κατά τα παρακάτω εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά τον νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει. Η Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής έργου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των στοιχείων ή χαρακτηριστικών ή της πολυπλοκότητας του έργου που πρόκειται να αναλάβει στην περίπτωση που του ανατεθεί και συμφωνεί με την ανάληψη των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Επίσης, σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά οιαδήποτε υποκατάσταση στη σύμβαση του αναδόχου που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του ΜΜΣΤ. Σελίδα 22 από 39 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. Α. Τεχνική αξιολόγηση Α/Α 1 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πληρότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη (από τεχνική περιγραφή) Ετοιμότητα υλοποίησης (από τεχνική περιγραφή) (100% ) 50% 50% Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα απαιτούμενα προσόντα. Η τελική βαθμολογία κάθε κριτηρίου και της προσφοράς (Τi) είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του. Β. Οικονομική αξιολόγηση Το συγκριτικό κόστος Οi κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος, το οποίο ορίζει ο προσφέρων στην οικονομική του προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογιστεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Ο) ως εξής: Οi = (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα) Χ 100 όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας βαθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Ο = 100. Εφ΄ όσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό κάθε τμήματος του Έργου, καταγράφεται από την Επιτροπή η τιμή της συνολικής οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος. Το κριτήριο αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. Γ. Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: Λi = 0,80 * ( Ti /Tmax ) + 0,20 * (Omin/Oi). όπου: Tmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά Ti η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i Omin το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Oi το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ η οποία και θεωρείται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με τον μεγαλύτερο βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Τεχνική Προσφορά ο ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά στα ανωτέρω κριτήρια. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σελίδα 23 από 39 Σημειώνεται ότι η ΕΔΔΑΠ έχει το δικαίωμα να αναζητήσει κάθε διευκρίνιση που κρίνει απαραίτητη στη σύνθεση των προσφορών που κατατίθενται στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Διοικητικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Κάθε προσφέρων που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ. 2. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προιεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 3. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή [Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), 546 36 Θεσσαλονίκη] 4. Οι προσφυγές εξετάζονται από 3μελή Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών που θα συγκροτηθεί με σχετική απόφαση από την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφωε σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. 6. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. Σελίδα 24 από 39 ΣΥΜΒΑΣΗ_ ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 Σελίδα 25 από 39 ΣΥΜΒΑΣΗ για το Έργο: ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 60 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Συμβατικού Συνολικού Τιμήματος για ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 ……… χιλιάδες ευρώ (………..,00€) πλέον Φ.Π.Α. ή συνολικά …………… χιλιάδες ευρώ (…………,00€) ή αναλυτικά: ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014: …………… χιλιάδες ευρώ (………….,00€) πλέον Φ.Π.Α. ή συνολικά …………….. χιλιάδες ευρώ (………….,00€) ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014: ……………… χιλιάδες ευρώ (…………….,00€) πλέον Φ.Π.Α. ή συνολικά …………. χιλιάδες ευρώ (……………,00€) Σελίδα 26 από 39 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1– Ορολογία ................................................................................................................................ 26 Άρθρο 2– Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ................................................................................... 27 Άρθρο 3 – Τμήματα, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου ................................................... 29 Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης ..................................................................... 29 Άρθρο 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου ................................................................................ 29 Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις .................................................................................................. 30 Άρθρο 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής ................................................................................................. 31 Άρθρο 8 -Υποχρεώσεις Αναδόχου .......................................................................................................... 32 Άρθρο 9- Αποζημίωση για Ζημίες .......................................................................................................... 32 Άρθρο 10-Υπεργολαβίες ......................................................................................................................... 32 Άρθρο 11- Εμπιστευτικότητα Αναδόχου ................................................................................................ 33 Άρθρο 12- Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις - Κυριότητα ....................................... 33 Άρθρο 13- Εκτέλεση της Σύμβασης ........................................................................................................ 34 Άρθρο 14- Λοιπές Διατάξεις ................................................................................................................... 34 Άρθρο 15- Συνοπτική περιγραφή του έργου ......................................................................................... 35 Άρθρο 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία ......................................................................................... 36 Σελίδα 27 από 39 ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …………../2014, ημέρα …………, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός μεν το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 (ΔΕΘ – HELEXPO), τ.κ. 546 36, με Α.Φ.Μ.: 090180250 ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης νομίμως εκπροσωπούμενο από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Ξανθίππη Σκαρπιά – Χόιπελ, εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και και αφετέρου η εταιρεία «……………………………..» με Α.Φ.Μ.: ……………….. & Δ.Ο.Υ. ………………….., με διεύθυνση ………………………….., Τ.Κ. …………………….., Τ.: ……………………, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ…………………. και που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος». λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: Του ΦΕΚ 469/1994 σχετικά με την έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τις διατάξεις του Ν. 39/1939 Περί Κληροδοτημάτων, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, Τις διατάξεις του N. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 για τη «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α’ 173/2010), Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά στις περιπτώσεις όπου αυτό ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη» Τις διατάξεις του Ν. 118/2007, άρθρο 15 σχετικά με τις Διοικητικές Προσφυγές, Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Κανονισμού (ΕΕ) 4ε αριθμό 1251/2011 «Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». Το Ν. 2121/93, «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) Το Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997) «Θεσμοί, Μέτρα και Δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 2 «Εικαστική πολιτική, Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης» αυτού, Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) για τη σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σελίδα 28 από 39 Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002), «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Την με αριθμό 7893/08.11.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρίας Λιονή προς ένταξη της πράξης «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 Την με αριθμό 7003/25.11.2010 Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/8 Την έγκριση του σχεδίου του Τεύχους Δημοπράτησης από ΕΔΑ όπως καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης θετικής αξιολόγησης ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2014 την με αριθμό 2.2 απόφαση της 167/20.08.2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το «ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2013» με κριτήριο αξιολόγησης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» προϋπολογισμού δαπάνης δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. την απόφαση ΧΧ της με αριθμό ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ σχετικά με την κατακύρωση της ανάθεσης του έργου «ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2013» ύστερα από Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση του ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2013 με κριτήριο αξιολόγησης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» και με τελική δαπάνη ……………. χιλιάδες ………………… ευρώ (……………..,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την με αριθμό 2.2 απόφαση της 167/20.08.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ προκήρυξη («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την απόφαση ΧΧ της με αριθμό ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014» Άρθρο 1– Ορολογία Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΕΝ Επιτροπή Ενστάσεων ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Σελίδα 29 από 39 Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κανονισμός Προμηθειών Ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). Κύριος του Έργου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014» Σύμβαση Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. την παρούσα Σύμβαση, Συμβατικά τεύχη β. τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου γ. την Απόφαση ΧΧ της με αριθμό ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. για την Κατακύρωση του Έργου δ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τμηματική παραλαβή παραδοτέων Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου Άρθρο 2– Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ_2014, για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, με κωδικό MIS 299688, συνολικής δαπάνης ………….. χιλιάδες …………….. ευρώ (…………….€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος υλοποίησης της συνεργασίας χωρίζεται σε δύο Τμήματα και σε δύο Φάσεις ως ακολούθως ΥΠ_13_ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_ 2014 Τμήμα Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 Μεταφορά έργων του HERMANN PITZ από και προς Μόναχο και κατασκευή ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του PIERRE LABAT από Θεσσαλονίκη προς Bordeaux και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Μεταφορά έργων του JAMES LANE από Αθήνα και κατασκευή Σελίδα 30 από 39 ξυλοκιβωτίων Μεταφορά έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ από Μαδρίτη και κατασκευή ξυλοκιβωτίου Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του HERMANN PITZ. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT. Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του PIERRE LABAT που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του Νίκου Ναυρίδη που θα δημιουργηθούν in situ Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του JAMES LANE Ασφάλιση κατά τη μεταφορά και την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗ Ασφάλιση κατά την παραμονή στην έκθεση έργων του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 Με κατάλογο των έργων ως ακολούθως: HERMANN PITZ Θα παραληφθεί από c/o Menath Stahlhandel [http://www.menath.de/startminfo.htm] Benzstraße 11 82178 Puchheim (εμπορική ζώνη στην περιφέρεια του Μονάχου. Η μεταφορική εταιρεία θα πρέπει να τηλεφωνήσει ή να στείλει email για ραντεβού στο στούντιο του καλλιτέχνη λίγες μέρες πριν την παραλαβή του ξυλοκιβωτίου. Τ. +49 171 280 23 37 Αν η παραλαβή πρέπει να γίνει εν απουσία του καλλιτέχνη, η συνεννόηση θα γίνει με τον Christian Menath, Δε-Πέ 07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00, Πα: 07:30 - 13:30) Ένα ξυλοκιβώτιο διαστάσεων 40 x 110 x 100 εκ., που θα περιέχει: 1 2 3 4 5 6 ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Σε εκατοστά ΑΞΙΑ ΑΦΙΞΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ Zwei Schiffe, 1979, c-print/ acrylic glass Zwei Schiffe , 1979, c-print/ acrylic glass Kamera, 1980 c-print/ acrylic glass Efeu, 1984 Cibaprint on Aluminium Frank, Renate … 1986 Ciba print montage Pitz vu par 60x80 cm € 2.200,00 (Ex 1/2) € 2.200,00 (Ex 2/2) € 3.000,00 Μόναχο Μόναχο Μόναχο Μόναχο Μόναχο Μόναχο € 4.000,00 Μόναχο Μόναχο 40 x 80 cm € 3.500,00 Μόναχο Μόναχο 65 x 55 € 2.000,00 Μόναχο Μόναχο 60x80 cm 80 x 65 cm 70 x 86 cm Σελίδα 31 από 39 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PIERRE LABAT Θα παραληφθεί από το Bordeaux. Η διεύθυνση που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ξυλοκιβώτιο 1,0x1,0x1,5 μ. Kleinefenn, 1990 c-print/ acrylic glass KS dock 9, 1992 Instant photo montage NSP, 1996 c-print/ acrylic glass Kammerstudie 1, 1997 Two c prints collage Kammerstudie 2, 1997 Two c prints collage Selecao de lampadas, 2000 c-print/ acrylic glass Spiegelspiegelbilder, 2001 c-print/ acrylic glass Spiegelspiegelbilder, 2001 c-print/ Plexiglas Garten, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g, Glass Bridge, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g, Hands up, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g Marmor, 2010 c-print on Hahnemühle Photo Rag 305 g Rotes Ohr, 2010 Hahnemühle Photo Rag 305 g Tessaloniki school, 2014 45 drawings ink/ pencil/ acquarelle on Lana 200g paper/ Gerstecker 225 g , each 5 prints framed (pictures would be 50 x 70 cm, so the frames could be around each 55x75x3cm) cm 20 x 75 cm € 3.000,00 Μόναχο Μόναχο 60 x72 cm 38 x 70 cm € 2.000,00 Μόναχο Μόναχο € 2.800,00 Μόναχο Μόναχο 38 x 70 cm € 2.800,00 Μόναχο Μόναχο 54x84 cm € 2.200,00 Μόναχο Μόναχο 50x93 cm (Ex. ½) € 3.800,00 Μόναχο Μόναχο 50x93 cm (Ex. 2/2) € 3.800,00 Μόναχο Μόναχο 78 x 55 cm € 2.800,00 Μόναχο Μόναχο 78 x 55 cm € 2.800,00 Μόναχο Μόναχο 78 x 55 cm € 2.800,00 Μόναχο Μόναχο 78 x 55 cm, Rahmen, Unikat 78 x 55 cm, Rahmen, Unikat 65 x 50 cm € 2.500,00 Μόναχο Μόναχο € 2.500,00 Μόναχο Μόναχο € 22.500,00 Μόναχο Μόναχο 55x75x3 cm 5x € 2.000,00 = € 10.000,00 Θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη Bordeaux Σελίδα 32 από 39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ δωρεά της οικογένειας Θα παραληφθεί από την οικογένεια του καλλιτέχνη, Denise και Λεωνίδας Περδικίδης, από τη Μαδρίτη. Η διεύθυνση που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. ΑΧΑΙΟΣ Ι, 1962, Μεικτή τεχνική σε μουσαμά 102x122 cm 20.000,00€ Μαδρίτη JAMES LANE Αλόπης 58, Πετράλωνα, 11853 T.: 6934528144 A-leithia, εκτύπωση σε Dibond (αλουμίνιο) χωρίς κορνίζα 113x120 cm 7.000,00€ Αθήνα JAMES LANE Σολωμού 10, Κηφισιά, 14561 T.: 210 8012965 & 6972201036 Mnemosyne, εκτύπωση σε Dibond (αλουμίνιο) χωρίς κορνίζα 100x100 cm 7.000,00€ Αθήνα Το έργο θα παραμείνει στο ΜΜΣΤ καθόσον αποτελεί δωρεά της οικογένειας προς το μουσείο. Το έργο θα παραμείνει στο ΜΜΣΤ ως δωρεά του καλλιτέχνη Το έργο θα παραμείνει στο ΜΜΣΤ ως δωρεά του καλλιτέχνη Και προϋπολογισμό αναλυτικά ως ακολούθως: Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Τμήμα Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ_Α_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ_2014 …………….€ ……………..€ ΤΜΗΜΑ_Β_ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ_2014 ……………€ …………………..€ ……………….€ …………………€ Σύνολο Χρονική διάρκεια του Έργου Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 6 μήνες Άρθρο 3 – Τμήματα, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Διακήρυξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α καθώς και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης 1. 2. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε συμφωνία με τη διοίκηση του μουσείου. Άρθρο 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου συστήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει συγκροτηθεί με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14341/05.06.2014 πρακτικό και έχει επικυρωθεί από τη με αριθμ. 166/10.06.2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ. Σελίδα 33 από 39 Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Διαδικασία Παραλαβής Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα. Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας /αρτιότητας των παραδοτέων. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Άρθρο 6 - Εγγυητική καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τη με αριθμό …………........... εγγυητική επιστολή της …………………. (ονομασία Τράπεζας), ποσού ………………………………………..……………… (ολογράφως) (…………….€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι …………………… η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 που εκδόθηκε από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή Σελίδα 34 από 39 πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά τον νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΜΜΣΤ με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για την επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας σύμβασης. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Άρθρο 7 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σε συμφωνία με τον εργοδότη. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2‰ επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Επίσης το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, σύμφωνα με άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Άρθρο 8 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής Σελίδα 35 από 39 Η αμοιβή που θα καταβληθεί από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των …………… χιλιάδων ………………. ευρώ (…………..,00€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ………….. χιλιάδες ……………….. ευρώ (…………….€) ή συνολικά ………………. χιλιάδες …………………… ευρώ (……………..,00€). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν ενδεχόμενη αξίωσή του. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο εφάπαξ και θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου του έργου και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η αμοιβή υπόκειται σε κράτηση 0,10% πλέον χαρτόσημο (3,6%) στο καθαρό ποσό του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Στις τιμές, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. H αμοιβή υπόκειται σε κράτηση 0,10% πλέον χαρτόσημο (3,6%) στο καθαρό ποσό του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Αναθέτουσας Αρχής) ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 9 -Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. 2. 3. 4. 5. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΔΣ του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά Σελίδα 36 από 39 6. 7. που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη σχετική νομοθεσία. Άρθρο 10- Αποζημίωση για Ζημίες Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Άρθρο 11-Υπεργολαβίες Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Άρθρο 12- Εμπιστευτικότητα Αναδόχου Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ειδικότερα: 1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και να διασφαλίζει ότι οι συνεργάτες αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Σελίδα 37 από 39 5. ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. Άρθρο 13 - Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις - Κυριότητα Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του συνολικού έργου, μπορεί να προσαρμόσει την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Έργου, η διάρκεια της σύμβασης ενδέχεται να επεκταθεί με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλόμενων. Η εν λόγω επέκταση θα πραγματοποιηθεί χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επέκταση του φυσικού αντικειμένου του Αναδόχου, αλλά αφορά στις προδιαγεγραμμένες στην παρούσα Διακήρυξη εργασίες. Άρθρο 14- Εκτέλεση της Σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 118/2007 Άρθρο 15- Λοιπές Διατάξεις Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις. Σελίδα 38 από 39 Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.), το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως. Ο Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου, η υπ΄ αριθμ. Χ07/2014 διακήρυξη, η με αριθμό ΧΧ. της με αριθμό ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2014 Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α. η παρούσα Σύμβαση, β. η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου γ. η Απόφαση ΧΧ της με αριθμό ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2014 Κατακύρωσης του Έργου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο / η ……………….. (ονοματεπώνυμο), οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλ: …………….., φαξ: ………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης του ΜΜΣΤ υπόχρεος στην τήρηση των ανωτέρω, αλλά και δικαιούχος των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης θα είναι ο καθολικός διάδοχός του βάσει νόμου ή συμφωνητικού. Άρθρο 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος και ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της ΔΥΟ του αναδόχου. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για το Για τον ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ανάδοχο Ξανθίππη Σκαρπιά – Χόιπελ Πρόεδρος Δ.Σ. του ΜΜΣΤ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΜΣΤ ……………………………….. Σελίδα 39 από 39
© Copyright 2024 Paperzz
